Приказ Федерального агентства по рыболовству от 3 июня 2011 г. № 580 "О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2011 году работ по корректировке проектной документации и разработке рабочей документации на строительство рыбоводного модуля на р. Ижме ФГУ "Комирыбвод", Сосногорский район, Республики Коми”

Справка

С целью обеспечения размещения заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2011 году работ по корректировке проектной документации и разработке рабочей документации на строительство рыбоводного модуля на р. Ижме ФГУ "Комирыбвод", Сосногорский район, Республики Коми за счет средств федерального бюджета, приказываю:

1. Установить, что размещение заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2011 году работ по корректировке проектной документации и разработке рабочей документации на строительство рыбоводного модуля на р. Ижме ФГУ "Комирыбвод", Сосногорский район, Республики Коми осуществляется путем проведения открытого конкурса.

2. Утвердить Извещение о проведении открытого конкурса по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2011 году работ по корректировке проектной документации и разработке рабочей документации на строительство рыбоводного модуля на р. Ижме ФГУ "Комирыбвод", Сосногорский район, Республики Коми, согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить Документацию об открытом конкурсе по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2011 году работ по корректировке проектной документации и разработке рабочей документации на строительство рыбоводного модуля на р. Ижме ФГУ "Комирыбвод", Сосногорский район, Республики Коми, согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития (С.И. Крылов) обеспечить размещение заказа, указанного в пункте 1 настоящего приказа, в установленном порядке.

5. Управлению целевых программ и инвестиций (И.Г. Савченко) совместно с Управлением правового обеспечения (Е.С. Кац) в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного открытого конкурса и осуществлять контроль его выполнения.

6. Управлению финансов (Е.Ю. Соловьева) осуществлять оплату государственного контракта в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели в рамках федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2014 годах" на 2011 год.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

А.А. Крайний

Приложение № 1
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 3 июня 2011 г. № 580

Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение в 2011 году работ по корректировке проектной документации и разработке рабочей документации на строительство рыбоводного модуля на р. Ижме ФГУ "Комирыбвод", Сосногорский район, Республики Коми

1. Название торгов - право на заключение государственного контракта на выполнение в 2011 году работ по корректировке проектной документации и разработке рабочей документации на строительство рыбоводного модуля на р. Ижме ФГУ "Комирыбвод", Сосногорский район, Республики Коми.

2. Форма торгов - открытый конкурс.

3. Государственный заказчик - Федеральное агентство по рыболовству.

Адрес государственного заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12

Контактный телефон: (495) 625-63-23.

Контактные лица: Авдеев Борис Николаевич (avdeev@fishcom.ru);

Рудак Артем Олегович (rudak@fishcom.ru),

4. Предмет государственного контракта - выполнение в 2011 году работ по корректировке проектной документации и разработке рабочей документации на строительство рыбоводного модуля на р. Ижме ФГУ "Комирыбвод", Сосногорский район, Республики Коми.

5. Место выполнения работ по корректировке проектной документации и разработке рабочей документации - Российская Федерация.

Место выполнения инженерных изысканий - земельный участок, общая площадь 3606 кв. м., адрес объекта Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Энергетиков, 4 - в районе Сосногорской ТЭЦ, кадастровый номер - 11:19:0801023:66.

6. Техническое задание на выполнение работ приведено в приложении № 4 к Конкурсной документации, являющемся неотъемлемой частью Конкурсной документации по размещению заказа на выполнение в 2011 году работ по корректировке проектной документации и разработке рабочей документации на строительство рыбоводного модуля на р. Ижме ФГУ "Комирыбвод", Сосногорский район, Республики Коми.

Наименование работ, срок выполнения работ, начальная (максимальная) цена государственного контракта:

Наименование работ	Срок выполнения работ	Начальная (максимальная) цена государственного контракта (руб.)
выполнение в 2011 году работ по корректировке проектной документации и разработке рабочей документации на строительство рыбоводного модуля на р. Ижме ФГУ "Комирыбвод", Сосногорский район, Республики Коми	Сроки выполнения работ - 120 дней с момента заключения государственного контракта	2 000 000

Преимущества учреждениям, предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются.

