Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Распоряжение Федерального дорожного агентства от 2 сентября 2010 г. N 576-р "О внесении изменений в распоряжение Федерального дорожного агентства от 09.03.2010 N 156-р "О плане научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на 2010 - 2011 гг. по подпрограмме "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)" и размещении государственных заказов на выполнение работ по реализации Плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на 2010 - 2011 гг. по подпрограмме "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы Российской Федерации..."

Распоряжение Федерального дорожного агентства от 2 сентября 2010 г. N 576-р "О внесении изменений в распоряжение Федерального дорожного агентства от 09.03.2010 N 156-р "О плане научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на 2010 - 2011 гг. по подпрограмме "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)" и размещении государственных заказов на выполнение работ по реализации Плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на 2010 - 2011 гг. по подпрограмме "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы Российской Федерации..."

24 ноября 2010

Справка

В целях повышения эффективности и обеспечения реализации основных направлений подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)", тематической актуализации и дальнейшего совершенствования научно-технической политики дорожного хозяйства:

1. Включить дополнительную тематику в план научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на 2010 - 2011 гг. по подпрограмме "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)" (далее - План НИОКР) согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", осуществить размещение государственных заказов на выполнение работ по реализации Плана НИОКР 2010 - 2011 гг. с учетом внесенных дополнений путем проведения открытого конкурса.

3. Утвердить:

- состав конкурсной комиссии по размещению заказа на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по Плану НИОКР 2010 - 2011 гг. путем проведения открытых конкурсов согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

- положение о порядке работы конкурсной комиссии по размещению заказа на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по Плану НИОКР 2010 - 2011 гг. путем проведения открытых конкурсов согласно приложению 3 к настоящему распоряжению;

- извещение о проведении открытого конкурса согласно приложению 4 к настоящему распоряжению;

- конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключения государственных контрактов на выполнение работ по реализации Плана НИОКР 2010 - 2011 гг. согласно приложению 5 к настоящему распоряжению.

4. Управлению научно-технических исследований, информационного обеспечения и ценообразования (Попов В.А.):

- организовать в установленном порядке проведение открытого конкурса;

- обеспечить по результатам открытого конкурса заключение государственных контрактов на выполнение работ по реализации Плана НИОКР 2010 - 2011 гг.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Н.В. Быстрова.

Руководитель

A.M. Чабунин

Приложение 1

Вновь начинаемая тематика, включенная дополнительно в План научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на 2010 - 2011 гг.
(утв. распоряжением Федерального дорожного агентства от 2 сентября 2010 г. N 576-р)

