(1).jpg)
Проект Постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в федеральную целевую программу “Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы" (подготовлен Минэкономразвития России 04.08.2021)
Досье на проект
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1406 "О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 13; 2021, N 2, ст. 402).
|
Председатель Правительства Российской Федерации |
М.Мишустин |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от "___" _________ 2020 г. N ____
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"
1. В позиции паспорта, касающейся государственного заказчика-координатора Программы, слова "(до 2020 года включительно)" исключить.
2. В позиции паспорта, касающейся объема и источников финансирования Программы, и абзаце третьем раздела IV цифры "109093,55" заменить цифрами "109081,61" и цифры "89731,03" заменить цифрами "89719,09".
3. В разделе V:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"Государственным заказчиком-координатором Программы является Министерство экономического развития Российской Федерации".
б) в абзаце втором слова "Министерство экономического развития Российской Федерации как" исключить.
4. Позицию 12 Приложения N 1 изложить в следующей редакции:
| "12. | Размер общей площади служебных помещений, приходящейся на 1 федерального судью (кв. метров): | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в судах общей юрисдикции | 145 | 145,5 | 146 | 147 | 148 | 149,5 | 151 | 153 | 160 | 165 | 166 | 167 | 170 | |
| в арбитражных судах | 111,5 | 112,5 | 115,4 | 115,4 | 120,3 | 123,4 | 123,4 | 126,8 | 131,3 | 134 | 135 | 136 | 139 |
".
5. Приложение N 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 3
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013-2024 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД, ФИНАНСИРУЕМЫХ В 2013-2024 ГОДАХ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013-2024 ГОДЫ" ПО СУДЕБНОМУ ДЕПАРТАМЕНТУ ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| Наименование объекта, регион строительства | Срок ввода в действие | Мощность (кв. метров) | Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 - 2024 годы - всего | в том числе | |||||||||||||||
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
| Управление Судебного департамента в Красноярском крае, г. Красноярск | ||||||||||||||||
| 1. | Строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - всего | 288731,3 <9> | 60827,2 | 300 <1> | 89700 | 155917 | 68878,9 <4> | 2810,6 <5> | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2018 год | 4604,66 | 288731,3 | 60827,2 | 300 <1> | 89700 | 155917 | 68878,9 <4> | 2810,6 <5> | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Воронежской области, г. Воронеж | ||||||||||||||||
| 2. | Строительство здания Борисоглебского городского суда Воронежской области - всего | 238245,2 | 88155 | 70400 <1> | 127420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2014 год | 400 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2015 год | 3730 | 237845,2 | 88155 | 70000 <1> | 127420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | Строительство здания Лискинского районного суда - всего | 80872,1 | 2740 | 38770 | 39362,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2013 год | 2740 | 2740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2015 год | 2482,4 | 78132,1 | - | 38770 | 39362,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Верховный Суд Чеченской Республики, г. Грозный | ||||||||||||||||
| 4. | Строительство здания Верховного Суда Чеченской Республики - всего | 708106 <9> | - | 20000 | 6000 | - | 20000 | 400000 | 200000 | 62106 | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | 26000 | - | 20000 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 7224,2 | 682106 | - | - | - | - | 20000 | 400000 | 200000 | 62106 | - | - | - | - | |
| Пермский краевой суд, г. Пермь | ||||||||||||||||
| 5. | Строительство здания для размещения Пермского краевого суда - всего | 728664,9 <9> | - | 15000 | 5000 <2> | - | 502399,7 <6> | 480857,3 <5> | 311784,9 <11><14> | 47691,9 <13> | 199810,8 | 64149,1 | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | 15946 | - | 15000 | 5000 <2> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2022 год | 8253,5 | 712718,9 | - | - | - | - | 502399,7 <6> | 480857,3 <5> | 311784,9 <11><14> | 47691,9<13> | 199810,8 | 64149,1 | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток | ||||||||||||||||
| 6. | Строительство здания для размещения Приморского краевого суда - всего | 15000 | 0 <9> | - | - | - | 5000 | 35000 <6> | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 0 <9> | - | - | - | 5000 | 35000 <6> | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в Волгоградской области, г. Волгоград | ||||||||||||||||
| 7. | Реконструкция здания Волгоградского областного суда - всего | 14166,8 | 20930 <9> | - | 29000 | 8800 | 8800 <3> | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 20930 <9> | - | 29000 | 8800 | 8800 <3> | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Иркутский областной суд, г. Иркутск | ||||||||||||||||
| 8. | Строительство здания для размещения Иркутского областного суда - всего | 1582711,2 <9> | - | 34000 | 6517 | - | 419158,5 | 932201,5 <5> | 687974,6 <11> | 554996,4 <13> | 165596,1 <21> | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | 31695 | - | 34000 | 6517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2021 год | 17082,27 | 1551016,2 | - | - | - | - | 419158,5 | 932201,5 <5> | 687974,6 <11> | 554996,4 <13> | 165596,1 <21> | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Кемеровской области, г. Кемерово | ||||||||||||||||
| 9. | Строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - всего | 1708534,2 <9> | - | 23359,2 | 14875,2 <2> | 720608,1 <3> | 1046872,3 <4> | 857173,5 <5> <12> | 681,3 <11> <16> | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | 23359,2 | - | 23359,2 | 2275,2 <2> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2019 год | 22837 | 1685175 | - | - | 12600 | 720608,1 <3> | 1046872,3 <4> | 857173,5 <5> <12> | 681,3 <11> <16> | - | - | - | - | - | |
| 10. | Строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - всего | 3300 | 1333 <9> | 3000 | 1670,2 <1> | 1333,2 <2> | 869,8 | 5869,8 <4> <6> | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 1333 <9> | 3000 | 1670,2 <1> | 1333,2 <2> | 869,8 | 5869,8 <4> <6> | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в Курской области, г. Курск | ||||||||||||||||
| 11. | Строительство здания Курского областного суда - всего | 7000 | 15000 | - | 12000 | 3000 | 500,7 <3> | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 15000 | - | 12000 | 3000 | 500,7 <3> | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 12. | Реконструкция здания Обоянского районного суда Курской области, г. Обоянь, - всего | 640 | 2343 | - | - | - | 2343 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 2343 | - | - | - | 2343 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13. | Строительство здания для размещения Льговского районного суда, г. Льгов, - всего | 960 | 1196,8 | - | - | 900 | 296,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 1196,8 | - | - | 900 | 296,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Московский областной суд, г. Красногорск | ||||||||||||||||
| 14. | Строительство здания для размещения Московского областного суда - всего | 8000 | 34700 | - | 14700 | 20000 | 20000 <3> | 9763,5 <4> | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 34700 | - | 14700 | 20000 | 20000 <3> | 9763,5 <4> | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в Мурманской области, г. Мурманск | ||||||||||||||||
| 15. | Реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - всего | 887188,7 <9> | - | 10500 | 6000 | - | 70000 <6> | 409953,7 <5> | 397792,6 <11> | 304820,6 <13> | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | 16500 | - | 10500 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| реконструкция | 2020 год | 8769,1 | 870688,7 | - | - | - | - | 70000 <6> | 409953,7 <5> | 397792,6 <11> | 304820,6 <13> | - | - | - | - | |
| 16. | Приобретение и реконструкция здания для размещения Кольского районного суда Мурманской области, г. Кола, - всего | 226198 | 63350 | 30100 | 110000 | 22748 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| приобретение | 2013 год | 3344,1 | 55000 | 55000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| проектные и изыскательские работы | 2014 год | 8450 | 8350 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| реконструкция | 2016 год | 3344,1 | 162748 | - | 30000 | 110000 | 22748 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | Приобретение помещений для размещения Ленинского районного суда, г. Мурманск | 2014 год | 278,6 | 10250 | - | 10250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нижегородский областной суд, г. Нижний Новгород | ||||||||||||||||
| 18. | Строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - всего | 3296661,3 <9> | 30000 | 120761,1 | 702961,7 | 1228471,2 <3> | 1270429 | 27516,7 <5> | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2014 год | 150761,1 | 30000 | 120761,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2018 год | 33664,23 | 3145900,2 | - | - | 702961,7 | 1228471,2 <3> | 1270429 | 27516,7 <5> | - | - | - | - | - | - | |
| Омский областной суд, г. Омск | ||||||||||||||||
| 19. | Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - всего | 1077800,2 <9> | - | 8411,7 | 2588,3 | - | 329400,9 <6> | 300000 | 637677,2 <11><14> | 743522,6 <11> | 349759,2 <21> | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | 11000 | - | 8411,7 | 2588,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2022 год | 14440 | 1066800,2 | - | - | - | - | 329400,9 <6> | 300000 | 637677,2 <11><14> | 743522,6 <11> | 349759,2 <21> | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Орловской области, г. Орел | ||||||||||||||||
| 20. | Строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - всего | 80853,2 <9> | - | 7000 | 1500 | 605,5 <3> | 10000 <6> | 20000 | 62013,5 <11> <14> | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 2399,2 | - | 7000 | 1500 | 605,5 <3> | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 2110,5 | 78454 | - | - | - | - | 10000 <6> | 20000 | 62013,5 <11> <14> | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза | ||||||||||||||||
| 21. | Строительство здания для размещения Пензенского областного суда - всего | 865085,2 <9> | - | - | 13369 | 15557,2 | - | 500000 | 697599,3 <11> | 285751,2 <11><20> | 103636,9 <21> | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 28926,2 | - | - | 13369 | 15557,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2022 год | 10996,63 | 836159 | - | - | - | - | - | 500000 | 697599,3 <11> | 285751,2 <11><20> | 103636,9 <21> | - | - | - | |
| 22. | Реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - всего | 264902 <9> | - | - | - | 2500 | 6500 <6> | 126203 | 254975,7 <11> | 45351,5 <13> | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 9000 | - | - | - | 2500 | 6500 <6> | - | - | - | - | - | - | - | ||
| реконструкция | 2020 год | 4485,2 | 255902 | - | - | - | - | - | 126203 | 254975,7 <11> | 45351,5 <13> | - | - | -- | - | |
| Рязанский областной суд, г. Рязань | ||||||||||||||||
| 23. | Строительство Рязанского областного суда - всего | 633349 <9> | - | - | 4200 | 2864 | - | 300000 | 499146,3 <11> <14> | 263806,9 <13> | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 7064 | - | - | 4200 | 2864 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 11892,46 | 626285 | - | - | - | - | - | 300000 | 499146,3 <11> <14> | 263806,9 <13> | - | - | - | - | |
| Томский областной суд, г. Томск | ||||||||||||||||
| 24. | Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - всего | 324330 <9> | - | - | - | - | - | 13566 | 131201 <11> | 231462,6 <13><20> | 214152,4 <21> | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2019 год | 13566 | - | - | - | - | - | 13566 | 13566 <11> | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2022 год | 3530,03 | 310764 | - | - | - | - | - | - | 117635 | 231462,6 <13><20> | 214152,4 <21> | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Тульской области, г. Тула | ||||||||||||||||