7. Официальный сайт, на котором размещена Конкурсная документация по размещению заказа - www.zakupki.gov.ru.

Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса по размещению заказа на выполнение в 2011 году работ по корректировке проектной документации и разработке рабочей документации на строительство рыбоводного модуля на р. Ижме ФГУ "Комирыбвод", Сосногорский район, Республики Коми, государственный заказчик, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого конкурса.

Плата за предоставление Конкурсной документации по размещению заказа на выполнение в 2011 году работ по корректировке проектной документации и разработке рабочей документации на строительство рыбоводного модуля на р. Ижме ФГУ "Комирыбвод", Сосногорский район, Республики Коми, не взимается.

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе - г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, Федеральное агентство по рыболовству, 7 июля 2011 г. в 14 ч. 00 мин. (время московское).

Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе - г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, Федеральное агентство по рыболовству, 25 июля 2011 г.

Место и дата подведения итогов открытого конкурса - г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, Федеральное агентство по рыболовству, 1 августа 2011 г.

Приложение № 2
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 3 июня 2011 г. № 580

Конкурсная документация на право заключения государственного контракта на выполнение в 2011 году работ по корректировке проектной документации и разработке рабочей документации на строительство рыбоводного модуля на р. Ижме ФГУ "Комирыбвод", Сосногорский район, Республики Коми

1. Общие положения

1.1. Настоящая конкурсная документация по размещению заказа на выполнение в 2011 году работ по корректировке проектной документации и разработке рабочей документации на строительство рыбоводного модуля на р. Ижме ФГУ "Комирыбвод", Сосногорский район, Республики Коми (далее - Конкурсная документация) разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов), постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 722 "Об утверждении правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд".

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в открытом конкурсе и инструкции по ее заполнению

2.1. Участник размещения заказа подает заявку, оформленную в соответствии с приложением № 1 к Конкурсной документации, на участие в открытом конкурсе в письменной форме или в форме электронного документа в запечатанном конверте.

Заявка на участие в открытом конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в открытом конкурсе, которой обменялись участник размещения заказа и государственный заказчик, должны быть представлены на русском языке.

2.2. К заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются следующие документы:

1) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (Руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа;

4) описание участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом открытого конкурса, их количественных и качественных характеристик, оформленное в соответствии с приложением № 5 к Конкурсной документации;

5) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом государственного контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта является крупной сделкой;

Если заключение государственного контракта в соответствии с Конкурсной документацией и на условиях, предложенных участником размещения заказа, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта является крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"), то в зависимости от организационно-правовой формы участник размещения заказа должен представить:

- выписку из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";

- выписку из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" либо документом, подтверждающим, что участник размещения заказа является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа (для акционерных обществ);

- документ, подтверждающий согласие собственника имущества унитарного предприятия на совершение крупной сделки, принятое в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (для государственных и муниципальных унитарных предприятий);

7) платежное поручение или копия такого поручения, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

8) копия свидетельства участника размещения заказа о допуске к видам работ, являющихся предметом настоящего конкурса, выданная участнику размещения заказа саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации;

Виды работ по инженерным изысканиям:

1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий

1.1. Создание опорных геодезических сетей

1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами

1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений

1.4. Трассирование линейных объектов

1.5. Инженерно-гидрографические работы

1.6. Специальные геодезические и топографические работы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений

2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий

2.1. Инженерно-геологическая съемка в масштабах 1:500 - 1:25000

2.2. Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории

2.3. Гидрогеологические исследования

2.4. Инженерно-геофизические исследования

2.5. Инженерно-геокриологические исследования

3. Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий

3.1. Метеорологические наблюдения и изучение гидрологического режима водных объектов

3.2. Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений с расчетами их характеристик

3.3. Изучение русловых процессов водных объектов, деформаций и переработки берегов

3.4. Исследования ледового режима водных объектов

4. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий

4.1. Полевые испытания грунтов с определением их стандартных прочностных и деформационных характеристик (штамповые, сдвиговые, прессиометрические, срезные). Испытания эталонных и натурных свай.

5. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений

6. Работы по организации инженерных изысканий привлекаемым на основании договора застройщиком или уполномоченным им юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

II. Виды работ по подготовке проектной документации

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения

2. Работы по подготовке архитектурных решений

3. Работы по подготовке конструктивных решений

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения.