N п/п	N темы в плане	Наименование тем и выходных документов	Цель темы	Сроки выполнения	Ориентировочная стоимость (тыс. руб.)			Заказчик	Головной исполнитель	Ожидаемый эффект
N п/п	N темы в плане	Наименование тем и выходных документов	Цель темы	Сроки выполнения	Всего	2010 год	2011 год	Заказчик	Головной исполнитель	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Поисковые и фундаментальные исследования
1.6. Поиск и создание принципиально новых материалов, конструкций и технологий, включая высокие и двойного назначения, конкурентоспособных на мировом рынке
1	1.6.3	Разработка предложений по применению минерального порошка на основе шунгита	Разработка методических рекомендаций по применению минерального порошка на основе шунгита	2010 2011	3500	1500	2000	УНТИ	На конкурсной основе	Повышение свойств асфальтобетонных смесей и покрытий на их основе
2. Прикладные научно-исследовательские работы
2.1. Научное обеспечение совершенствования нормативно-правовой базы дорожного хозяйства
2	2.1.4	Разработка ОДМ "Методическое руководство по планированию, организации, приёмке и использованию результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в системе Росавтодора"	Методическое руководство по планированию, организации, приёмке и использованию результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в системе Росавтодора	2010 2011	3900	3000	900	УНТИ	На конкурсной основе	Повышение эффективности научно-технической и инновационной деятельности в дорожной отрасли
3	2.1.5	Разработка предложений по совершенствованию нормативной базы в области строительства и эксплуатации автодорожных тоннелей	Разработка предложений по гармонизации, системе и структуре нормативных документов для тоннелестроения	2010 2011	4800	3000	1800	УНТИ	На конкурсной основе	Совершенствование нормативной базы по тоннелестроению
4	2.1.6	Разработка программы обеспечения дорожного хозяйства документами по стандартизации и методическими документами в зависимости от объектов дорожной отрасли с учетом изменений в области технического регулирования	Создание системного и актуального фонда документов дорожного хозяйства	2010 2011	5000	2500	2500	УНТИ	На конкурсной основе	Впервые в отрасли будет проведен критический анализ действующего фонда документов дорожного хозяйства с учетом объектов дорожной отрасли и изменения системы технического регулирования
2.2. Совершенствование системы управления дорожным хозяйством
5	2.2.4	Разработка проекта ГОСТ Р "Системы управления и информации на транспорте. Системы оповещения о дорожных происшествиях. Требования к системе"	Разработка нормативного документа, устанавливающего принципы коммуникации при возникновении аварийных ситуаций с целью внедрения интеллектуальных транспортных систем в России	2010 2011	3500	1500	2000	УНТИ УЭ	На конкурсной основе	Автоматизация сбора и рассылки оповещения о ДТП, устранение заторов, связанных с ДТП, повышение безопасности
2.3. Совершенствование дорожных технологий, конструкций и материалов
6	2.3.4	Разработка предложений по применению цементов низкой водопотребности с использованием зол ТЭЦ и бетонов на их основе	Разработка составов и технологии производства цементов низкой водопотребности с использованием золы ТЭЦ для бетонов различного назначения, в том числе для строительства автомобильных дорог	2010 2011	3500	1500	2000	УНТИ УПС	На конкурсной основе	Снижение энергозатрат на процесс формования, уменьшение усадки и ползучести бетона, достижение низкой пористости, высокой однородности, нерасслаиваемости
2.4. Повышение качества нефтяного дорожного битума и асфальтобетона
7	2.4.1	Исследование интенсивности старения битума в технологическом процессе приготовления асфальтобетонных смесей и устройстве асфальтобетонных покрытий	Разработка ОДМ "Методические рекомендации по обеспечению устойчивости битумов против старения в технологических процессах изготовления и применения асфальтобетонных смесей"	2010 2011	5000	2000	3000	УНТИ УЭ	На конкурсной основе	Повышение долговечности асфальтобетонных покрытий путём обеспечения устойчивости битума против старения в технологическом процессе приготовления и применения асфальтобетонных смесей
2.5. Повышение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог и безопасности дорожного движения
8	2.5.6	Разработка ОДМ "Рекомендации по применению цветных покрытий противоскольжения"	Разработка рекомендаций по применению цветных покрытий противоскольжения	2010	1900	1900	0	УЭ УНТИ	На конкурсной основе	Повышение безопасности дорожного движения, качества выполнения работ по устройству и функциональной долговечности цветных покрытий
9	2.5.7	Разработка ОДМ "Методические рекомендации по дополнительным мерам по предотвращению колееобразования на стадии проектирования дорожных одежд"	Разработка рекомендаций по снижению интенсивности колееобразования на стадии конструирования нежёстких дорожных покрытий на автомобильных дорогах и мостах и выбор типа и рецептуры асфальтобетонных смесей	2010 2011	6600	3600	3000	УНТИ	На конкурсной основе	Достоверный прогноз интенсивности колееобразования, уменьшение колееобразования, повышение долговечности асфальтобетонных смесей Предусматривается разработка изобретения
10	2.5.8	Разработка предложений по применению современных устройств для разделения транспортных потоков встречных направлений	Методические рекомендации по повышению безопасности дорожного движения при разделении транспортных потоков встречных направлений	2010 2011	4000	2000	2000	УЭ	На конкурсной основе	Сокращение количества столкновений транспортных средств встречных направлений и снижение тяжести их последствий
11	2.5.9	Разработка рекомендаций по обустройству автомобильных дорог общего пользования федерального значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах придорожных полос	Определить необходимые для участников дорожного движения требования к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах придорожных полос	2010 2011	2000	1000	1000	УИП УЭ УПС	На конкурсной основе	Улучшение качества обслуживания участников дорожного движения
3. Опытно-конструкторские работы
3.1. Совершенствование машин и механизмов для строительства и ремонта дорожных и мостовых конструкций, обеспечивающих импортозамещение, ресурсо- и энергосбережение
12	3.1.1	Исследование энергосберегающих технологий освещения дорог общего пользования на основе светодиодов	Разработка отраслевых дорожных методик по освещению дорог общего пользования с помощью систем освещения на светодиодной основе	2010 2011	4000	1500	2500	УЭ	На конкурсной основе	Экономия электроэнергии, повышение срока службы ламп в 5 раз, экологичность светодиодных источников света
4. Техническое регулирование дорожного хозяйства и нормативно-техническое обеспечение
4.2. Разработка и пересмотр национальных стандартов, образующих доказательную базу соблюдения специальных технических регламентов
13	4.2.9	Формирование Программы по разработке национальных стандартов в сфере безопасности дорожного движения на 2011 - 2015 гг.	Совершенствование системы планирования разработки национальных стандартов в области безопасности дорожного движения с учетом приоритетов в этой сфере деятельности	2010 2011	4000	2500	1500	УЭ УНТИ	На конкурсной основе	Повышение безопасности и комфортабельности дорожного движения за счет обновления и развития системы национальных стандартов НИОКР Минтранса России и Росавтодора на 2011 - 2014 гг.
14	4.2.10	Разработка ОДМ "Рекомендации по внедрению системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в организациях дорожного хозяйства"	Внедрение в организациях дорожного хозяйства системы менеджмента качества и повышение их конкурентоспособности	2010 2011	4500	2000	2500	УНТИ	На конкурсной основе	Повышение качества дорожных работ
4.3. Пересмотр и разработка нормативных документов в области изыскания и проектирования автомобильных дорог и дорожных сооружений
15	4.3.5	Разработка ОДМ "Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения"	Разработка экономичных методов проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог низких категорий на основе использования новых материалов и технологий	2010 2011	6000	2500	3500	УПС УЭ	На конкурсной основе	Повышение эффективности использования средств на проектирование, строительство и эксплуатацию автомобильных дорог, обеспечивающих связь сельских населенных пунктов с автомобильными дорогами федерального, регионального (межмуниципального) значения, административными и культурными центрами, а также связывающих сельские населенные пункты между собой
16	4.3.6	Разработка предложений по совершенствованию требований при нормировании ширины полос движения и проезжей части	Совершенствование требований по нормированию ширины полос движения и проезжей части автомобильных дорог с учетом международной практики проектирования и строительства автомобильных дорог	2010 2011	3000	2000	1000	УЭ УПС	На конкурсной основе	Снижение затрат на строительство автомобильных дорог федерального значения
17	4.3.7	Подготовка предложений по внесению изменений в нормативные документы в части учёта аэродинамических явлений для балочных мостов	Разработать предложения на основе современных научных достижений и исследований в области опасных аэродинамических воздействий по внесению изменений в нормативные документы в части учёта аэродинамических явлений	2010	3000	3000	0	УПС УНТИ	На конкурсной основе	Совершенствование нормативной базы
4.4. Пересмотр и разработка нормативных документов в области строительства и реконструкции автомобильных дорог и дорожных сооружений
18	4.4.8	Разработка предложений по внесению изменений в ГОСТ Р 52748-2007 "Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения" в части нагрузок	Разработать предложения по замене нормативных нагрузок типа АК физически обоснованными временными нормативными и расчетными нагрузками на автодорожные мостовые сооружения с учетом требований транспортной стратегии РФ до 2030 года с целью обеспечения равной надежности всех проектируемых мостовых сооружений и создания условия для выполнения их расчетов на выносливость и срок службы	2010 2011	2500	1500	1000	УНТИ УПС	На конкурсной основе	Позволит выполнять расчёты на действие реальных нормативных и расчётных нагрузок
4.5. Пересмотр и разработка нормативных документов в области ремонта и содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений
19	4.5.7	Разработка ОДМ "Методические рекомендации по устройству сварных соединений в толстолистовых мостовых конструкциях"	Исследование сварных соединений толстолистовых мостовых конструкций. Изучение влияния химического состава металла и сварочных компонентов, напряженного состояния в зоне сварного шва при монтажной сварке толстостенных мостовых металлоконструкций. Разработка ОДМ "Методические рекомендации по устройству сварных соединений в толстолистовых мостовых конструкциях"	2010 2011	3000	1000	2000	УПС	На конкурсной основе	Минимизация внутренних напряжений в сварном шве, недопущение дефектов в сварном шве в процессе монтажа пролётного строения
20	4.5.8	Разработка ОДМ "Методические рекомендации по определению необходимого парка дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог при разработке проектов содержания автомобильных дорог"	Методический документ, позволяющий сформировать оптимальный экономически обоснованный парк дорожно-эксплуатационной техники предприятия для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог	2010 2011	2000	1000	1000	УЭ	На конкурсной основе	Повышение качества работ по содержанию автомобильных дорог, возможность комплектования оптимального парка машин
21	4.5.9	Разработка ОДМ "Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах"	Целью работы является совершенствование методической базы дорожного хозяйства. Разработка методики, устанавливающей критерии, параметры и порядок оценки технического и технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах	2010 2011	4600	2000	2600	УЭ УНТИ	На конкурсной основе	Повышение достоверности данных о техническом состоянии мостовых сооружений, эффективности использования результатов обследований, оптимизация средств, выделяемых на содержание, ремонт и реконструкцию искусственных сооружений
22	4.5.10	Разработка ОДМ "Оценка прочности нежестких дорожных одежд"	Разработка отраслевой дорожной методики по оценке прочности нежестких дорожных одежд с целью оптимизации полевых работ по оценке прочности нежестких дорожных одежд, уточнение расчета допустимых транспортных нагрузок	2010 2011	3000	2000	1000	УЭ	На конкурсной основе	Оптимизация полевых работ по оценке прочности нежестких дорожных одежд при диагностике автомобильных дорог, уточнение расчета допустимых транспортных нагрузок в неблагоприятный период года для сохранности автомобильных дорог
23	4.5.11	Разработка методических рекомендаций по порядку подготовки и содержанию конкурсной документации, типовым условиям, порядку заключения и исполнения долгосрочного государственного контракта на выполнение работ по ремонту (капитальному ремонту) и содержанию автомобильных дорог федерального значения	Методические рекомендации по порядку подготовки и содержанию конкурсной документации, типовым условиям, порядку заключения и исполнения долгосрочного государственного контракта	2010 2011	3000	2000	1000	УЭ	На конкурсной основе	Повышение эффективности бюджетных расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог федерального значения
24	4.5.12	Разработка ОДМ "Методические рекомендации по определению колееобразования асфальтобетонных покрытий прокатыванием нагруженного колеса"	Разработка методики оценки колееобразования асфальтобетонных покрытий прокатыванием нагруженного колеса, гармонизированной с европейскими нормами	2010 2011	2400	1400	1000	УНТИ УЭ	На конкурсной основе	Предупреждение колееобразования на асфальтобетонных покрытиях
4.6. Пересмотр и разработка нормативных документов по дорожно-строительным материалам, изделиям и конструкциям
25	4.6.4	Разработка предложений по внесению изменений в ГОСТ 31015-2002 "Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия"	Предложения по внесению изменений в ГОСТ 31015-2002 "Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия"	2010 2011	1500	1000	500	УЭ УНТИ	На конкурсной основе	Дополнительные требования к составам и показателям физико-механических свойств ЩМА для повышения качества и долговечности дорожных покрытий
26	4.6.5	Разработка ОДМ "Методические рекомендации по снижению фракционной сегрегации асфальтобетонных смесей"	Разработка методики оценки степени расслоения асфальтобетонных смесей, гармонизированной с европейскими нормами	2010 2011	2400	1400	1000	УНТИ УЭ	На конкурсной основе	Повышение качества асфальтобетонных смесей
27	4.6.6	Разработка ОДМ "Методические рекомендации по определению усталостной долговечности асфальтобетонных покрытий"	Разработка методики оценки сопротивляемости усталостным явлениям асфальтобетонных покрытий, гармонизированной с европейскими нормами. Мероприятия по повышению усталостной долговечности асфальтобетонных покрытий	2010 2011	2400	1400	1000	УНТИ УЭ	На конкурсной основе	Повышение срока службы асфальтобетонных покрытий
4.11. Совершенствование системы ценообразования в дорожном хозяйстве
28	4.11.3	Разработка рекомендаций по определению сметной стоимости строительной продукции в дорожной отрасли на основе банка данных о стоимости ранее построенных и запроектированных объектов-аналогов	Создать отраслевой банк данных о стоимости ранее построенных и запроектированных объектов-аналогов, методику построения, наполнения и развития отраслевого банка, а также методику определения сметной стоимости с использованием данного банка	2010 2011	6000	2500	3500	УНТИ	На конкурсной основе	Повышение эффективности взаимодействия участников процесса проектирования, формирование и оценка стоимости на ранних этапах инвестиционно-строительного процесса, уменьшение бумажного документооборота
29	4.11.4	Разработка информационной системы в рамках реализации Концепции системы управления стоимостью строительства в целях её опытной эксплуатации	Разработка информационной системы в рамках реализации Концепции системы управления стоимостью строительства	2010 2011	6000	3000	3000	УНТИ	На конкурсной основе	Совершенствование системы управления строительством
30	4.11.5	Разработка "Сборника отраслевых сметных нормативов (элементных сметных норм и единичных расценок), применяемых при проведении работ по содержанию автомобильных дорог федерального значения и дорожных сооружений на них"	Сборник отраслевых сметных нормативов (элементных сметных норм и единичных расценок), применяемых при проведении работ по содержанию автомобильных дорог федерального значения и дорожных сооружений на них	2010 2011	3000	1300	1700	УЭ УНТИ	На конкурсной основе	Совершенствование сметно-нормативной базы, предназначенной для планирования и финансирования дорожных работ. Повышение качества разработки сметной документации на проекты содержания автомобильных дорог