| 25. | Строительство здания для размещения Тульского областного суда - всего | 13029,6 <9> | 5400 | 4220 | 3177,2 | 232,4 | 1342,6 <6> | 14428,6 | 514428,6 <11><14> | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2019 год | 13029,6 | 5400 | 4220 | 3177,2 | 232,4 | 1342,6 <6> | 14428,6 | 14428,6 <11><14> | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 14934,6 | - <14><17> | - | - | - | - | - | - | 500000 <14> | <17> | - | - | - | - | ||
| Ульяновский областной суд, г. Ульяновск | ||||||||||||||||
| 26. | Строительство здания Ульяновского областного суда - всего | 655905,7 <9> | 4000 | 4169 | 9780 | 116716 | 180000 <4> | 437026 | 131369,4 <11><14> | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 22149 | 4000 | 4169 | 9780 | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2019 год | 7345 | 633756,7 | - | - | - | 112516 | 180000 <4> | 437026 | 131369,4 <11><14> | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Ярославской области, г. Ярославль | ||||||||||||||||
| 27. | Реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - всего | 11560 | 27000 <9> | - | - | 2000 | 12316 | 7000 | 12684 <5> <12> | 5684 <11><14> | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2019 год | 27000 | - | - | 2000 | 12316 | 7000 | 12684 <12> <5> | 5684 <11><14> | - | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург | ||||||||||||||||
| 28. | Строительство здания Выборгского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего | 125245 | 125245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2013 год | 10489,9 | 125245 | 125245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29. | Строительство здания Колпинского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего | 88589,9 | 88589,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2013 год | 11338,5 | 88589,9 | 88589,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30. | Строительство здания Невского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего | 117940,8 | 117940,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2013 год | 12404 | 117940,8 | 117940,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31. | Строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего | 376786,4 | - | 92666,4 | 235208 | 59539,4 <3> | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2016 год | 3722 | 376786,4 | - | 92666,4 | 235208 | 59539,4 <3> | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32. | Строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего | 1329648,9 <9> | - | 508249,3 | 255799,2 | 440208,9 | 367864,9 <4> | 368306,4 | 280845,3 <11> <14> | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2020 год | - | - | - | - | - | - | - | 13693,8 <14> | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2022 год | 14832,2 | 1329648,9 | - | 508249,3 | 255799,2 | 440208,9 | 367864,9 <4> | 368306,4 | 267151,5 <11> <14> | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Республике Коми, г. Сыктывкар | ||||||||||||||||
| 33. | Строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - всего | 2017 год | 619601 | - | 238499 | 273641,8 <2> | 320584,6 <3> | 35522,6 <4> <6> | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2017 год | 9268,5 | 619601 | - | 238499 | 273641,8 <2> | 320584,6 <3> | 35522,6 <4> <6> | - | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Удмуртской Республике, г. Ижевск | ||||||||||||||||
| 34. | Реконструкция здания Воткинского городского суда, г. Воткинск, ул. Декабристов, - всего | 209704 | 144371 | 65333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| реконструкция | 2014 год | 3631,4 | 209704 | 144371 | 65333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Верховный Суд Республики Башкортостан, г. Уфа | ||||||||||||||||
| 35. | Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - всего | 2283828,8 <9> | - | 916268,8 | 345989,7 <2> | 159097,5 <7> | - | - | 722976 | 581830,1 | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 900 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| публичный технологический и ценовой аудит | 2019 год | 122,5 | - | - | - | - | - | - | 122,5 | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 31528,8 | 2282806,3 | - | 915368,8 | 345989,7 <2> | 159097,5 <7> | - | - | 722853,5 | 581830,1 | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский | ||||||||||||||||
| 36. | Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - всего | 492319,1 <9> | - | 3000 | 3267,1 | 7767,1 <3> | 55940 <4> <6> | 136255 <5> | 242796,1 <11><14> | 177397 | 211103,5 <21> | 31693,1 | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 6267,1 | - | 3000 | 3267,1 | 1767,1 <3> | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2022 год | 7682,1 | 486052 | - | - | - | 6000 | 55940 <4> <6> | 136255 <5> | 242796,1 <11><14> | 177397 | 211103,5 <21> | 31693,1 | - | - | |
| Верховный Суд Республики Дагестан, г. Махачкала | ||||||||||||||||
| 37. | Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Дагестан, г. Махачкала, - всего | 10080 | 27000 | - | 23000 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | 27000 | - | 23000 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в Калининградской области, г. Калининград | ||||||||||||||||
| 38. | Реконструкция здания Ленинградского районного суда г. Калининграда - всего | 249710 | 37280 | 134220 | 78210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| реконструкция | 2015 год | 3669 | 249710 | 37280 | 134220 | 78210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Калужской области, г. Калуга | ||||||||||||||||
| 39. | Строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - всего | 2298 | 5420,5 <9> | 4300 | 1870 | 933,3 <2> | 561 <3> | 550,9 <4> <6> | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 5420,5 <9> | 4300 | 1870 | 933,3 <2> | 561 <3> | 550,9 <4> <6> | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в Ленинградской области, г. Санкт-Петербург | ||||||||||||||||
| 40. | Строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - всего | 264837,7 <9> | 2869 | 54291 <2> | 216 | 76290 | 70433,7 <4> | 60771 | 40522,9 <11> <14> | - | 4000 | 2571,2 | 80000 | 78652 | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2022 год | 9656,2 | 2869 | - | 216 | - | - | - | - | - | 4000 | 2571,2 | - | - | ||
| строительство | 2024 год | 3102 | 255181,5 | - | 54291 <2> | - | 76290 | 70433,7 <4> | 60771 | 40522,9 <11> <14> | - | - | - | 80000 | 78652 | |
| 41. | Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - всего | 483131,4 <9> | - | 5906,4 | 988 | 150 | - | 138444 <12> | 161197,7 <11> <14> | 132264,5 <13><20> | 27000 <21> | 2515 | 200000 | 118020 | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2022 год | 16559,4 | - | 5906,4 | 988 | 150 | - | - | - | - | 7000 | 2515 | - | - | ||
| строительство | 2024 год | 4471,3 | 466572 | - | - | - | - | - | 138444 <12> | 161197,7 <11> <14> | 132264,5 <13><20> | 20000 <21> | - | 200000 | 118020 | |
| Управление Судебного департамента в Новосибирской области г. Новосибирск | ||||||||||||||||
| 42. | Строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - всего | 668979,7 | - | 232000 | 303232,7 <2> | 233698,8 <3> | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2016 год | 6858 | 668979,7 | - | 232000 | 303232,7 <2> | 233698,8 <3> | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43. | Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - всего | 148214 | 7100 | 79655,7 <2> | 29677,6 | 105789,7 <3> | 99512,7 <4> <6> | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2013 год | 7100 | 7100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| реконструкция | 2017 год | 3665,8 | 141114 | - | 79655,7 <2> | 29677,6 | 105789,7 <3> | 99512,7 <4> <6> | - | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород | ||||||||||||||||
| 44. | Строительство здания для размещения Городецкого городского суда - всего | 181025 <9> | 18670 | 27840 <2> | 20000 | 87260 | 141927 <4> <6> | 16690,5 <5> | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2018 год | 3243,3 | 181025 | 18670 | 27840 <2> | 20000 | 87260 | 141927 <4> <6> | 16690,5 <5> | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Омской области, г. Омск | ||||||||||||||||
| 45. | Реконструкция здания Исилькульского районного суда - всего | 31823 | 22506 | 9317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| реконструкция | 2014 год | 708,26 | 31823 | 22506 | 9317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Ростовской области, г. Ростов-на-Дону | ||||||||||||||||
| 46. | Строительство пристройки к зданию Неклиновского районного суда - всего | 52366 | 600 | 28836 <2> | 27351 | 24415 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2013 год | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2016 год | 1008,6 | 51766 | - | 28836 <2> | 27351 | 24415 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск | ||||||||||||||||
| 47. | Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - всего | 1085569 <9> | - | 424437,2 | 192408,9 | 151726,8 | 136190,9 <4> <6> | 274918,7 | 295062,9 <11><14> | 37275,3 <13><20> | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2019 год | 1835,4 | - | - | - | - | - | 1835,4 | 1835,4 <11><14> | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 7780 | 1083733,6 | - | 424437,2 | 192408,9 | 151726,8 | 136190,9 <4> <6> | 273083,3 | 293227,5 <11> | 37275,3 <13><20> | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Ульяновской области, г. Ульяновск | ||||||||||||||||
| 48. | Строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - всего | 17800 | 16900 | - | 900 | 483 <3> | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 900 | - | - | 900 | 483 <3> | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2013 год | 4229,4 | 16900 | 16900 | ||||||||||||
| Управление Судебного департамента в Челябинской области, г. Челябинск | ||||||||||||||||
| 49. | Строительство здания Миасского городского суда - всего | 183641 | 53210 | 67040 | 63391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2015 год | 4125 | 183641 | 53210 | 67040 | 63391 | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | |
| Управление Судебного департамента в Республике Дагестан, г. Махачкала | ||||||||||||||||
| 50. | Строительство здания Левашинского районного суда в с. Леваши - всего | 30804 | 30804 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2013 год | 772,2 | 30804 | 30804 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51. | Строительство здания Сергокалинского районного суда в с. Сергокала - всего | 39239 | 39239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2013 год | 815 | 39239 | 39239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 52. | Приобретение здания для размещения Сулейман - Стальского районного суда, Сулейман-Стальский район, с. Касумкент | 2014 год | 483,2 | 7500 | - | 7500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53. | Приобретение здания для размещения Буйнакского районного суда, г. Буйнакск, Республика Дагестан | 2014 год | 709,6 | 25000 | - | 25000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик | ||||||||||||||||
| 54. | Строительство пристройки к существующему зданию Майского районного суда, г. Майский, ул. Ленина, д. 20, - всего | 36431,3 | 36431,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2013 год | 863 | 36431,3 | 36431,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Республике Ингушетия, г. Магас | ||||||||||||||||
| 55. | Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - всего | 126546,6 <9> | - | - | - | 5978 | 2989 <4> | 65616 | 59582 <14> | 13062,4 <13> | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 5978 | - | - | - | 5978 | 2989 <4> | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 1918 | 120568,6 | - | - | - | - | - | 65616 | 59582 <14> | 13062,4 <13> | - | - | - | - | |
| 56. | Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - всего | 55532 <9> | - | - | - | 2600 | 780 <4> | - | 25000 <14> | 34901,6 <13> | 1593,7 <21> | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 2600 | - | - | - | 2600 | 780 <4> | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2021 год | 798,5 | 52932 | - | - | - | - | - | - | 25000 <14> | 34901,6 <13> | 1593,7 <21> | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Республике Карелия, г. Петрозаводск | ||||||||||||||||