Вновь начинаемая тематика 2010 - 2011 гг.	Кол-во тем	Ориентировочная стоимость (тыс. руб.)
Вновь начинаемая тематика 2010 - 2011 гг.	Кол-во тем	Всего	2010 год	2011 год
1. Поисковые и фундаментальные исследования	1	3 500	1500	2 000
2. Прикладные научно-исследовательские работы	10	40 200	22 000	18 200
3. Опытно-конструкторские работы	1	4 000	1500	2 500
4. Техническое регулирование дорожного хозяйства и нормативно-техническое обеспечение	18	62 300	33 500	28 800
По Плану НИОКР	30	110 000	58 500	51 500

Приложение 2

Состав
конкурсной комиссии по размещению заказа на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по плану НИОКР Федерального дорожного агентства на 2010 - 2011 гг. по подпрограмме "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы Российской Федерации (2010 - 2015 годы)" путем проведения открытых конкурсов
(утв. распоряжением Федерального дорожного агентства от 2 сентября 2010 г. N 576-р)

Попов В.А.	-	начальник Управления научно-технических исследований, информационного обеспечения и ценообразования - председатель комиссии;
Кутько Б.П.	-	замначальника Управления научно-технических исследований, информационного обеспечения и ценообразования - заместитель председателя комиссии;
Ким Ю.С.	-	советник отдела научно-технических исследований Управления научно-технических исследований, информационного обеспечения и ценообразования - секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Зарубин А.П.	-	замначальника Управления экономики и планирования;
Беляков С.А.	-	замначальника Управления эксплуатации и сохранности автомобильных дорог;
Пчелин А.В.	-	замначальника Управления строительства и проектирования;
Максимова О.В.	-	замначальника отдела финансового контроля и анализа использования средств федерального бюджета финансового Управления;
Поляков Ю.Ю.	-	главный специалист-эксперт отдела имущественно-правовых отношений и дорожного сервиса Управления имущества и правового обеспечения.

Приложение 3

Положение
о порядке работы конкурсной комиссии по размещению заказа на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по плану НИОКР Федерального дорожного агентства на 2010 - 2011 гг. по подпрограмме "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы Российской Федерации (2010 - 2015 годы)" с учетом внесенных изменений и дополнений путем проведения открытых конкурсов
(утв. распоряжением Федерального дорожного агентства от 2 сентября 2010 г. N 576-р)

О комиссиях по размещению заказов см. справку

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке работы конкурсной комиссии (далее - Положение) определяет цели создания, функции, состав, порядок деятельности, принятия и оформление решений комиссии по проведению открытого конкурса на выполнение НИОКР по Плану научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на 2010 - 2011 гг. по подпрограмме "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы Российской Федерации (2010 - 2015 годы)" с учетом внесенных изменений и дополнений.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов), а также настоящим Положением.

2. Цели и задачи комиссии

2.1. Комиссия создается в целях обеспечения деятельности по проведению открытого конкурса на выполнение НИОКР по Плану научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на 2010 - 2011 гг. по подпрограмме "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы Российской Федерации (2010 - 2015 годы)" с учетом внесенных изменений и дополнений.

2.2. Исходя из цели создания комиссии, определенной в пункте 2.1 настоящего Положения, в задачи комиссии входит:

2.2.1. Обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении и оценке заявок на участие в торгах, поданных на бумажном носителе, либо поданных в форме электронных документов и подписанных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.2.2. Обеспечение эффективного использования денежных средств федерального бюджета.

2.2.3. Соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентности, равных условий и недопущения дискриминации при размещении заказов.

2.2.4. Недопущение возможностей злоупотребления и коррупции при размещении заказов.

3. Порядок формирования и состав комиссии

3.1. Комиссия является коллегиальным органом.

3.2. Персональный состав комиссии (в том числе Председатель и заместитель Председателя комиссии) утверждается распорядительным актом Федерального дорожного агентства до опубликования извещения о проведении открытого конкурса. Замена членов комиссии осуществляется в соответствии с распорядительным актом Федерального дорожного агентства.

3.3. Членами комиссии не могут быть лица, которые лично заинтересованы в результатах размещения заказа (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в конкурсе, либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники размещения заказа (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников размещения заказа).

3.4. В случае выявления в составе комиссии лиц, указанных в пункте 3.3, данные лица незамедлительно заменяются иными лицами, которые лично не заинтересованы в результатах размещения заказа, и на которых не способны оказывать влияние участники размещения заказа.

3.5. В состав комиссии входят не менее пяти человек - членов комиссии, включая Председателя и заместителя Председателя комиссии.

3.6. Руководит деятельностью комиссии Председатель. Председатель комиссии:

3.6.1. Осуществляет общее руководство работой комиссии.

3.6.2. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов.

3.6.3. Открывает и ведет заседания комиссии, объявляет перерывы.

3.6.4. Объявляет присутствующий на заседании состав комиссии.

3.6.5. Назначает члена комиссии, который будет осуществлять вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

3.6.6. Объявляет сведения, подлежащие объявлению на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

3.6.7. Определяет повестку дня заседания комиссии и порядок рассматриваемых вопросов.

3.6.8. Объявляет победителя конкурса.

3.6.9. В случае отсутствия Секретаря, уполномочивает члена комиссии на осуществление функций Секретаря комиссии.

3.6.10. Осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

3.7. В случае отсутствия Председателя комиссии его функции, права и обязанности осуществляет заместитель Председателя комиссии.

3.8. Организацию работы комиссии осуществляет Секретарь. Секретарь комиссии:

3.8.1. Осуществляет подготовку заседаний комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте проведения заседаний комиссии и обеспечивает членов комиссии необходимыми материалами.

3.8.2. Осуществляет иные действия организационно-технического характера, необходимые для обеспечения работы комиссии, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области организации торгов.

4. Функции комиссии

4.1. Основными функциями комиссии являются:

4.1.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

4.1.2. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе.

4.1.3. Отбор участников конкурса.

4.1.4. Определение победителя конкурса.

4.1.5. Ведение Протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе (далее - Протокол вскрытия конвертов), Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

4.1.6. Осуществление иных функций, предусмотренных Законом о размещении заказов.

5. Регламент работы комиссии

5.1. Работа комиссии осуществляется на ее заседаниях. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов.

5.2. В случае отсутствия на заседании комиссии достаточного количества ее членов, оно может быть перенесено. Срок переноса заседания комиссии не должен превышать установленный Законом о размещении заказа срок соответствующей процедуры размещения заказа.

5.3. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос Председателя комиссии является решающим. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Проведение заочного голосования не допускается.

5.4. Особенности работы комиссии при размещении заказов путем проведения торгов в форме конкурса:

5.4.1. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе и открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе публично в день, во время и в месте, указанными в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.

5.4.2. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе объявляется наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), почтовый адрес каждого участника размещения заказа, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, и условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе.

5.4.3. В Протокол вскрытия конвертов заносятся сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.4.4. Протокол вскрытия конвертов должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии непосредственно после вскрытия всех конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

5.4.5. В случае если конверты с заявками на участие в конкурсе или подаваемые в форме электронных документов заявки на участие в конкурсе получены после окончания срока их приема, такие конверты и заявки вскрываются Председателем комиссии (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

5.4.6. Вышеуказанные конверты и заявки возвращаются подавшим их участникам размещения заказа в установленный законом срок.

5.4.7. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе в срок, не превышающий двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

5.4.8. Комиссия проверяет наличие документов в составе заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями, предъявляемыми к заявке на участие в конкурсе конкурсной документацией.