| 57. | Строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - всего | 3970 <9> | - | - | - | 3970 | 3176 <4> | 47830 <12> | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 3970 | - | - | - | 3970 | 3176 <4> | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2017 год | 1057,92 | - | - | - | - | - | - | 47830 <12> | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Республике Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ | ||||||||||||||||
| 58. | Строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - всего | 69329 <9> | - | - | - | 3273 | 1650 <4> | 35000 | 67679 <11> | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 1650 | - | - | - | 3273 | 1650 <4> | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 1491,8 | 67679 | 35000 | 67679 <11> | - | - | - | - | - | ||||||
| Управление Судебного департамента в Республике Тыва, г. Кызыл | ||||||||||||||||
| 59. | Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - всего | 326144 <9> | - | - | - | 16500 | - | 96292 | 171414,2 <11> | 209979,5 <13> | 40132,5 <21> | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 16500 | - | - | - | 16500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2021 год | 3358,77 | 309644 | - | - | - | - | - | 96292 | 171414,2 <11> | 209979,5 <13> | 40132,5 <21> | - | - | - | |
| 60. | Приобретение здания для размещения Кызылского районного суда, пгт. Каа-Хем, Республика Тыва | 2014 год | 816,9 | 10000 | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление судебного департамента в Чеченской Республике, г. Грозный | ||||||||||||||||
| 61. | Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - всего | 95077,6 <9> | - | - | 3000 | 981 | - | - | 50000 <14> | 41619,0 <13><20> | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 3981 | - | - | 3000 | 981 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 1416 | 91096,6 | - | - | - | - | - | - | 50000 <14> | 41619,0 <13><20> | - | - | - | - | |
| 62. | Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - всего | 80931,6 <9> | - | - | 2000 | 1458 | - | - | 50000 <14> | 27978,0 <13><20> | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 3458 | - | - | 2000 | 1458 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 1242 | 77473,6 | - | - | - | - | - | - | 50000 <14> | 27978,0 <13><20> | - | - | - | - | |
| 63. | Строительство здания для размещения Шалинского городского суда - всего | 86750,5 <9> | - | - | - | 2500 | 1480,5 <6> | 660,6 <5> | 50000 <14> | 32770 | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2018 год | 3980,5 | - | - | - | 2500 | 1480,5 <6> | 660,6 <5> | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 1240 | 82770 | - | - | - | - | - | - | 50000 <14> | 32770 | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Республике Татарстан, г. Казань | ||||||||||||||||
| 64. | Строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - всего | 270870 <9> | - | - | 9044 | 45500 | 216826 | 145776 <5> <12> | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 9044 | - | - | 9044 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2018 год | 3923,18 | 261826 | - | - | - | 45000 | 216826 | 145776 <5> <12> | - | - | - | - | - | - | |
| 65. | Строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - всего | 316877,3 <9> | - | - | 11366,3 | 21963,7 | 285511 | 198117 <5> | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 11366,3 | - | - | 11366,3 | 1963,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2018 год | 5301,1 | 305511 | - | - | - | 20000 | 285511 | 198117 <5> | - | - | - | - | - | - | |
| 66. | Строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - всего | 78098 <9> | - | - | - | 3744 <7> | - | 75554 <12> | 56603,7 <11> | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 3744 <7> | - | - | - | 3744 <7> | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2019 год | 1280 | 75554 | - | - | - | - | - | 75554 <12> | 56603,7 <11> | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Краснодарском крае, г. Краснодар | ||||||||||||||||
| 67. | Строительство здания Кропоткинского городского суда - всего | 2000 | 1908,2 <9> | - | - | - | 1273,8 | 3733,7 <4> <6> | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 1908,2 <9> | - | - | - | 1273,8 | 3733,7 <4> <6> | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 68. | Реконструкция здания с пристройкой для размещения Четвертого кассационного суда общей юрисдикции, г. Краснодар, - всего | 1687438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50000 | 850000 | 787438 | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2022 год | 50000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50000 | - | - | |||
| реконструкция | 2024 год | 15188 | 1637438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850000 | 787438 | |
| Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток | ||||||||||||||||
| 69. | Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - всего | 123285,5 <9> | - | - | - | 3925 | 1483,3 | 70000 <12> | 50183 | 29247,3 <13><20> | 78484,4 <21> | 28085,8 | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 3852,1 | - | - | - | 3925 | 1483,3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| реконструкция | 2022 год | 2040,1 | 119433,4 | - | - | - | - | - | 70000 <12> | 50183 | 29247,3 <13><20> | 78484,4 <21> | 28085,8 | - | - | |
| 70. | Приобретение здания для размещения Уссурийского районного суда, г. Уссурийск | 2013 год | 4586,3 | 75292,4 | 75292,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Ставропольском крае, г. Ставрополь | ||||||||||||||||
| 71. | Реконструкция здания Ессентукского городского суда - всего | 107551,5 <9> | - | - | - | 1806,3 | 1806,2 <4> | 52500 <12> | 107142,3 <11><14> | 6137,9 <13> | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 1806,3 | - | - | - | 1806,3 | 1806,2 <4> | - | - | - | - | - | - | - | ||
| реконструкция | 2020 год | 3300 | 105745,2 | - | - | - | - | - | 52500 <12> | 107142,3 <11><14> | 6137,9 <13> | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Амурской области, г. Благовещенск | ||||||||||||||||
| 72. | Реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - всего | 62758 <9> | - | - | - | 1945 | 1268,1 <4> | 22333 | 44111,1 <11><14> | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 1945 | - | - | - | 1945 | 1268,1 <4> | - | - | - | - | - | - | - | ||
| реконструкция | 2020 год | 1482,7 | 60813 | - | - | - | - | - | 22333 | 44111,1 <11><14> | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Астраханской области, г. Астрахань | ||||||||||||||||
| 73. | Строительство здания для управления Судебного департамента и органов судейского сообщества Астраханской области, г. Астрахань, - всего | 1800 | 1739,5 <9> | - | - | - | 3670 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 1739,5 <9> | - | - | - | 3670 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 74. | Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - всего | 33115,2 <9> | - | - | - | 1450 | - | 278,8 | 15000 | 26988,1 <13> | 14,9 <21> | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2018 год | 1632,2 | - | - | - | 1450 | - | 278,8 | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2021 год | 514 | 31483 | - | - | - | - | - | - | 15000 | 26988,1 <13> | 14,9 <21> | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Брянской области, г. Брянск | ||||||||||||||||
| 75. | Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - всего | 208128 <9> | 1783 | 2967 | - | 2967 | 37200 <6> | 136903,1 <5> | 105123,6 <11> | 23435,5 <13><20> | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 4750 | 1783 | 2967 | - | 2967 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 2826,51 | 203378 | - | - | - | - | 37200 <6> | 136903,1 <5> | 105123,6 <11> | 23435,5 <13><20> | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента во Владимирской области, г. Владимир | ||||||||||||||||
| 76. | Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - всего | 67313 <9> | - | - | - | 2495 | 2495 <4> | 1996 <5> | 30000 <14> | 63553,6 <13> | 33225,7 <21> | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2018 год | 2495 | - | - | - | 2495 | 2495 <4> | 1996 <5> | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2021 год | 1782,3 | 64818 | - | - | - | - | - | - | 30000 <14> | 63553,6 <13> | 33225,7 <21> | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Ивановской области, г. Иваново | ||||||||||||||||
| 77. | Строительство пристройки к существующему административному зданию под размещение Ивановского гарнизонного военного суда (реконструкция не завершенного строительством объекта) - всего | 53343,9 | 31500 | 21843,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2014 год | 1870 | 53343,9 | 31500 | 21843,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 78. | Строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск <8>, - всего | 36255 <9> | - | - | - | 1556 | - | 17292 | 34699 <11> | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 1556 | - | - | - | 1556 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 841,7 | 34699 | - | - | - | - | - | 17292 | 34699 <11> | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Иркутской области, г. Иркутск | ||||||||||||||||
| 79. | Реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - всего | 4810 | 13823,6 <9> | - | - | - | 15365,9 | 1773,6 <4> <6> | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 13823,6 <9> | - | - | - | 15365,9 | 1773,6 <4> <6> | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в Кировской области, г. Киров | ||||||||||||||||
| 80. | Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - всего | 3576,6 <9> | - | - | - | 3576,7 | 3576,6 <4> | 100000 | 99727 | 30000 <13><20> | - | - | - | - | ||
| в том числе: | <12> | |||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 3576,6 | - | - | - | 3576,7 | 3576,6 <4> | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 4300 | 30000 <20> | - | - | - | - | - | 100000 <12> | 99727 | 30000 <13><20> | - | - | - | - | ||
| Управление судебного департамента в Липецкой области, г. Липецк | ||||||||||||||||
| 81. | Строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - всего | 1800 | 3757,1 <9> | - | - | - | 1298 | 3234 <6> | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 3757,1 <9> | - | - | - | 1298 | 3234 <6> | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 82. | Приобретение здания для размещения Советского и Октябрьского районных судов г. Липецка | 2016 год | 110 | 300000 | - | - | - | 300000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60,7 | ||||||||||||||||
| Управление Судебного департамента в Магаданской области, г. Магадан | ||||||||||||||||
| 83. | Приобретение помещений для размещения Магаданского городского суда | 2013 год | 182,1 | 7000 | 7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва | ||||||||||||||||
| 84. | Приобретение здания для размещения Наро-Фоминского городского суда | 2013 год | 3310,5 | 235089 | 235089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Хабаровском крае, г. Хабаровск | ||||||||||||||||
| 85. | Приобретение здания для размещения Хабаровского районного суда, г. Хабаровск | 2014 год | 2657,2 | 294400 | - | 294400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Костромской области, г. Кострома | ||||||||||||||||
| 86. | Приобретение здания для размещения Островского районного суда, пос. Судиславль | 2015 год | 461,6 | 4000 | - | - | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, г. Ханты-Мансийск | ||||||||||||||||
| 87. | Приобретение здания для размещения Сургутского районного суда, г. Сургут | 2014 год | 4273 | 200002 | - | 200002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Оренбургской области, г. Оренбург | ||||||||||||||||
| 88. | Строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - всего | 104178 <9> | - | - | - | 5600 | 5600 <4> <6> | 52480 | 83050,6 <11> <14> | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 5600 | - | - | - | 5600 | 5600 <4> <6> | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 2391,29 | 98578 | - | - | - | - | - | 52480 | 83050,6 <11> <14> | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков | ||||||||||||||||
| 89. | Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - всего | 229568,5 <9> | - | - | - | 10355,8 | 10355,7 <4> <6> | - | 100000 <14> | 194746,3 <13><20> | 116368,3 <21> | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 10355,8 | - | - | - | 10355,8 | 10355,7 <4> <6> | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2022 год | 4709,65 | 219212,7 | - | - | - | - | - | - | 100000 <14> | 194746,3 <13><20> | 116368,3 <21> | - | - | - | |
| 90. | Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - всего | 91461,0 <9> | - | - | 912,2 | 1949,7 | 821,5 <4> <6> | - | 50000 <14> | 89119,0 <13><20> | 37673,6 <21> | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 1750,4 | - | - | 912,2 | 1949,7 | 821,5 <4> <6> | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2022 год | 1199,3 | 89810,6 | - | - | - | - | - | - | 50000 <14> | 89119,0 <13><20> | 37673,6 <21> | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Рязанской области, г. Рязань | ||||||||||||||||
| 91. | Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи, - всего | 44635,6 <9> | - | - | - | 1400,6 | - | - | 20000 | 37113,7 <13> | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 1400,6 | - | - | - | 1400,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2021 год | 1030 | 43235 | - | - | - | - | - | - | 20000 | 37113,7 <13> | - | - | - | - | |
| 92. | Строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - всего | 65640,5 <9> | - | - | - | 1490 | - | 30726 | 58246,3 <11> <14> | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 1490 | - | - | - | 1490 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 1312,65 | 64150,5 | - | - | - | - | - | 30726 | 58246,3 <11> <14> | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Самарской области, г. Самара | ||||||||||||||||
| 93. | Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - всего | 372902 <9> | - | 13210 | 3850 | 7000 | 198552 | 254412,1 <5> | 10622 <11> | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | 17060 | - | 13210 | 3850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| реконструкция | 2019 год | 9486,66 | 355842 | - | - | - | 7000 | 198552 | 254412,1 <5> | 10622 <11> | - | - | - | - | - | |
| 94. | Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - всего | 379475 <9> | - | - | 6618 | 618 <4> | 1400 | 200000 | 171457 | 237100,3 <13> | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2018 год | 8018 | - | - | 6618 | 618 <4> | 1400 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2021 год | 7282 | 371457 | - | - | - | - | - | 200000 | 171457 | 237100,3 <13> | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Саратовской области, г. Саратов | ||||||||||||||||
| 95. | Строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - всего | 102367 <9> | - | - | - | 5015 | 4990 <4> | 59810 <12> | 43214,7 <11> <14> | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 4990 | - | - | - | 5015 | 4990 <4> | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 1756,5 | 97377 | - | - | - | - | - | 59810 <12> | 43214,7 <11> <14> | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Свердловской области, г. Екатеринбург | ||||||||||||||||
| 96. | Приобретение здания для размещения Красноуфимского городского суда Свердловской области | 2013 год | 1431 | 116000 | 116000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск | ||||||||||||||||
| 97. | Строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - всего | 800 | 0 <9> | - | - | - | 2612,7 | 2600 <4> <6> | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 0 <9> | - | - | - | 2612,7 | 2600 <4> <6> | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 98. | Строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - всего | 4625,9 <9> | - | - | - | 5208 <5> | 1380 <4> | - | 15000<14> | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 4625,2 | - | - | - | 5208 <5> | 1380 <4> | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 0<17> | - | - | - | - | - | - | 15000<14> | - <17> | - | - | - | - | |||
| Управление Судебного департамента в Томской области, г. Томск | ||||||||||||||||
| 99. | Строительство пристройки со встроенной автостоянкой к существующему зданию Ленинского районного суда г. Томска - всего | 1830 | 380 | - | - | - | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 380 | - | - | - | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов | ||||||||||||||||
| 100. | Строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - всего | 5800 | 0 <9> | - | - | - | 6950 | 6950 <4> <6> | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 0 <9> | - | - | - | 6950 | 6950 <4> <6> | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в Тюменской области, г. Тюмень | ||||||||||||||||
| 101. | Строительство здания для размещения Калининского районного суда г. Тюмени - всего | 3900 | 50 <9> | - | - | - | 500 | - | - | - | -- | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 50 <9> | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | -- | ||
| Новосибирский областной суд, г. Новосибирск | ||||||||||||||||
| 102. | Приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - всего | 1705842,3 <9> | 385927,9 | - | 1500 | 12183 | - | 26568 <12> | 817933,4 <11><14> | - | 400000 | 450000 | 400000 | 50481 | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| приобретение | 2013 год | 11200 | 385927,9 | 385927,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| проектные и изыскательские работы | 2019 год | 19433,4 | - | - | 1500 | 12183 | - | 26568 <12> | 17933,4 <11> | - | - | - | - | - | ||
| реконструкция | 2024 год | 15200 | 1300481 | - | - | - | - | - | - | 800000 <14> | -<17> | 400000 | 450000 | 400000 | 50481 | |
| Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва | ||||||||||||||||
| 103. | Строительство Шаховского районного суда, Московская область, Шаховской район, раб. пос. городского поселения Шаховская Шаховского муниципального района, ул. Шамонина, - всего | 73412,3 | 73412,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2013 год | 1862 | 73412,3 | 73412,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 104 | Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - всего | 12364,8 <9> | 6064,2 | 6100 | 6100 | 5000 | - | 5000 <12> | 4990 <11> <14> | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2020 год | 200,6 | - | - | - | 5000 | - | 5000 <12> | 4990 <11> <14> | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 5323 | 12164,2 | 6064,2 | 6100 | 6100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в Тверской области, г. Тверь | ||||||||||||||||
| 105. | Приобретение здания для размещения Кимрского городского суда, г. Кимры | 2013 год | 1575,5 | 30000 | 30000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 106. | Приобретение здания для размещения Спировского районного суда, пос. Спирово | 2013 год | 522 | 4000 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- |
| 107. | Приобретение здания для размещения Весьегонского районного суда, г. Весьегонск | 2013 год | 526 | 7200 | 7200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108. | Приобретение здания для размещения Лихославльского районного суда, г. Лихославль | 2013 год | 627,7 | 14542,2 | 14542,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород | ||||||||||||||||
| 109. | Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - всего | 464526,5 <9> | 8220 | - | 157246,5 | 206730 <3> | 295652,8 <4> <6> | 77910 <5> | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | 15736,5 | 8220 | - | 7516,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| реконструкция | 2018 год | 7201 | 448790 | - | - | 149730 | 206730 <3> | 295652,8 <4> <6> | 77910 <5> | - | - | - | - | - | - | |
| Ставропольский краевой суд, г. Ставрополь | ||||||||||||||||
| 110. | Приобретение комплекса зданий для размещения Ставропольского краевого суда, г. Ставрополь | 2013 год | 3825,3 | 198126 | 198126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Арбитражный суд Липецкой области, г. Липецк | ||||||||||||||||
| 111. | Строительство здания Арбитражного суда Липецкой области, г. Липецк, площадь Петра Великого в Советском районе | 2013 год | 6658 | 341386,5 | 341386,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов | ||||||||||||||||
| 112. | Приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - всего | 310000 <9> | 310000 | - | - | 1500 | 3500 <6> | 5000 <12> | 5000 <14> | -<17> | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| приобретение | 2013 год | 5842,4 | 310000 | 310000 | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | |
| проектные и изыскательские работы | 2019 год | - <14> | - | - | - | 1500 | 3500 <6> | 5000 <12> | 5000 <14> | - | - | - | - | - | ||
| Арбитражный суд Тверской области, г. Тверь | ||||||||||||||||
| 113. | Строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, - всего | 8000 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17200 <14> | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2020 год | 0 | - | - | - | - | - | - | 17200 <14> | - | - | - | - | - | ||
| Арбитражный суд Ярославской области, г. Ярославль | ||||||||||||||||
| 114. | Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - всего | 8000 | 27980,2 | - | - | - | - | - | - | 15500 | 25738,5 <13><20> | 15419,8 <21> | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2021 год | 27980,2 | - | - | - | - | - | - | 15500 | 25738,5 <13><20> | 15419,8 <21> | - | - | - | ||
| Арбитражный суд Архангельской области, г. Архангельск | ||||||||||||||||
| 115. | Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - всего | 1484722 | - | - | 2000 | 8000 | 8000 <4> <6> | 10000 | 10000 <11> <14> | 946711 | 921066,4 <21> | 537320 | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2019 год | 691- | - | - | 2000 | 8000 | 8000 <4> <6> | 10000 | 10000 <11> <14> | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2022 год | 8944 | 1484031 | - | - | - | - | - | - | 500000 <14> | 946711 | 921066,4 <21> | 537320 | - | - | |
| Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург | ||||||||||||||||
| 116. | Строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - всего | 5901230,2 <9> | 1246725,1 | 1481762,1 | 1550000 | 1522350,7 <3> | 801640,1 <4> <6> | 461112 <12> | 459659,5 <11> | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2019 год | 32516,2 | 5901230,2 | 1246725,1 | 1481762,1 | 1550000 | 1522350,7 <3> | 801640,1 <4> <6> | 461112 <12> | 459659,5 <11> | - | - | - | - | - | |
| Арбитражный суд Волгоградской области, г. Волгоград | ||||||||||||||||
| 117. | Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - всего | 2518419,5 | - | - | - | - | - | - | 17805,5 <14><18> | 26951 | 210377 <21> | 700000 | 700000 | 873663 | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2021 год | 44756,5 | - | - | - | - | - | - | 17805,5 <14><18> | 26951 | 10377 <21> | - | - | - | ||
| строительство | 2024 год | 16514,5 | 2473663 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200000 | 700000 | 700000 | 873663 | |
| Арбитражный суд Республики Башкортостан, г. Уфа | ||||||||||||||||
| 118. | Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - всего | 1009597,2 <9> | - | 22000 | 10780 <2> | - | - | - | 263228,2 | 860607,5 <13> | 601853,9 <21> | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | 22000 | - | 22000 | 10780 <2> | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | ||
| строительство | 2021 год | 12716,8 | 987597,2 | - | - | - | - | - | - | 263228,2 | 860607,5 <13> | 601853,9 <21> | - | - | - | |
| Арбитражный суд Владимирской области, г. Владимир | ||||||||||||||||
| 119. | Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - всего | 686994,5 <9> | - | - | - | 4000 | 15000 <6> | 198087,3 <5> | 518008,2 <11> <14> | 343764,9 <13> | - | - | - | - | ||
| проектные и изыскательские работы | 2018 год | 16900 | - | - | - | 4000 | 15000 <6> | 12900 <5> | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 6864 | 670287,4 | - | - | - | - | - | 185187,3 | 518008,2 <11> <14> | 343764,9 <13> | - | - | - | - | |
| Арбитражный суд Республики Татарстан, г. Казань | ||||||||||||||||
| 120. | Строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - всего | 1537801,4 | 793188,4 | - | 525090 | 468287,4 <3> | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2016 год | 14412,8 | 1537801,4 | 793188,4 | - | 525090 | 468287,4 <3> | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Арбитражный суд Удмуртской Республики, г. Ижевск | ||||||||||||||||