5.4.9. Комиссия проверяет соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к участникам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.

5.4.10. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе, и оформляется Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии по окончании рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

5.4.11. В случае если не было подано ни одной заявки на участие в конкурсе или была подана только одна заявка, или если ни один из участников размещения заказа не был допущен к участию в конкурсе, или к участию в конкурсе был допущен только один участник размещения заказа, комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся, в соответствии с Законом о размещении заказов.

5.4.12. В Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе заносятся сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.4.13. Комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

5.4.14. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

5.4.15. По результатам проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссия составляет Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

5.4.16. В Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе заносятся сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и конкурсной документацией.

5.4.17. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе должен быть подписан всеми присутствующими членами комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

5.4.18. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

5.5. Обмен сведениями между комиссией и участниками размещения заказа осуществляется как в письменной, так и в электронной форме.

5.6. Любые действия (бездействия) комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействия) нарушают права и законные интересы участника (участников) размещения заказа. В случае такого обжалования комиссия обязана:

5.6.1. Представить по запросу уполномоченного органа сведения и документы, необходимые для рассмотрения жалобы.

5.6.2. Приостановить проведение отдельных процедур размещения заказа до рассмотрения жалобы по существу в случае получения соответствующего требования от уполномоченного органа.

6. Ответственность членов комиссии

6.1. Члены комиссии несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 4

Извещение о проведении открытого конкурса
(утв. распоряжением Федерального дорожного агентства от 2 сентября 2010 г. N 576-р)

1. Форма торгов: открытый конкурс

2. Государственный заказчик: Федеральное дорожное агентство

место нахождения:	г. Москва, ул. Бочкова, д. 4
почтовый адрес	129085, Россия, г. Москва, ул. Бочкова, д. 4
конт. тел.	(495) 687-88-14
e-mail	kimus@fad.ru.

3. Предмет государственного контракта:

Лот N 1: Разработка предложений по применению минерального порошка на основе шунгита.

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 3.1 к прилагаемой конкурсной документации)

Код ОКДП 7300000

Лот N 2: Разработка ОДМ "Методическое руководство по планированию, организации, приемке и использованию результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в системе Росавтодора".

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 3.2 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП 7300000

Лот N 3: Разработка предложений по совершенствованию нормативной базы в области строительства и эксплуатации автодорожных тоннелей.

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 3.3 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП 7300000

Лот N 4: Разработка программы обеспечения дорожного хозяйства документами по стандартизации и методическими документами в зависимости от объектов дорожной отрасли с учетом изменений в области технического регулирования.

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 3.4 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП 7300000

Лот N 5: Разработка проекта ГОСТ Р "Системы управления и информации на транспорте. Системы оповещения о дорожных происшествиях. Требования к системе".

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 3.5 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП 7300000

Лот N 6: Разработка предложений по применению цементов низкой водопотребности с использованием зол ТЭЦ и бетонов на их основе.

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием Приложение N 3.6 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП 7300000

Лот N 7: Исследование интенсивности старения битума в технологическом процессе приготовления асфальтобетонных смесей и устройстве асфальтобетонных покрытий.

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 3.7 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП 7300000

Лот N 8: Разработка ОДМ "Рекомендации по применению цветных покрытий противоскольжения"

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 3.8 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП 7300000

Лот N 9: Разработка ОДМ "Методические рекомендации по дополнительным мерам по предотвращению колееобразования на стадии проектирования дорожных одежд".

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 3.9 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП 7300000

Лот N 10: Разработка предложений по применению современных устройств для разделения транспортных потоков встречных направлений.

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 3.10 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП 7300000

Лот N 11: Разработка рекомендаций по обустройству автомобильных дорог общего пользования федерального значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах придорожных полос.

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 3.11 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП 7300000

Лот N 12: Исследование энергосберегающих технологий освещения дорог общего пользования на основе светодиодов.

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 3.12 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП 7300000

Лот N 13: Формирование Программы по разработке национальных стандартов в сфере безопасности дорожного движения на 2011 - 2015 гг.

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 3.13 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП 7300000

Лот N 14: Разработка ОДМ "Рекомендации по внедрению системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в организациях дорожного хозяйства".

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 3.14 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП 7300000

Лот N 15: Разработка ОДМ "Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения".

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 3.15 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП 7300000

Лот N 16: Разработка предложений по совершенствованию требований при нормировании ширины полос движения и проезжей части.

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 3.16 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП 7300000

Лот N 17: Подготовка предложений по внесению изменений в нормативные документы в части учёта аэродинамических явлений для балочных мостов.

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 3.17 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП 7300000

Лот N 18: Разработка предложений по внесению изменений в ГОСТ Р 52748-2007 "Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчётные схемы нагружения и габариты приближения" в части нагрузок.

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 3.18 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП 7300000

Лот N 19: Разработка ОДМ "Методические рекомендации по устройству сварных соединений в толстолистовых мостовых конструкциях".

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 3.19 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП 7300000

Лот N 20: Разработка ОДМ "Методические рекомендации по определению необходимого парка дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог при разработке проектов содержания автомобильных дорог".

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 3.20 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП 7300000

Лот N 21: Разработка ОДМ "Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах".

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 3.21 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП 7300000

Лот N 22: Разработка ОДМ "Оценка прочности нежестких дорожных одежд".

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 3.22 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП 7300000

Лот N 23: Разработка методических рекомендаций по порядку подготовки и содержанию конкурсной документации, типовым условиям, порядку заключения и исполнения долгосрочного государственного контракта на выполнение работ по ремонту (капитальному ремонту) и содержанию автомобильных дорог федерального значения.

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 3.23 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП 7300000

Лот N 24: Разработка ОДМ "Методические рекомендации по определению колееобразования асфальтобетонных покрытий прокатыванием нагруженного колеса".

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 3.24 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП 7300000

Лот N 25: Разработка предложений по внесению изменений в ГОСТ 31015-2002 "Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия".

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 3.25 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП 7300000

Лот N 26: Разработка ОДМ "Методические рекомендации по снижению фракционной сегрегации асфальтобетонных смесей".

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 3.26 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП 7300000

Лот N 27: Разработка ОДМ "Методические рекомендации по определению усталостной долговечности асфальтобетонных покрытий".

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 3.27 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП 7300000

Лот N 28: Разработка рекомендаций по определению сметной стоимости строительной продукции в дорожной отрасли на основе банка данных о стоимости ранее построенных и запроектированных объектов-аналогов.

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 3.28 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП 7300000

Лот N 29: Разработка информационной системы в рамках реализации Концепции системы управления стоимостью строительства в целях её опытной эксплуатации.

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 3.29 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП 7300000

Лот N 30: Разработка "Сборника отраслевых сметных нормативов (элементных сметных норм и единичных расценок), применяемых при проведении работ по содержанию автомобильных дорог федерального значения и дорожных сооружений на них".

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 3.30 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП 7300000

Лот N 31: Разработка методики анализа и оценки эффективности асфальтосмесительных установок различных типов.

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 3.31 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП 7300000

Лот N 32: Разработка нормативно-технического документа, устанавливающего требования к устройству коллектора для инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования федерального значения.

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 3.32 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП 7300000

Лот N 33: Разработка ОДМ "Методические рекомендации по классификации работ по содержанию и эксплуатации информационно-коммуникационных систем в дорожной отрасли и определению сметной стоимости содержания и эксплуатации информационно-коммуникационных систем в дорожной отрасли".

Объем выполняемых работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение N 3.33 к прилагаемой конкурсной документации).

Код ОКДП 7300000

4. Место выполнения работ: территория Российской Федерации.

5. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет:

Лот N 1: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 3 500 000,00 рублей;

Лот N 2: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 3 900 000,00 рублей;

Лот N 3: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 4 800 000,00 рублей;

Лот N 4: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 5 000 000,00 рублей;

Лот N 5: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 3 500 000,00 рублей;

Лот N 6: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 3 500 000,00 рублей;

Лот N 7: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 5 000 000,00 рублей;

Лот N 8: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 1 900 000,00 рублей;

Лот N 9: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 6 600 000,00 рублей;

Лот N 10: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 4 000 000,00 рублей;

Лот N 11: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 2 000 000,00 рублей;

Лот N 12: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 4 000 000,00 рублей;

Лот N 13: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 4 000 000,00 рублей;

Лот N 14: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 4 500 000,00 рублей;

Лот N 15: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 6 000 000,00 рублей;

Лот N 16: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 3 000 000,00 рублей;

Лот N 17: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 3 000 000,00 рублей;

Лот N 18: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 2 500 000,00 рублей;

Лот N 19: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 3 000 000,00 рублей;

Лот N 20: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 2 000 000,00 рублей;

Лот N 21: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 4 600 000,00 рублей;

Лот N 22: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 3 000 000,00 рублей;

Лот N 23: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 3 000 000,00 рублей;

Лот N 24: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 2 400 000,00 рублей;

Лот N 25: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 1 500 000,00 рублей;

Лот N 26: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 2 400 000,00 рублей;

Лот N 27: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 2 400 000,00 рублей;

Лот N 28: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 6 000 000,00 рублей;

Лот N 29: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 6 000 000,00 рублей;

Лот N 30: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 3 000 000,00 рублей;

Лот N 31: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 2 000 000,00 рублей;

Лот N 32: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 3 500 000,00 рублей;

Лот N 33: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 3 000 000,00 рублей;

6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

1) конкурсная документация размещена в форме электронного документа на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru

2) конкурсная документация предоставляется бесплатно в письменной форме в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствующего письменного заявления заинтересованного лица.

3) конкурсная документация может быть получена со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса по месту нахождения государственного заказчика по рабочим дням с 9-00 до 18-00.

7. Преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов:

При проведении открытого конкурса преимуществ учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставляется.

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе: состоится по адресу - г. Москва, ул. Бочкова, д. 4, ком. 208 "5" октября 2010 г. в 9 ч. 30 мин.

9. Место и дата рассмотрения заявок: состоится по адресу: г. Москва, ул. Бочкова, д. 4, "12" октября 2010 г.

10. Место и дата подведения итогов конкурса: состоится по адресу: г. Москва, ул. Бочкова, д. 4, "15" октября 2010 г.

Приложение 5

Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения государственных контрактов на выполнение работ по реализации Плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на 2010 - 2011 гг. по подпрограмме "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)"
(утв. распоряжением Федерального дорожного агентства от 2 сентября 2010 г. N 576-р)

Москва 2010 г.

1. Требования к содержанию и форме, составу и оформлению заявки на участие в конкурсе, в том числе к заявке, подаваемой в форме электронного документа

1.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие сведения и документы об участнике размещения заказа:

1.1.1. наименование организации, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона. Сведения могут быть представлены по рекомендуемым формам Ф-1 - Ф-2 (Приложение 1 к конкурсной документации);

1.1.2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

1.1.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

1.1.4. копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

1.1.5. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой.

1.2. предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения государственного контракта, включая:

- конкурсное предложение, составленное по форме приложения 2 к конкурсной документации;

- календарный план выполнения работ и финансирования (с учетом всех работ, предусмотренных государственным контрактом).

Требования к описанию участниками размещения заказа предложения о качестве работ изложены в разделе 2 настоящей конкурсной документации.

1.3. документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

1.3.1. документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения);

1.3.2. копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ являющихся предметом конкурса.

1.3.4. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в подпунктах "2" - "4" пункта 11.1 настоящей конкурсной документации.

1.4. Участникам размещения заказа рекомендуется представлять в составе заявки почтовые адреса:

- налоговой инспекции;

- службы судебных приставов.

1.5. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

1.6. Все документы заявки должны быть подписаны лицом, имеющим соответствующие полномочия (кроме выписки из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенной копии такой выписки (для юридического лица), выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенной копии такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица)). Оригиналы документов представляются в напечатанном виде со всеми необходимыми подписями и печатями.

1.7. Участник размещения заказа запечатывает заявку в конверт или пакеты (далее - "конверт"). Конверт (пакет) запечатывается во внешний конверт.

На внешнем конверте должно быть указано:

- адрес заказчика;

- наименование конкурса.

Участник вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (физического лица).

1.8. Если конверт не запечатан и на нем не указано наименование конкурса (лота), заказчик обязан отказать в приеме такого конверта.

1.9. Заявка (все документы, имеющие к ней отношение) должны быть составлены на русском языке.

2. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик

2.1. Участник размещения заказа описывает выполняемые работы в Пояснительной записке в соответствии с Техническим заданием по лотам.

Лот N 1: Разработка предложений по применению минерального порошка на основе шунгита. (Приложение N 3.1 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот N 3: Разработка предложений по совершенствованию нормативной базы в области строительства и эксплуатации автодорожных тоннелей. (Приложение N 3.3 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот N 5: Разработка проекта ГОСТ Р "Системы управления и информации на транспорте. Системы оповещения о дорожных происшествиях. Требования к системе". (Приложение N 3.5 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот N 6: Разработка предложений по применению цементов низкой водопотребности с использованием зол ТЭЦ и бетонов на их основе. (Приложение N 3.6 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот N 7: Исследование интенсивности старения битума в технологическом процессе приготовления асфальтобетонных смесей и устройстве асфальтобетонных покрытий. (Приложение N 3.7 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот N 8: Разработка ОДМ "Рекомендации по применению цветных покрытий противоскольжения". (Приложение N 3.8 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот N 9: Разработка ОДМ "Методические рекомендации по дополнительным мерам по предотвращению колееобразования на стадии проектирования дорожных одежд". (Приложение N 3.9 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот N 10: Разработка предложений по применению современных устройств для разделения транспортных потоков встречных направлений. (Приложение N 3.10 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот N12: Исследование энергосберегающих технологий освещения дорог общего пользования на основе светодиодов. (Приложение N 3.12 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот N 13: Формирование Программы по разработке национальных стандартов в сфере безопасности дорожного движения на 2011 - 2015 гг. (Приложение N 3.13 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот N 14: Разработка ОДМ "Рекомендации по внедрению системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в организациях дорожного хозяйства". (Приложение N 3.14 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот N 15: Разработка ОДМ "Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения". (Приложение N 3.15 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот N 16: Разработка предложений по совершенствованию требований при нормировании ширины полос движения и проезжей части. (Приложение N 3.16 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот N 17: Подготовка предложений по внесению изменений в нормативные документы в части учёта аэродинамических явлений для балочных мостов. (Приложение N 3.17 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот N 19: Разработка ОДМ "Методические рекомендации по устройству сварных соединений в толстолистовых мостовых конструкциях". (Приложение N 3.19 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот N 21: Разработка ОДМ "Методика оценки технического состояния мостовых сооружений на автомобильных дорогах". (Приложение N 3.21 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот N 22: Разработка ОДМ "Оценка прочности нежестких дорожных одежд". (Приложение N 3.22 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот N 24: Разработка ОДМ "Методические рекомендации по определению колееобразования асфальтобетонных покрытий прокатыванием нагруженного колеса" (Приложение N 3.24 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот N 25: Разработка предложений по внесению изменений в ГОСТ 31015-2002 "Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия". (Приложение N 3.25 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот N 26: Разработка ОДМ "Методические рекомендации по снижению фракционной сегрегации асфальтобетонных смесей". (Приложение N 3.26 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот N 27: Разработка ОДМ "Методические рекомендации по определению усталостной долговечности асфальтобетонных покрытий". (Приложение N 3.27 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот N 29: Разработка информационной системы в рамках реализации Концепции системы управления стоимостью строительства в целях её опытной эксплуатации. (Приложение N 3.29 к прилагаемой конкурсной документации).

Лот N 31: Разработка методики анализа и оценки эффективности асфальтосмесительных установок различных типов. (Приложение N 3.31 к прилагаемой конкурсной документации).

2.2. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям Технического задания.

3. Место, условия и сроки выполнения работ

3.1. Место выполнения работ: территория Российской Федерации.

3.2. Условия выполнения работ: в соответствии с государственным контрактом (проект прилагается).

3.3. Сроки выполнения работ:

Лот N 1: Разработка предложений по применению минерального порошка на основе шунгита.

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание - 30.11.2011 г., в том числе: окончание в 2010 году - 30.11.2010 г.

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание - 30.05.2011 г., в том числе: окончание в 2010 году - 30.11.2010 г.

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание - 31.03.2011 г., в том числе: окончание в 2010 году - 30.11.2010 г.

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание - 15.11.2011 г., в том числе: окончание в 2010 году - 30.11.2010 г.

Лот N 8: Разработка ОДМ "Рекомендации по применению цветных покрытий противоскольжения".

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание - 30.11.2010 г.

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание - 30.11.2011 г., в том числе: окончание в 2010 году - 01.12.2010 г.

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание - 30.04.2011 г., в том числе: окончание в 2010 году - 30.11.2010 г.

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание - 15.05.2011 г., в том числе: окончание в 2010 году - 30.11.2010 г.

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание - 25.11.2011 г., в том числе: окончание в 2010 году - 30.11.2010 г.