| 121. | Строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - всего | 22700 | - | - | - | - | - | - | 9900 <14> | 12800 | - | - | - | - | ||
| проектные и изыскательские работы | 2020 год | 22700 | - | - | - | - | - | - | 9900 <14> | 12800 | - | - | - | - | ||
| Третий арбитражный апелляционный суд в г. Красноярске | ||||||||||||||||
| 122. | Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - всего | 442061 <9> | - | - | - | 2000 | 8141,6 <4> <6> | 200000 | 318128,4 <11> | 226049,2 <13><20> | 35069,3 <21> | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 10000 | - | - | - | 2000 | 8141,6 <4> <6> | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2021 год | 3960,7 | 432061 | - | - | - | - | - | 200000 | 318128,4 <11> | 226049,2 <13><20> | 35069,3 <21> | - | - | - | |
| Арбитражный суд Иркутской области, г. Иркутск | ||||||||||||||||
| 123. | Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - всего | 2253880,6 <9> | - | 24000 | - | - | - | 260622,1 | 845244,1 <11> | 976457,2 <13><20> | 798517,9 <21> | 456187,6 | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2014 год | 24000 | - | 24000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2022 год | 12489,59 | 2229880,6 | - | - | - | - | - | 260622,1 | 845244,1 <11> | 976457,2 <13><20> | 798517,9 <21> | 456187,6 | - | - | |
| Четвертый арбитражный апелляционный суд, г. Чита | ||||||||||||||||
| 124. | Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - всего | 869456 <9> | - | - | - | 2000 | 8000 <6> | 250000 | 349850,4 <11> | 361062,5 <13> | 502076,1 <21> | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 10000 | - | - | - | 2000 | 8000 <6> | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2022 год | 4573,8 | 859456 | - | - | - | - | - | 250000 | 349850,4 <11> | 361062,5 <13> | 502076,1 <21> | - | - | - | |
| Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), г. Якутск | ||||||||||||||||
| 125. | Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего | - | - | - | - | - | - | 10700 | 14500 <11><14> | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2020 год | - | - | - | - | - | - | 10700 | 14500 <11><14> | - | - | - | - | - | ||
| Арбитражный суд Хабаровского края, г. Хабаровск | ||||||||||||||||
| 126. | Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск | 1781769,1 | - | - | - | - | - | - | 13683,3 <14><17> | 19561,8 <21> | 18500 <21> | 500000 | 600000 | 648524 | ||
| проектные и изыскательские работы | 2021 год | 33245,1 | - | - | - | - | - | - | 13683,3<14><17> | 19561,8 <20> | 18500 <21> | - | - | - | ||
| строительство | 2024 год | 10400 | 1748524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500000 | 600000 | 648524 | |
| Арбитражный суд Еврейской автономной области, г. Биробиджан | ||||||||||||||||
| 127. | Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - всего | 2080 | 4369 | - | - | - | - | - | - | 3600<14> | 4369 <13> <20> | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2020 год | 4369 | - | - | - | - | - | - | 3600<14> | 4369 <13><20> | - | - | - | -- | ||
| Арбитражный суд Чеченской Республики, г. Грозный | ||||||||||||||||
| 128. | Строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный, - всего | 11900 | - | - | - | - | - | - | 4900 | 7000 | 7000 <21> | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2021 год | 2600 | 11900 | - | - | - | - | - | - | 4900 | 7000 | 7000 <21> | - | - | - | |
| Арбитражный суд Краснодарского края, г. Краснодар | ||||||||||||||||
| 129. | Строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - всего | 1323771,3 | 550000 | 216317,3 | 380200 | 187496,1 <3> | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| строительство | 2016 год | 19316,7 | 1323771,3 | 550000 | 216317,3 | 380200 | 187496,1 <3> | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Арбитражный суд Костромской области, г. Кострома | ||||||||||||||||
| 130. | Приобретение помещений для Арбитражного суда Костромской области, г. Кострома | 2015 год | 308,2 | 13260 | - | - | 13260 | - | - | - | - | - | -- | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Чувашской Республике - Чувашии, г. Чебоксары | ||||||||||||||||
| 131. | Строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, - всего | 3680 | 2145 <9> | - | - | 2145 | 793 | 792,9 <4> <6> | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 2145 <9> | - | - | 2145 | 793 | 792,9 <4> <6> | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в Забайкальском крае, г. Чита | ||||||||||||||||
| 132. | Приобретение здания для размещения Могойтуйского районного суда, пос. Могойтуй, Забайкальский край | 2014 год | 776,7 | 44400 | - | 44400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133. | Приобретение здания для размещения Газимуро-Заводского районного суда Забайкальского края | 2015 год | 790,2 | 75056 | - | - | 75056 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе, г. Салехард | ||||||||||||||||
| 134. | Строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - всего | 159890 <9> | - | - | 2198 | 68021,1 <3> | 156057,5 <4> <6> | 86420,4 <5> <12> | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 2892 | - | - | 2198 | 1764,1 <3> | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2018 год | 1995,6 | 156998 | - | - | - | 66257 | 156057,5 <4> <6> | 86420,4 <5> <12> | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Вологодской области, г. Вологда | ||||||||||||||||
| 135. | Строительство здания Нюксенского районного суда, - всего | 32819 | - | - | 2307 | 30512 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | 2307 | - | - | 2307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2016 год | 484,06 | 30512 | - | - | - | 30512 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 136. | Строительство здания Кадуйского районного суда - всего | 31994 | - | - | 2307 | 30512 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | 2307 | - | - | 2307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2016 год | 484,06 | 29687 | - | - | - | 30512 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 137. | Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - всего | 333607,8 <9> | - | - | - | 7251,3 | 7251,3 <4> | 200000 | 304419,8 <11> <14> | 131233,3 <13><20> | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 7251,3 | - | - | - | 7251,3 | 7251,3 <4> | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 5719,2 | 326356,5 | - | - | - | - | - | 200000 | 304419,8 <11> <14> | 131233,3 <13><20> | - | - | -- | - | |
| 138. | Реконструкция здания Великоустюгского районного суда, г. Великий Устюг, пер. Революционный, д. 3, - всего | 68090 | 68090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2013 год | 3440 | 3440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| реконструкция | 2013 год | 1120 | 64650 | 64650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 139. | Строительство здания для размещения Бабаевского районного суда, г. Бабаев, - всего | 67980 | 67980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2013 год | 4760 | 4760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| строительство | 2013 год | 1000 | 63220 | 63220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Алтайском крае, г. Барнаул | ||||||||||||||||
| 140. | Приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - всего | 386247,5 <9> | - | 184440 | 5884 | 2176,7 | 77209 | 108712 <12> | 46851,7 <11><14> | - | 54303 | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| приобретение | 2014 год | 4943,7 | 184440 | - | 184440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 8060,7 | - | - | 5884 | 2176,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| реконструкция | 2022 год | 5793,36 | 193746,8 | - | - | - | - | 77209 | 108712 <12> | 46851,7 <11><14> | - | 54303 | - | - | - | |
| Южный окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону <15> | ||||||||||||||||
| 141. | Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - всего | 1404887,4 <9> | - | - | - | 3167 | 37223 <6> | 550796 | 819366,9 <11><14> | 811297,7 <13> | 18644 <21> | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 37500 | - | - | - | 3167 | 37223 <6> | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2021год | 14453 | 1367387,4 | - | - | - | - | - | 550796 | 819366,9 <11> <14> | 811297,7 <13> | 18644 <21> | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Чукотском автономном округе, г. Анадырь | ||||||||||||||||
| 142. | Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - всего | 375645,1 <9> | - | - | - | 9308 | 14764 <6> | 196786 <12> | 315797,6 <11><14> | 144583,5 <13><20> | 151186,5 <21> | 117748,7 | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 24072 | - | - | - | 9308 | 14764 <6> | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2022 год | 2177 | 351573,1 | - | - | - | - | - | 196786 <12> | 315797,6 <11><14> | 144583,5 <13><20> | 151186,5 <21> | 117748,7 | - | - | |
| Арбитражный суд Поволжского округа, г. Казань | ||||||||||||||||
| 143. | Приобретение здания для размещения Арбитражного суда Поволжского округа | 2017 год | 14260,9 | 1562000 | - | - | - | - | 1562000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Верховный Суд Республики Алтай, г. Горно-Алтайск | ||||||||||||||||
| 144. | Реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - всего | 11023 | - | - | - | - | - | - | 11023 <14> | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2019 год | 11023 | - | - | - | - | - | - | 11023 <14> | - | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород | ||||||||||||||||
| 145. | Реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - всего | 1642727 | - | - | - | - | - | - | - | 95000 | 72574,5 <21> | 450000 | 500000 | 597727 | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2021 год | 95000 | - | - | - | - | - | - | - | 95000 | 72574,5 <21> | - | - | - | ||
| реконструкция с элементами реставрации | 2024 год | 5757,7 | 1547727 | - | - | - | - | - | - | - | - <17> | - | 450000 | 500000 | 597727 | |
| Управление Судебного департамента в Республике Крым, г. Симферополь | ||||||||||||||||
| 146. | Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Крым, г. Симферополь, - всего | 2906656 | 43556 | 964029 | 1048781 | 850290 | ||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2021 | 43556 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43556 | - | - | - | ||
| строительство | 2024 | 20176 | 2863100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 964029 | 1048781 | 850290 | |
| Арбитражный суд Челябинской области, г. Челябинск | ||||||||||||||||
| 147. | Строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, - | 1781767 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40000 | 500000 | 600000 | 641767 | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские | 2021 год | 40000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40000 | - | - | - | ||
| строительство | 2024 год | 14768 | 1741767 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500000 | 600000 | 641767 | |
| 148. | Мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов <19> | 14330432,2 | - | - | - | -- | - | - | - | - | 3891774,7 | 3451800,5 | 3327319 | 3659538 | ||
| Итого | 82702759,8<10> | 5581920 | 5732498,6 <1> | 5783944 <2> | 7060082 <3> | 8686640,3 <4> | 9942496,9 <5> | 13693717,8 <11> | 9559215,9 <13><17> | 9364471,1 | 8306100 | 8306100 | 8306100 | |||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 1597660,7 <10> | 90326,8 | 404282,6 <1> | 173554,3 <2> | 271065,8 <3> | 231460,8 <4> | 122618,7 <5> | 201559,8 <11> | 191420,3 | 218427,3 | 55086,2 | - | - | |||
| публичный технологический и ценовой аудит | 122,5 | - | - | - | - | - | - | 122,5 | - | - | - | - | - | |||
| строительство, реконструкция, приобретение | 66774544,4 <10> | 5491593,2 | 5328216 <1> | 5610389,7 <2> | 6789016,2 <3> | 8455179,5 <4> | 9819878,2 <5> | 13492035,5 <11> | 9367795,6 | 5254269,1 | 4799213,3 | 4978781 | 4646562 | |||
| Мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов | 14330432,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3891774,7 | 3451800,5 | 3327319 | 3659538 | |||
--------------------------------
<1> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2013 году в объеме 70826,3 тыс. рублей.