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание - 25.07.2011 г., в том числе: окончание в 2010 году - 30.11.2010 г.

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание - 01.09.2011 г., в том числе: окончание в 2010 году - 30.11.2010 г.

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание - 30.09.2011 г., в том числе: окончание в 2010 году - 30.11.2010 г.

Лот N 22: Разработка ОДМ "Оценка прочности нежестких дорожных одежд".

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание - 30.06.2011 г., в том числе: окончание в 2010 году - 30.11.2010 г.

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание - 25.04.2011 г., в том числе: окончание в 2010 году - 30.11.2010 г.

Работы должны быть выполнены в срок: начало - с момента заключения государственного контракта, окончание - 30.03.2011 г., в том числе: окончание в 2010 году - 30.11.2010 г.

Лот N 31: Разработка методики анализа и оценки эффективности асфальтосмесительных установок различных типов.

4. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

Лот N 1: Разработка предложений по применению минерального порошка на основе шунгита.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 3500,0 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году - 1500,0 тыс. рублей, в 2011 году - 2000,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 3900,0 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году - 3000,0 тыс. рублей, в 2011 году - 900,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 4800,0 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году - 3000,0 тыс. рублей, в 2011 году - 1800,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 5000,0 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году 2500,0 тыс. рублей, в 2011 году 2500,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 5000,0 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году - 2000,0 тыс. рублей, в 2011 году - 3000,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Лот N 8: Разработка ОДМ "Рекомендации по применению цветных покрытий противоскольжения".

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 1900,0 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году - 1900,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 6600,0 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году - 3600,0 тыс. рублей, в 2011 году - 3000,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 4000,0 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году - 2000,0 тыс. рублей, в 2011 году - 2000,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 2000,0 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году - 1000,0 тыс. рублей, в 2011 году - 1000,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 4000,0 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году - 1500,0 тыс. рублей, в 2011 году - 2500,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 4000,0 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году - 2500,0 тыс. рублей, в 2011 году - 1500,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 4500,0 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году - 2000,0 тыс. рублей, в 2011 году - 2500,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 6000,0 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году - 2500,0 тыс. рублей, в 2011 году - 3500,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 3000,0 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году - 2000,0 тыс. рублей, в 2011 году - 1000,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 3000,0 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году - 3000,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 2500,0 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году - 1500,0 тыс. рублей, в 2011 году - 1000,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 3000,0 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году - 1000,0 тыс. рублей, в 2011 году - 2000,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 4600,0 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году - 2000,0 тыс. рублей, в 2011 году - 2600,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Лот N 22: Разработка ОДМ "Оценка прочности нежестких дорожных одежд".

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет - 2400,0 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году - 1400,0 тыс. рублей, в 2011 году - 1000,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 1500,0 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году - 1000,0 тыс. рублей, в 2011 году - 500,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Лот N 26: Разработка ОДМ "Методические рекомендации по снижению фракционной сегрегации асфальтобетонных смесей.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 2400,0 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году - 1400,0 тыс. рублей, в 2011 году - 1000,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 6000,0 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году - 3000,0 тыс. рублей, в 2011 году - 3000,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет - 3000,0 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году - 1300,0 тыс. рублей, в 2011 году - 1700,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Лот N 31: Разработка методики анализа и оценки эффективности асфальтосмесительных установок различных типов.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 2000,0 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году - 2000,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет 3500,0 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году - 2000,0 тыс. рублей, в 2011 году - 1500,0 тыс. рублей. НДС не облагается.

5. Форма, сроки и порядок оплаты работ

5.1. Оплата осуществляется в безналичной форме, поэтапно, в порядке, определенном государственным контрактом (проекты прилагаются в отношении каждого лота) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств.

5.2. Лимиты бюджетных обязательств определяются в соответствии с федеральным законом "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов".

6. Источник финансирования заказа

6.1. Средства федерального бюджета, предусмотренные на финансирование НИОКР в 2010 году - подпрограмма "Автомобильные дороги" Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 гг.)": раздел 04 "Национальная экономика", подраздел 11 "Прикладные и научные исследования в области национальной экономики", целевая статья 1008103 "Подпрограмма "Автомобильные дороги", вид расходов 015 "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", код операции сектора государственного управления 226 "Прочие работы, услуги", в 2011 году - подпрограмма "Автомобильные дороги" Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 гг.)": раздел 04 "Национальная экономика", подраздел 11 "Прикладные и научные исследования в области национальной экономики", целевая статья 1008103 Подпрограмма "Автомобильные дороги", вид расходов 015 "Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы", код операции сектора государственного управления 226 "Прочие работы, услуги".

7. Порядок формирования цены контракта (цены лота)

7.1. Цена государственного контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев указанных в разделе 9 настоящей Конкурсной документации и предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.2. Цена государственного контракта определяется на весь период выполнения работ по государственному контракту исходя из их цены в течение соответствующих лет планируемого периода исполнения контракта.

7.3. Условия государственного контракта распространяются на весь объем работ по лоту.

7.4. Виды и объемы работ указаны в Техническом задании (Приложение 3.1 - 3.33 к конкурсной документации) по лотам.

Участник размещения заказа при составлении Конкурсной заявки не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы работ. Любое такое изменение будет расцениваться как невыполнение условий Конкурсной документации.

7.5. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

8. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками

8.1. Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками - российский рубль.

8.2. Применяется официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации на день размещения на официальном сайте Российской Федерации извещения о проведении конкурса.

9. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренный контрактом объем работ

9.1. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на 10% предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом.

9.2. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10% такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

10. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе

10.1. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.

10.2. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого лота.

10.3. Полученные после окончания приема заявок на участие в конкурсе заявки на участие в конкурсе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

10.4. Все листы заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

10.5. Все документы заявки должны быть подписаны лицом, имеющим соответствующие полномочия (кроме выписки из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенной копии такой выписки (для юридического лица), выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенной копии такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица). Оригиналы документов представляются в напечатанном виде со всеми необходимыми подписями и печатями.

10.6. Участник размещения заказа запечатывает Заявку в конверт или пакет (далее - "конверт"). Конверт запечатывается во внешний конверт.

На внешнем конверте должно быть указано:

- наименование конкурса;

- наименование лота.

Участник вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

10.7. Если конверт не запечатан и на нем не указаны наименование конкурса и лота, заказчик обязан отказать в приеме такого конверта.

10.8. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируются заказчиком в Журнале регистрации заявок. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требования предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

10.9. Конкурсная комиссия проверяет сохранность внешнего конверта перед вскрытием. Официальные представители Участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

10.10. Срок поступления Заявки определяется по дате и времени её регистрации.

10.11. Заявки принимаются с 4.09.2010 г. (с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 18-00 часов) и до 9 часов 30 минут 5.10.2010 г. в письменной форме на бумажном носителе по адресу: 129085, г. Москва, ул. Бочкова, д. 4, или в форме электронного документа, с учетом соблюдения требований Федерального закона "Об электронной цифровой подписи" от 10.01.2002 N 1-ФЗ, на адрес электронной почты kimus@fad.ru.

При получении заявки, поданной в форме электронного документа, Заказчик обязан подтвердить в письменной форме или в форме электронного документа ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

10.12. Конкурсная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки, которые не представляют собой существенного отклонения.

10.13. Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

11. Требования к участникам размещения заказа

11.1. К участнику размещения заказа устанавливаются следующие обязательные требования:

1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ являющихся предметом конкурса;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

11.2. Заказчик проверяет участников размещения заказа на соответствие требованию, указанному в подпункте 5 пункта 11.1, а также вправе проверять соответствие участника размещения заказа требованиям, указанным в подпунктах 2 - 4 пункта 11.1 настоящего раздела.

12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки

12.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками в соответствии с п. 14.1 настоящей конкурсной документации.

Изменение в Конкурсную заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с разделом 10 настоящей конкурсной документации. Конверты дополнительно маркируются словом "Изменение".

12.2. Уведомление об отзыве Конкурсной заявки является основанием для незамедлительного возвращения Участнику нераспечатанной Конкурсной заявки.

Регистрация изменений, уведомлений об отзыве Конкурсной заявки производится в том же порядке, что и регистрация Заявки.

13. Формы, порядок, дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации

13.1. Конкурсная документация предоставляется бесплатно в письменной форме (Техническое задание на выполнение работ представляется в составе конкурсной документации как на бумажном, так и на магнитном носителе в формате word) в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствующего письменного заявления заинтересованного лица.

13.2. Конкурсная документация может быть получена по адресу: 129085, г. Москва, ул. Бочкова, д. 4 по рабочим дням с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 18-00 часов. Контактный телефон/факс: (495) 687-88-14.