<2> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2014 году в объеме 398827 тыс. рублей:
на строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - в объеме 267888,9 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 2275,2 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 60000 тыс. рублей;
на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 1670,1 тыс. рублей;
на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 1384,1 тыс. рублей;
на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 48112,7 тыс. рублей;
на строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - в объеме 2967 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 3749 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, ул. Гоголя, квартал N 563, г. Уфа, - в объеме 10780 тыс. рублей.
Не освоенные в 2015 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 7603,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 3749 тыс. рублей;
строительство Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 336,8 тыс. рублей;
строительство здания Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 550,8 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск - в объеме 2967 тыс. рублей.
<3> В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. N 1246-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2015 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 1084252 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2016 г.:
на реконструкцию здания Волгоградского областного суда - в объеме 8800 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 14,7 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 49751 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - в объеме 605,5 тыс. рублей;
на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 10 тыс. рублей;
на строительство здания Курского областного суда - в объеме 500,7 тыс. рублей;
на строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 1767,1 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 149730 тыс. рублей;
на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 51839,1 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 16202,7 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 153124,6 тыс. рублей;
на строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 10627,4 тыс. рублей;
на строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - в объеме 483 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 20000 тыс. рублей;
на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 1070 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - в объеме 10242,1 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 360719,7 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - в объеме 248764,4 тыс. рублей.
<4> В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. N 972-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2016 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 2324456,6 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2017 г.:
на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 2495 тыс. рублей;
на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 550,9 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 9763,5 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - в объеме 2600 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - в объеме 1380 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - в объеме 6950 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - в объеме 3176 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 35522,6 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - в объеме 8000 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - в объеме 7251,3 тыс. рублей;
на строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - в объеме 70433,7 тыс. рублей;
на строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - в объеме 821,5 тыс. рублей;
на строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - в объеме 10355,7 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 801640,1 тыс. рублей;
на строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 367864,9 тыс. рублей;
на строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 2989 тыс. рублей;
на строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 780 тыс. рублей;
на строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - в объеме 1650 тыс. рублей;
на строительство здания Кропоткинского городского суда - в объеме 1273,7 тыс. рублей;
на реконструкцию здания Ессентукского городского суда - в объеме 1806,2 тыс. рублей;
на строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - в объеме 792,9 тыс. рублей;
на строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - в объеме 3576,6 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 66832 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 53592,8 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - в объеме 5600 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер A, A1, - в объеме 618 тыс. рублей;
на строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - в объеме 4990 тыс. рублей;
на строительство здания Ульяновского областного суда - в объеме 95785,3 тыс. рублей;
на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 65316,5 тыс. рублей;
на строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - в объеме 141,6 тыс. рублей;
на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 58443,6 тыс. рублей;
на реконструкцию здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - в объеме 1773,6 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 406273,8 тыс. рублей;
на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 869,8 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 77663,7 тыс. рублей;
на реконструкцию здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - в объеме 1483,3 тыс. рублей;
на реконструкцию здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - в объеме 1268,1 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - в объеме 136190,9 тыс. рублей;
на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 5940 тыс. рублей.
<5> С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2017 году в объеме 1683196,9 тыс. рублей:
на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 1996 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - в объеме 79,8 тыс. рублей;
на реконструкцию комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - в объеме 7000 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - в объеме 145776 тыс. рублей;
на строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - в объеме 198117 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Иркутского областного суда - в объеме 371605,2 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 27516,7 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - в объеме 104122,1 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Шалинского городского суда - в объеме 660,6 тыс. рублей;
на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 2810,6 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 514449,5 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - в объеме 12900 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 31984,4 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 16690,5 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 77910 тыс. рублей;
на строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - в объеме 36903,1 тыс. рублей;
на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 86420,4 тыс. рублей;
на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 46255 тыс. рублей.
<6> Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2017 году в сумме 1066090,45 тыс. рублей, из них:
Пермский краевой суд, г. Пермь, - 470415,3 тыс. рублей;
Приморский краевой суд, г. Владивосток, - 35000 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 69920,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 329400,9 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 10000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 1342,6 тыс. рублей;
строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 456,4 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 4038 тыс. рублей;
строительство здания Кропоткинского городского суда - 1825,5 тыс. рублей;
реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1536,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - 774,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 5600 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков - 10355,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 1380 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей;
реконструкция здания для размещения Тамбовского арбитражного суда, г. Тамбов, - 3500 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 2509,8 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения - 400 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 1000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 2100 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, - 792,9 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей;
строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 69197,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 2890 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 221,75 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20 - 111,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 19,9 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября - 10570,7 тыс. рублей;
реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217 - 36,5 тыс. рублей;
строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 5869,8 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 13,9 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 0,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 256,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 242 тыс. рублей;
комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей.
<7> Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2016 году в сумме 160297,3 тыс. рублей из них:
строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 159097,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1199,8 тыс. рублей.
<8> В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2016 г. N 410-ФЗ "Об упразднении некоторых районных судов Ивановской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных, городских судов Ивановской области" Заволжский районный суд Ивановской области упразднен, образовано постоянное судебное присутствие в составе Кинешемского городского суда Ивановской области. Данные изменения (упразднение) не повлияли на размещение судей Заволжского районного суда.
<9> С учетом фактического финансирования (освоения) бюджетных ассигнований.
<10> В соответствии с параметрами федерального бюджета.
<11> Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 201 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2019 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2018 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2019 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме 5426091,1 тыс. рублей, в том числе:
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 843,4 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 35616,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 185123,1 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск, - 17292 тыс. рублей;
дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 4990 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3559,5 тыс. рублей;
строительство здания Рязанского областного суда - 249146,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - 22884,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 14428,6 тыс. рублей;
реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 5684 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 10000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 184419,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 63358,7 тыс. рублей;
строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 197792,6 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 267151,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 459659,5 тыс. рублей;
строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - 35000 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 51306,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 478527,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 56603,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 36952,6 тыс. рублей
строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 447599,3 тыс. рублей;
реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 125276,7 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - 10622 тыс. рублей;
строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 5647,7 тыс. рублей;
строительство здания Ульяновского областного суда - 131369,4 тыс. рублей;
строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 71770,2 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 382,6 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 181683,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 503325,2 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 260622,1 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 17933,4 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 300000 тыс. рублей;
строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 13566 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 10700 тыс. рублей;
реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 5631,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 181348,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 194687,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 219070,9 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 249850,4 тыс. рублей;
комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 74141 тыс. рублей.
<12> Не освоенные в 2018 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 484923,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 58858,7 тыс. рублей;
строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 208 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 8634,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 64,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 2098,4 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1193,7 тыс. рублей;
дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 10 тыс. рублей;
реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 7000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6 - 1452,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 31193,5 тыс. рублей.
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 5000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - 47830 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - 18489,4 тыс. рублей;
строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 100000 тыс. рублей;
строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 86420,4 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 46469,1 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 70000 тыс. рублей.
<13> Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 09.12.2017 N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2020 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2019 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2020 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме 3 859 259,6 тыс. рублей, в том числе:
26 764,5 тыс. рублей - "Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск";
28 735,6 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда";
191 549,9 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир";
3 742,5 тыс. рублей - "Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская";
187 521,9 тыс. рублей - "Строительство здания Рязанского областного суда";
13 878,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи";
13 258,3 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11";
115 950,2 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области";
161 137,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области";
44 085,6 тыс. рублей - "Реконструкция незавершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда";
75 031,2 тыс. рублей - "Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков";
48 971,6 тыс. рублей - "Строительство здания Островского городского суда, г. Остров";
13 062,4 тыс. рублей - "Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия";
6 969,6 тыс. рублей - "Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия";
91,6 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда";
77,4 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда";
6 137,9 тыс. рублей - "Реконструкция здания Ессентукского городского суда";
10 505,1 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2";
310 832,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда";
209 178,5 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа";
99 727,0 тыс. рублей - "Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова";
249 886,4 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Пензенского областного суда;
45 351,5 тыс. рублей - "Реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217";
65 643,3 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1";
96 271,5 тыс. рублей - "Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва";
134 753,2 тыс. рублей - "Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения";
168 384,4 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Иркутского областного суда";
548 008,3 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская";
314 399,6 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области";
111 563,5 тыс. рублей - "Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда";
3 800,0 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск";
37 333,1 тыс. рублей - "Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки";
41 857,9 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда";
3 600,0 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан";
103 040,6 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда";
32 050,9 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Пермского краевого суда";
336 105,5 тыс. рублей - "Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145".
<14> Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 3 161 452,5 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:
строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 94,0 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области - 128,7 тыс. рублей;
дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров - 1247,5 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3120,8 тыс. рублей;
строительство здания Рязанского областного суда - 34,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский - 1 937,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области - 150 000 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов - 5 000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь - 17 200 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 514 428,6 тыс. рублей;
реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а - 5684 тыс. рублей.