13.3. Конкурсная документация размещена в форме электронного документа на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

13.4. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснение положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Разъяснения положений конкурсной документации предоставляются с "4" сентября 2010 г. и до "29" сентября 2010 г.

13.5. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника конкурса вправе принять решение о внесении изменений в Конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в Конкурсную документацию такие изменения размещаются заказчиком в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена Конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в Конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

14. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов заявок на участие в конкурсе

14.1. Вскрытие конвертов с заявками состоится на заседании Конкурсной комиссии публично в 9 часов 30 минут "5" октября 2010 г. по адресу: 129085, г. Москва, ул. Бочкова, д. 4, зал коллегии Росавтодора.

Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

14.2. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками, которые поступили заказчику до момента вскрытия заявок на участие в конкурсе.

14.3. При вскрытии конвертов с заявками объявляется и заносится в протокол вскрытия конвертов с заявками следующая информация:

- наименование и почтовый адрес участника размещения заказа;

- наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;

- условия исполнения государственного контракта.

14.4. Конверты с заявками, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов с конкурсными заявками, считаются опоздавшими. Такие конверты вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

14.5. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

15. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

15.1. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются:

- цена государственного контракта;

- качество работ.

16. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

16.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям конкурсной документации, в том числе указанным в разделе 11 настоящей конкурсной документации.

16.2. По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к дальнейшему участию в конкурсе по следующим основаниям:

- непредставления документов, указанных в п. 1.1 раздела 1 конкурсной документации либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

- несоответствие требованиям, установленным п. 11.1 раздела 11 настоящей конкурсной документации;

- неправильного оформления определенных конкурсной документацией документов;

- непредставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

- несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

16.3. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения:

- о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе;

- о принятии арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- о приостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- о наличии задолженностей участника размещения заказа по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

16.4. На основании результатов рассмотрения представленных заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений настоящей конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации, сведений о решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе. Участникам размещения заказа, признанным участниками конкурса и участникам, не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

17. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

17.1. Конкурсная комиссия оценивает и сравнивает заявки, поданные участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса (срок оценки и сопоставления заявок не может превышать 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок).

17.2. В целях выявления победителя конкурса (лучших условий исполнения государственного контракта) конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок участников конкурса по критериям, указанным в п. 15.1 настоящей конкурсной документации.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

17.3. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок по следующей системе.

Критерии	Коэффициент весомости критерия, %
Цена государственного контракта	55
Качество работ	45
Всего:	100

17.4. Оценка заявок по критерию "Цена государственного контракта"

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "Цена государственного контракта", определяется по формуле:

где:

* - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

* - начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации (раздел 4 по каждому лоту соответственно);

* - предложение i-гo участника конкурса по цене контракта, установленная в соответствии с п. 1.1 Конкурсного предложения.

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "Цена государственного контракта", умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию "цена государственного контракта" лучшим условием исполнения государственного контракта по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой.

17.5. Оценка заявок по критерию "Качество работ"

В рамках критерия "Качество работ" оценивается соответствие описания участником размещения заказа выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик (предложения о качестве работ), требованиям, которые изложены в разделе 2 настоящей конкурсной документации (при этом сумма максимальных значений всех установленных показателей составляет 100 баллов):

- соответствует - 100 баллов;

- частично соответствует - 50 баллов;

- не соответствует - 0 баллов.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "Качество работ", определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию.

При оценке заявок по критерию "Качество работ" наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству работ.

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию.

Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии# рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "Качество работ", умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

17.6. Присуждение заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров по степени выгодности производиться прямо пропорционально присужденным итоговым значениям. Первый номер присуждается заявке, набравшей максимальное итоговое значение.

17.7. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

17.8. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о принятом на основании оценки и сопоставления заявок решении о присвоении заявкам порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования и почтовые адреса участников конкурса, заявкам которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии, составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика.

18. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств

18.1. Размер обеспечения конкурсной заявки составляет 1% от начальной (максимальной) цены государственного контракта.

Лот N 1: Размер обеспечения конкурсной заявки 35 000,00 руб.

Лот N 2: Размер обеспечения конкурсной заявки 39 000,00 руб.

Лот N 3: Размер обеспечения конкурсной заявки 48 000,00 руб.

Лот N 4: Размер обеспечения конкурсной заявки 50 000,00 руб.

Лот N 5: Размер обеспечения конкурсной заявки 35 000,00 руб.

Лот N 6: Размер обеспечения конкурсной заявки 35 000,00 руб.

Лот N 7: Размер обеспечения конкурсной заявки 50 000,00 руб.

Лот N 8: Размер обеспечения конкурсной заявки 19 000,00 руб.

Лот N 9: Размер обеспечения конкурсной заявки 66 000,00 руб.

Лот N 10: Размер обеспечения конкурсной заявки 40 000,00 руб.

Лот N 11: Размер обеспечения конкурсной заявки 20 000,00 руб.

Лот N 12: Размер обеспечения конкурсной заявки 40 000,00 руб.

Лот N 13: Размер обеспечения конкурсной заявки 40 000,00 руб.

Лот N 14: Размер обеспечения конкурсной заявки 45 000,00 руб.

Лот N 15: Размер обеспечения конкурсной заявки 60 000,00 руб.

Лот N 16: Размер обеспечения конкурсной заявки 30 000,00 руб.

Лот N 17: Размер обеспечения конкурсной заявки 30 000,00 руб.

Лот N 18: Размер обеспечения конкурсной заявки 25 000,00 руб.

Лот N 19: Размер обеспечения конкурсной заявки 30 000,00 руб.

Лот N 20: Размер обеспечения конкурсной заявки 20 000,00 руб.

Лот N 21: Размер обеспечения конкурсной заявки 46 000,00 руб.

Лот N 22: Размер обеспечения конкурсной заявки 30 000,00 руб.

Лот N 23: Размер обеспечения конкурсной заявки 30 000,00 руб.

Лот N 24: Размер обеспечения конкурсной заявки 24 000,00 руб.

Лот N 25: Размер обеспечения конкурсной заявки 15 000,00 руб.

Лот N 26: Размер обеспечения конкурсной заявки 24 000,00 руб.

Лот N 27: Размер обеспечения конкурсной заявки 24 000,00 руб.

Лот N 28: Размер обеспечения конкурсной заявки 60 000,00 руб.

Лот N 29: Размер обеспечения конкурсной заявки 60 000,00 руб.

Лот N 30: Размер обеспечения конкурсной заявки 30 000,00 руб.

Лот N 31: Размер обеспечения конкурсной заявки 20 000,00 руб.

Лот N 32: Размер обеспечения конкурсной заявки 35 000,00 руб.

Лот N 33: Размер обеспечения конкурсной заявки 30 000,00 руб.

18.2. Указанная сумма должна быть перечислена на лицевой счет государственного заказчика:

Федеральное дорожное агентство, ИНН 7717509757, КПП 771701001, ОКПО 00083546, ОКОПФ 72, УФК по г. Москве, расчетный счет 40302810800001000079 в отделении N 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва, БИК 044583001, лицевой счет 05731001080 до момента подачи заявки на участие в конкурсе.

19. Размер обеспечения исполнения государственного контракта, срок и порядок его представления

19.1. Государственный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере 5% от начальной (максимальной) цены государственного контракта.

Участником конкурса самостоятельно определяется способ обеспечения исполнения контракта из вышеперечисленных.

Лот N 1: Размер обеспечения исполнения контракта 175 000,00 руб.

Лот N 2: Размер обеспечения исполнения контракта 195 000,00 руб.

Лот N 3: Размер обеспечения исполнения контракта 240 000,00 руб.

Лот N 4: Размер обеспечения исполнения контракта 250 000,00 руб.

Лот N 5: Размер обеспечения исполнения контракта 175 000,00 руб.

Лот N 6: Размер обеспечения исполнения контракта 175 000,00 руб.

Лот N 7: Размер обеспечения исполнения контракта 250 000,00 руб.

Лот N 8: Размер обеспечения исполнения контракта 95 000,00 руб.

Лот N 9: Размер обеспечения исполнения контракта 330 000,00 руб.

Лот N 10: Размер обеспечения исполнения контракта 200 000,00 руб.

Лот N 11: Размер обеспечения исполнения контракта 100 000,00 руб.

Лот N 12: Размер обеспечения исполнения контракта 200 000,00 руб.

Лот N 13: Размер обеспечения исполнения контракта 200 000,00 руб.