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132 - 509 309 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 1 675,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 60,0 тыс. рублей;
строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40 522,9 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области - 502,4 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров - 436,8 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург - 256 608,7 тыс. рублей;
строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 4 629,5 тыс. рублей;
строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 47,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 430,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 427,0 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 547,9 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1 397,2 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград - 825, 5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 24 713,3 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск - 2 272,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 2 798,8 тыс. рублей;
строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 347,1 тыс. рублей;
строительство здания Ульяновского областного суда - 1,8 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28 - 46 477,2 тыс. рублей;
реконструкция незавершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 800 000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 147 416,8 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск - 10 700,0 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск - 5183,3 тыс. рублей;
реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка - 1 183,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 71 795,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 156 756,0 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 124 180,9 тыс. рублей;
комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3,4,6,9 (2-я очередь строительства) - 242 796,1 тыс. рублей;
реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - 23 тыс. рублей.
<15> В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Федерального закона от 12 ноября 2018 г. N 403-ФЗ "О создании, упразднении некоторых военных судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных судов" Северо-Кавказский окружной военный суд переименован в Южный окружной военный суд.
<16> Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, и подлежащие оплате в 2018 году, в размере 162,1 тыс. возращены в федеральный бюджет.
<17> Бюджетные ассигнования в размере 3 254 630,4 тыс. рублей перераспределены на увеличение резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам:
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 55 658 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 253 577,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда, - 598 071 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 600 182,0 тыс. рублей;
дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская - 56 524 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 787 318,3 тыс. рублей;
реконструкция с элементами реставрации для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 903 300 тыс. рублей.
<18> Лимиты бюджетных обязательств в размере 8 511,2 тыс. рублей сняты в 2019 году со счета Арбитражного суда Волгоградской области по исполнительному листу в размере 2 194,5 тыс. рублей, со счета Арбитражного суда Хабаровская края по исполнительному листу в размере 6 316,7 тыс. рублей.
<19> Детализация укрупненных мероприятий осуществляется в соответствии с Методикой детализации укрупненных инвестиционных проектов по строительству, реконструкции, приобретению объектов недвижимого имущества, реализуемых Судебных департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, в рамках федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы", приведенной в приложении N 9 к указанной Программе.
<20> Не освоенные в 2020 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 329 025,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в размере 20 788,2 тыс. рублей, из них:
Строительство здания для размещения Пензенского областного суда, - 50 294,2 тыс.;
Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда, - 73 229,9 тыс.;
Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области, - 48 873, 2 тыс.;
Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда, - 4 582,6 тыс.;
Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда, - 91,6 тыс.;
Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда, - 77,4 тыс.;
Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки, - 28 085, 8 тыс.;
Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 3 329,0 тыс.;
Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова, - 99 727,0 тыс.;
Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 418,9 тыс.;
Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 146,6 тыс.;
Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 3 742,5 тыс.;
Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 5 719,8 тыс.;
Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 4 320,5 тыс.;
Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 12,1 тыс.;
Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 3 800,0 тыс.;
Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - 2 130,0 тыс.;
Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области, - 4,9 тыс.;
Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда, - 439,1 тыс.
<21> Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 (1) постановления Правительства Российской Федерации от 09.12.2017 N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2021 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2020 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2021 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме 2 773 617,3 тыс. рублей, в том числе:
33 225,7 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда";
15 419,8 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11";
10 377,0 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград";
20 000,0 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области";
116 368,3 тыс. рублей - "Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков";
37 673,6 тыс. рублей - "Строительство здания Островского городского суда, г. Остров";
1 593,7 тыс. рублей - "Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия";
7 000,0 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный";
921 066,4 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132";
14,9 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2";
72 574,5 тыс. рублей - "Реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород;
18 500,0 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск";
18 644,0 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда;
0,5 тыс. рублей - "Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства)";
528 913,9 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа";
53 342,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Пензенского областного суда";
40 132,5 тыс. рублей - "Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва";
30 748,8 тыс. рублей - "Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения";
165 596,1 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Иркутского областного суда";
298 517,9 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская";
205 210,2 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области";
140 922,5 тыс. рублей - "Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда";
19 999,4 тыс. рублей - "Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки";
197,8 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда";
17 577,1 тыс. рублей - "Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145.".
6. В Приложении N 4 к указанной Программе:
а) в столбце "2013-2020 - всего" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
б) раздел "Федеральное бюджетное учреждение Красноярская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации" изложить в следующей редакции:
| "Федеральное бюджетное учреждение Красноярская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Приобретение и реконструкция административного здания для федерального бюджетного учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Красноярск, - всего | 1812 | 154884,72 | - | - | - | 102070,12 | 4000 | 51997,7 <9> | - | 49014,6 <12> | 46320,0 <13> | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| приобретение | 2016 год | 1661,5 | 102070,12 | - | - | - | 102070,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| проектные и изыскательские работы | 2018 год | - | 3800 | - | - | - | - | 4000 | 3800 <9> | - | - | - | - | - | - | |
| реконструкция | 2021 год | 1812 | 49014 | - | - | - | - | - | 48197,7 <10> | - | 49014,6 <12> | 46320,0 <13> | - | - | - | |
";
в) позицию "Итого" изложить в следующей редакции:
| "Итого | 1492388,80 | 38070,5 | 13956,8 <2> | 338513,1 <1> | 512587,5 <3> | 367534,4 <5> | 374014,1 <9> | 57648 <11> | 88265,6 <12> | 46320,0 <13> | - | - | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 58471,7 | 38070,5 | 13956,8 <2> | 1159,3 <1> | - | 4000 | 8144,4 <9> | - | - | - | - | - | - | |||
| строительство, реконструкция, приобретение | 1433917,10 | - | - | 337353,8 <1> | 512587,5 <3> | 363534,4 <5> | 365869,7 <8> | 57648 <11> | 88265,6 <12> | 46320,0 <13> | - | - | - |
";
г) дополнить сносками двенадцатой и тринадцатой следующего содержания:
"<12> Бюджетные ассигнования, выделенные на реконструкцию административного здания для федерального бюджетного учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Красноярск в размере 46 320,0 тыс. рублей и не освоенные в 2020 году, возвращены в бюджет.
<13> Бюджетные ассигнования в размере 46 320,0 тыс. рублей, не освоенные в 2020 году, доведены в 2021 году.".
7. В Приложении N 5 к указанной Программе:
а) в столбце "2013-2020 - всего" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
б) разделы "Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)"-"Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия" изложить в следующей редакции:
| "Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего | - | 234019,1 | - | - | 6500 | 96688 | 82720,6 | 79006,5 | 41021,5 | 34505,1 | 8423,9 <4> | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 4700 | - | - | 6500 <3> | 4700 <4> | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2022 год | 4100 | 229319,1 <8> | - | - | - | 91988 | 82720,6 <3><4> | 79006,5 <3><4> | 41021,5 <3><4> | 34505,1 <4> | 8423,9 <4> | - | - | - | |
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | ||||||||||||||||
| 5. | Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск, - всего | 201305,2 | 3150 | 3150 | 90429 | 155842,1 | 109869,5 | 61528,8 <4> | - | - | - | |||||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 3150 | - | - | - | 3150 <3> | 3150 | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2021 год <9> | 3700 | 198155,2 <6> | - | - | - | - | - | 90429 <3> | 155842,1 <3> <4> | 109869,5 <4> | 61528,8 <4> | ||||
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия | ||||||||||||||||
| 6. | Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия, г. Улан-Удэ, - всего | - | 74020,7 <5> | - | - | - | - | - | - | 5510,4 | 74020,7 | 55322,5 <4> | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2020 год | - | 4556,5 <9> | - | - | - | - | - | - | 5510,4<3> | 4556,5 <3><4> | - | - | - | - | |
| строительство | 2022 год | 2569,2 | 69464,2 <8> | - | - | - | - | - | - | - | 69464,2 | 55322,5 <4> | - | - | - | |
";
в) раздел "Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике" изложить в следующей редакции:
| "11. Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике, г. Черкесск, - всего | 207181,4 | - | - | - | - | 6000 | 65900 | 100475,9 | 107249,2 | 30585,7 <4>- | - | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе: | |||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 5900 | - | - | - | - | 6000 <3> | 5900 <4> | - | - | - | - | - | - |
| строительство | 2021 год <9> | 4414,5 | 201281,4 <6> | - | - | - | - | - | 60000 <3> | 100475,9 <3><4> | 107249,2<4> | 30585,7 <4>- | - | - | - |
";
г) позицию "Итого" изложить в следующей редакции:
| "Итого: | 1928859,9 | 294380 | 253726 | 232811,7 | 353697,2 <4> | 274316,3 | 395215,7 | 380730,3 | 325644,5 <4> | 155860,9 | - | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе: | |||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 33516,1 | - | 11255,9 | 7918 | 11062,9 <4> | 9150 | 5900 | 5510,4 | 4556,5 <4> | - | - | - | - | ||
| строительство, реконструкция, приобретение | 189343,8 | 294380 | 242470,1 | 224893,7 | 342634,3 <3> | 265166,3 | 389315,7 | 375219,9 | 321088 <4> | 155860,9 | - | - | - |
";
г) сноску третью и четвертую изложить в следующей редакции:
"<3> Неосвоенные бюджетные ассигнования по объектам возвращены в федеральный бюджет:
за 2015 год в размере 197474,1 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в размере 36507,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 6500 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в размере 55214,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 70530,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, Адлерский районный отдел, в размере 28043,7 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел, в размере 677,6 тыс. рублей;
за 2016 год в размере 116362,4 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 113212,4 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 3150 тыс. рублей;
за 2017 год в размере 156477,7 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 18562,2 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 70477,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 61437,7 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 6000 тыс. рублей;
за 2018 год в размере 291500,4 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 40338,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 54826,4 тыс. рублей (включая 1522,5 тыс. рублей в соответствии с пунктом 10 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 116981,7 тыс. рублей (включая 300 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 40480,5 тыс. рублей (включая 11346,2 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 38873,3 тыс. рублей;
за 2019 год в размере 304440 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в размере 45050,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 41021,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 107406,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 5510,4 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 797,7 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 27570,4 тыс. рублей;
на приобретение административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области в размере 77082,7 тыс. рублей;
за 2020 год в размере 156 647,5 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 8 423,9 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 61 912,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 55 725,4 тыс. рублей (включая 402,8 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496);
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 30 585,7 тыс. рублей.