Лот N 14: Размер обеспечения исполнения контракта 225 000,00 руб.

Лот N 15: Размер обеспечения исполнения контракта 300 000,00 руб.

Лот N 16: Размер обеспечения исполнения контракта 150 000,00 руб.

Лот N 17: Размер обеспечения исполнения контракта 150 000,00 руб.

Лот N 18: Размер обеспечения исполнения контракта 125 000,00 руб.

Лот N 19: Размер обеспечения исполнения контракта 150 000,00 руб.

Лот N 20: Размер обеспечения исполнения контракта 100 000,00 руб.

Лот N 21: Размер обеспечения исполнения контракта 230 000,00 руб.

Лот N 22: Размер обеспечения исполнения контракта 150 000,00 руб.

Лот N 23: Размер обеспечения исполнения контракта 150 000,00 руб.

Лот N 24: Размер обеспечения исполнения контракта 120 000,00 руб.

Лот N 25: Размер обеспечения исполнения контракта 75 000,00 руб.

Лот N 26: Размер обеспечения исполнения контракта 120 000,00 руб.

Лот N 27: Размер обеспечения исполнения контракта 120 000,00 руб.

Лот N 28: Размер обеспечения исполнения контракта 300 000,00 руб.

Лот N 29: Размер обеспечения исполнения контракта 300 000,00 руб.

Лот N 30: Размер обеспечения исполнения контракта 150 000,00 руб.

Лот N 31: Размер обеспечения исполнения контракта 100 000,00 руб.

Лот N 32: Размер обеспечения исполнения контракта 175 000,00 руб.

Лот N 33: Размер обеспечения исполнения контракта 150 000,00 руб.

19.2. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

Соответствие поручителя требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

Государственный контракт может быть заключен только после предоставления победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя конкурса от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах 1.1.3. и 1.1.4. пункта 1.1. настоящей конкурсной документации и подтверждающих его полномочия. Все листы представляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя.

19.3. В случае принятия участником конкурса, с которым заключается контракт решения об обеспечении контракта денежными средствами, указанный в п. 19.1 размер обеспечения должен быть перечислен на лицевой счет государственного заказчика, открытый в территориальном органе Федерального казначейства. Реквизиты для перечисления:

19.4. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которыми заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

20. Срок со дня размещения на официальном сайте Российской Федерации протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в течение которого победитель конкурса должен подписать государственный контракт

20.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола Заказчик передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

20.2. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте Российской Федерации протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

20.3. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение 20 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе либо протокола об отказе от заключения контракта не представит Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение контракта, он признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

20.4. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить контракт, о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке номер два и в конкурсной документации заказчика.

Приложение 1
к конкурсной документации

Ф-1. Общие сведения: Юридические лица

1.	Полное наименование организации
2.	Идентификационные данные налогоплательщика
3.	Форма собственности
4.	Дата, место, орган регистрации
5.	Почтовый адрес
6.	Место нахождения
7.	Банковские реквизиты
8.	Руководитель: должность, фамилия, имя, отчество
9.	Телефон
10.	Факс
11.	Головная организация*	Дочерние организации

______________________________

* В графе 11 в случае отсутствия головной и дочерних организации с другими названиями и юридическими адресами следует написать: "Не имеется".

Руководитель организации

М.П.

Ф-2. Общие сведения: Физические лица, в том числе граждане - предприниматели без образования юридического лица

Наименование (если таковое имеется)
Ф.И.О. физического лица
Гражданство
Паспортные данные
Сведения о месте жительства
Почтовый адрес
Дата, место, орган регистрации физического лица
Банковские реквизиты
Телефон, факс

(подпись, Ф.И.О.)

Приложение 2
к конкурсной документации

Конкурсное предложение (форма)

Наименование организации - участника

_________________________________________________________________________

Предмет конкурса:

_________________________________________________________________________

1. Стоимость работ и условия финансирования:

1.1. Общая стоимость выполнения всех работ по Контракту с учетом

всех налогов (обязательных платежей), в ценах на дату подачи Конкурсных

заявок составляет: ______ тыс. руб., __________________ (то же прописью).

НДС не облагается.

Стоимость выполнения работ по Контракту с учетом всех налогов

(обязательных платежей), в ценах на дату подачи Конкурсных заявок

составляет по годам:

в 2010 году ______ тыс. руб., _________________________ (то же прописью);

в 2011 году ______ тыс. руб., __________________________ (то же прописью)

(сумма не должна превышать установленную в разделе 4 конкурсной

документации по каждому лоту соответственно).

1.2. Стоимость работ по контракту является твердой (фиксированной)

и в ходе исполнения Контракта изменению не подлежит.

1.3. Стоимость и оплата работ по Контракту осуществляется на

основании фактически выполненных объемов работ в порядке, определенном

Контрактом.

2. Сроки выполнения работ по Контракту:

2.1. Сроки выполнения работ:

- начало работ - с момента заключения Контракта

- окончание работ - "___" _________ 20__ г. (сроки выполнения работ

указаны в разделе 3 конкурсной документации по каждому лоту

соответственно).

3. Обеспечение качества выполняемых работ:

3.1. Пояснительная записка с предложением о качестве работ с учетом

требований технического задания.

3.2. Другие мероприятия по обеспечению качества работ.

Согласен со штрафными санкциями, предусмотренными проектом

Государственного контракта, содержащимся в Конкурсной документации.

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____________________

_________________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда

о признании _____________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

банкротом и об открытии конкурсного производства, что наша деятельность

не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской

Федерации об административных нарушениях, а также, что размер

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам

в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за

прошедший календарный год не превышает ____% балансовой стоимости наших

активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный

отчетный период / либо отсутствует.

Участник

Должность (подпись) "___" _______ 20___ г.

М.П.

Распоряжение Федерального дорожного агентства от 2 сентября 2010 г. N 576-р "О внесении изменений в распоряжение Федерального дорожного агентства от 09.03.2010 N 156-р "О плане научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на 2010 - 2011 гг. по подпрограмме "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)" и размещении государственных заказов на выполнение работ по реализации Плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Федерального дорожного агентства на 2010 - 2011 гг. по подпрограмме "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы Российской Федерации (2010 - 2015 гг.)"

Текст распоряжения официально опубликован не был

Обзор документа

Дополнен план НИОКР Росавтодора на 2010-2011 гг. по подпрограмме "Автомобильные дороги" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.)".

Среди них - разработка рекомендаций по применению минерального порошка на основе шунгита, методики оценки техсостояния мостовых сооружений на автодорогах. Нужно исследовать интенсивность старения битума в технологическом процессе приготовления асфальтобетонных смесей и устройстве асфальтобетонных покрытий.

Госзаказы на выполнение указанных работ размещают путем проведения открытого конкурса.

Задачи комиссии - обеспечивать объективность при рассмотрении, сопоставлении и оценке заявок, эффективность использования денежных средств, не допускать возможности злоупотребления и коррупции.

Членами комиссии не могут быть лица, которые лично заинтересованы в результатах или на которых способны влиять участники.

Определены основные функции комиссии.

Комиссия правомочна, если на заседании присутствует не менее 50% от общего числа членов. Решения принимают простым большинством голосов.

Утверждена конкурсная документация.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:

Перепечатка

1. Общие положения

2. Цели и задачи комиссии

3. Порядок формирования и состав комиссии

4. Функции комиссии

5. Регламент работы комиссии

6. Ответственность членов комиссии

Извещение о проведении открытого конкурса(утв. распоряжением Федерального дорожного агентства от 2 сентября 2010 г. N 576-р)

Москва 2010 г.

1. Требования к содержанию и форме, составу и оформлению заявки на участие в конкурсе, в том числе к заявке, подаваемой в форме электронного документа

2. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик

3. Место, условия и сроки выполнения работ

4. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

5. Форма, сроки и порядок оплаты работ

6. Источник финансирования заказа

7. Порядок формирования цены контракта (цены лота)

8. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками

9. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренный контрактом объем работ

10. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе

11. Требования к участникам размещения заказа

12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки

13. Формы, порядок, дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации

14. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов заявок на участие в конкурсе

15. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

16. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

17. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

19. Размер обеспечения исполнения государственного контракта, срок и порядок его представления

Рекомендуемые формы заполнения заявки

Ф-1. Общие сведения: Юридические лица

Ф-2. Общие сведения: Физические лица, в том числе граждане - предприниматели без образования юридического лица

Конкурсное предложение (форма)

Обзор документа

Извещение о проведении открытого конкурса
(утв. распоряжением Федерального дорожного агентства от 2 сентября 2010 г. N 576-р)