<4> Бюджетные ассигнования лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате:
в 2015 году в размере 59573,2 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 4700 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в размере 54196 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел, в размере 677,2 тыс. рублей;
в 2016 году в размере 27245,7 тыс. рублей на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел;
в 2017 году в размере 114090,1 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 18561,7 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 70477,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 19150,6 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 5900 тыс. рублей;
в 2018 году в размере 132626,1 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 40338,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 53303,9 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 110,4 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 38873,3 тыс. рублей;
в 2019 году в размере 169508,5 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 34505,1 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 104076,2 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 4959,4 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 25967,8 тыс. рублей.
в 2020 году в размере 155 860,9 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 8 423,9 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 61 528,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 55 322,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 30 585,7 тыс. рублей;
Лимиты бюджетных обязательств в сумме 8095,549 тыс. рублей сняты со счета Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) по исполнительному листу от 27 марта 2018 г. в пользу подрядной организации за дополнительные работы. В связи с чем, учитывая наличие экономии по результатам заключения государственных контрактов на строительство здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в сумме 982 тыс. рублей, на строительство объекта "Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области, г. Благовещенск" в сумме 1400 тыс. рублей и на строительство объекта "Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск" в сумме 203,2 тыс. рублей, а также в 2018 году (в связи с переносом указанных работ на 2019 год) в сумме 5510,4 тыс. рублей, указанные суммы перераспределены на строительство здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в целях компенсации погашения задолженности по указанному исполнительному листу.";
д) сноску девятую изложить в следующей редакции:
"<9> - фактическая стоимость выполнения проектно-изыскательских работ по строительству административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия.".
8. В Приложении N 6 к указанной Программе:
а) в столбце "2013-2020 - всего" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
б) позицию "Всего по Программе" изложить в следующей редакции:
| Всего по Программе | 109081,61 <1> | 10000 | 9454,8 | 9354,28 <1> | 11725,25 <1> | 12999,2 <1> | 12342,68 <1> | 15773,28 <1> | 11701,66 <1>, <4> | 9569,32 <1> | 8306,1 | 8306,1 | 8306,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе: | |||||||||||||
| капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 89719,09 <1> | 6544,68 | 6610,93 | 6955,23 <1> | 8563,78 <1> | 9916,58 <1> | 11006,92 <1> | 14414 <1> | 9973,13 <1>, <4> | 9566,65 <1> | 8306,1 | 8306,1 | 8306,1 |
| прочие нужды | 19362,52 <1> | 3455,32 | 2843,87 | 2399,05 | 3161,48 | 3082,58 | 1335,76 | 1359,28 <1> | 1728,53 | 2,67 | - | - | - |
";
в) в разделе II:
позицию "Всего" изложить в следующей редакции:
| Всего | 91450,42 <1> | 6971,99 | 6393,92 | 7097,51 <1> | 8558,69 <1> | 10074,93 <1> | 11308,39 <1> | 14766,83 <1> | 10545,04 <1>, <4> | 9566,65 <1> | 8306,1 | 8306,1 | 8306,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Строительство, реконструкция или приобретение зданий (капитальные вложения) | 86078,08 <1> | 5914,37 | 6000,18 | 6355,26 <1> | 7926,37 <1> | 9328,49 <1> | 10711,73 <1> | 14132,1 <1> | 9973,13 <1>, <4> | 9566,65 <1> | 8306,1 | 8306,1 | 8306,1 |
";
субпозицию, касающуюся зданий Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, изложить в следующей редакции:
| "здания Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации | 79461,47 <1> | 2340,62 | 5732,5 <1> | 5783,94 <2> | 7060,08 <1> | 8686,64 | 9942,5 <1> | 13693,72 <1>, <3> | 9559,22 <1>, <4> | 9364,47 <1> | 8306,1 | 8306,1 | 8306,1 |
|---|
субпозицию, касающуюся зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, изложить в следующей редакции:
| "здания государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации | 1492,39 <1> | 38,07 | 13,96 | 338,51 <1> | 512,59 <1> | 367,53 <1> | 374,01 <1> | 57,65 | 88,27 | 46,32 | - | - | - |
|---|
";
субпозицию, касающуюся зданий Федеральной службы судебных приставов, изложить в следующей редакции:
| "здания Федеральной службы судебных приставов | 1928,86 | 294,38 | 253,73 | 232,81 | 353,7 <1> | 274,32 | 395,22 <1> | 380,73 | 325,64 <1> | 155,86 | - | - | - |
|---|
";
позицию, касающуюся обеспечения безопасности и охраны зданий федеральных судов (прочие нужды), изложить в следующей редакции:
| "обеспечение безопасности и охраны зданий федеральных судов (прочие нужды) | 3076,46 <1> | 362,63 | 364,03 | 523,68 <1> | 523,77 <1> | 523,58 | 259,6 | 262,95 <1>, <3> | 259,6 | 2,67 <1> | - | - | - |
|---|
";
субпозицию, касающуюся обеспечения безопасности и охраны зданий федеральных судов (прочие нужды) Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, изложить в следующей редакции:
| "Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 2817,59 <1> | 104,03 | 363,81 | 523,68 | 523,77 | 523,58 <1> | 259,6 | 262,95 <1>, <3> | 259,6 | 2,67 <1> | - | - | - |
|---|
";
б) дополнить сноской пятой следующего содержания:
"<5> Бюджетные ассигнования в размере 11946,2 тыс. рублей перераспределены в 2021 году на оплату исполнительных листов по следующим объектам:
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132 - 8151,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 1194,3 тыс. рублей.".
9. Приложение N 7 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 7
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"
ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013 - 2024 ГОДЫ"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
| 2013 - 2024 годы - всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего по Программе | 109081,61 <1> | 10000 | 9454,79 <1> | 9354,28 <1> | 11725,25 <1> | 12999,19 <1> | 12342,68 <1> | 15773,28<1> | 11701,66 <1><3> | 9569,32 | 8306,1 | 8306,1 | 8306,1 |
| из них: | |||||||||||||
| Конституционный Суд Российской Федерации | 37,07 | 37,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Верховный Суд Российской Федерации | 757,76 | 34,85 | 64,4 | 67,86 | 111,07 | 116,35 | 116,35 | 100,46 | 146,42 | ||||
| Высший Арбитражный Суд Российской Федерации | 4324,4 | 4324,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 96064,04 <1> | 4267,01 | 8779,96 | 8208,37 <1> | 10323,14 <1> | 11753,2 | 10922 <1> | 14662,17 <1> <2> | 10491,92 <1><3> | 9367,14 | 8306,1 | 8306,1 | 8306,1 |
| Минэкономразвития России | 1,38 | 1,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минюст России | 4650,47 | 870,76 | 195,07 | 693,73 <1> | 751,5 <1> | 710,53 <1> | 773,07 <1> | 491,43 <1> | 462,58 <1> | 46,32 | |||
| ФССП России | 3292,43 | 464,53 | 415,37 | 384,32 | 539,55 <1> | 419,11 <1> | 531,26 <1> | 519,22 <1> | 600,74 <1> | 155,86 | - | - | - |
| Государственные капитальные вложения - всего | 89719.09 <1> | 6544,68 | 6610,93 <1> | 6955,23 <1> | 8563,78 <1> | 9916,58 <1> | 11006,92 <1> | 14414 <1> | 9973,13 | 9566,65 <1> | 8306,1 | 8306,1 | 8306,1 |
| из них: | |||||||||||||
| Верховный Суд Российской Федерации | 84,31 | 13,01 | 11,84 | 12,27 | 15,41 | 15,89 | 15,89 | - | - | - | - | - | - |
| Высший Арбитражный Суд Российской Федерации | 3520,6 | 3520,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 82702,7 | 2678,62 | 6331,4 | 6371,64 <1> | 7682,08 <1> | 9258,84 <1> | 10221,8 <1> | 13975,62 <1> <2> | 9559,22 <1><3> | 9364,47 | 8 306,1 | 8 306,1 | 8 306,1 |
| Минюст России | 1492,39 | 38,07 | 13,96 | 338,51 <1> | 512,59 <1> | 367,53 <1> | 374,01 <1> | 57,65 <1> | 88,27 | 46,32 | - | - | - |
| ФССП России | 1928,86 | 294,38 | 253,73 | 232,81 | 353,7 <1> | 274,32 <1> | 395,22 <1> | 380,73 <1> | 325,64 <1> | 155,86 | - | - | - |
| Прочие нужды - всего | 19362,52 <1> | 3455,32 | 2843,87 | 2399,05 | 3161,48 <1> | 3082,61 | 1335,76 | 1359,28 <1> | 1728,53 | 2,67 | |||
| из них: | |||||||||||||
| Конституционный Суд Российской Федерации | 37,07 | 37,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Верховный Суд Российской Федерации | 1259,13 | 21,84 | 52,56 | 55,59 | 95,66 | 100,46 | 100,46 | 100,46 | 146,42 | ||||
| Высший Арбитражный Суд Российской Федерации | 803,8 | 803,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 13325,17 | 1588,39 | 2448,56 | 1836,73 | 2641,06 <1> | 2494,36 | 700,2 | 686,55 <1> <2> | 932,7 | 2,67 | |||
| Минэкономразвития России | 1,38 | 1,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минюст России | 4202,01 | 832,69 | 181,11 | 355,22 | 238,91 | 343 | 399,06 | 433,78 | 374,31 | ||||
| ФССП России | 1363,57 | 170,15 | 161,64 | 151,51 | 185,85 | 144,79 | 136,04 | 138,49 | 275,1 | - | - | - | - |
--------------------------------
<1> С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики, в объеме 338513,1 тыс. рублей.
<2> Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате в 2018 году, по направлению "капитальные вложения" в размере 162,1 тыс. рублей, по направлению "прочие нужды" в размере 32,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет.
<3> Бюджетные ассигнования в размере 3254630,4 тыс. рублей перераспределены на увеличение резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам:
дом правосудия с административными помещениями. Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 56524 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 787318,3 тыс. рублей;
реконструкция с элементам и реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 903300 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 55658 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 253577,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 598071 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 600182 тыс. рублей.
<4> Бюджетные ассигнования в размере 11946,2 тыс. рублей перераспределены в 2021 году на оплату исполнительных листов по следующим объектам:
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области -2 6 0 0 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132 - 8151,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 1194,3 тыс. рублей.".
Обзор документа
Правительство РФ уточнит объемы финансирования ФЦП "Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы", а также перечень строек и объектов, финансируемых в рамках программы.