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем.

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем

6. Работы по подготовке технологических решений:

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов

6.2. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов

6.3. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов

6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов

7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:

7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне

7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

11. В случае привлечения соисполнителя:

Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

2.3. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

2.4. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе.

2.5. Участник размещения заказа самостоятельно определяет способ доставки заявок на участие в открытом конкурсе и несет все риски того, что его заявка на участие в открытом конкурсе будет доставлена по неправильному адресу или, при несоблюдении сроков получения заявок на участие в открытом конкурсе, признана опоздавшей.

2.6. Каждая заявка на участие в открытом конкурсе, поступившая в срок, указанный в разделе 8 настоящей Конкурсной документации, регистрируется представителем государственного заказчика в пронумерованном журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в открытом конкурсе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.

2.7. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, представитель государственного заказчика, указанный в извещении выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения, а также регистрационного номера заявки на участие в открытом конкурсе.

2.8. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, представитель государственного заказчика, указанный в извещении подтверждает в письменной форме ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

2.9. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

2.10. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

2.11. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

2.12. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей).

2.13. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в открытом конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

2.14. Представленные в составе заявки на участие в открытом конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

2.15. Заявка на участие в конкурсе, все документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом, переводом на русском языке.

3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ

3.1. Участники размещения заказа осуществляют и представляют государственному заказчику описание выполняемых работ согласно приложению № 5 к Конкурсной документации в соответствии со сроками выполнения, характеристикой работ и начальной ценой государственного контракта, изложенных в техническом задании в приложении № 4 к Конкурсной документации.

3.2. Описание выполняемых работ подписывается лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

4. Начальная (максимальная) цена государственного контракта, место, условия и сроки выполнения работ

4.1. Начальная (максимальная) цена государственного контракта установлена в соответствии с доведенными данными об объектах капитального строительства, мероприятиях (укрупненных инвестиционных проектах), объектах недвижимости, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов (письмо Заместителя Министра экономического развития РФ от 20.01.2011 № 605-ОС/Д17) - 2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек.

4.2. Условия и сроки выполнения работ указаны в приложении № 4 к Конкурсной документации.

4.3. Форма оплаты работ - безналичный расчет. Порядок и сроки оплаты работ производится в порядке, предусмотренном государственным контрактом.

4.4. Источник финансирования - средства федерального бюджета.

4.5. Место выполнения работ по корректировке проектной документации и разработке рабочей документации - Российская Федерация

Место выполнения инженерных изысканий - земельный участок, общая площадь 3606 кв. м., адрес объекта Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Энергетиков, 4 - в районе Сосногорской ТЭЦ, кадастровый номер - 11:19:0801023:66.

5. Порядок формирования цены государственного контракта

5.1. Цена работ, выполняемых по государственному контракту включает в себя компенсацию всех издержек Подрядчика на выполнение работ по Контракту (включая НДС), в том числе указанных ниже по тексту настоящего пункта, и причитающееся ему вознаграждение.

Стоимость работ по государственному контракту является твердой и не подлежит изменению за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерацией.

В цену государственного контракта включены затраты на предпроектные работы, в том числе инженерные изыскания, уточнения паспортных данных Объекта, на получение согласований проектной документации с государственными органами, органами местного самоуправления, надзорными и контрольными органами в соответствии с действующим законодательством, расходы по уплате вознаграждений в связи с выкупом исключительных прав для их передачи Государственному заказчику, приобретение и/или использование лицензий на использование объектов авторских прав, на страхование, уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, а также стоимость передаваемых Государственному заказчику исключительных прав на результаты выполненных в рамках исполнения настоящего государственного контракта работ.

В цену государственного контракта включены стоимость услуг на проведение государственной экспертизы проектной документации, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и проведение государственной экологической экспертизы проектной документации (при необходимости), а также все иные виды работ, связанные с выполнением Подрядчиком государственного контракта.

5.2. Цена государственного контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену государственного контракта.

5.3. Цена государственного контракта, предложенная участником размещения заказа, должна быть фиксированной на период проведения открытого конкурса, выполнения работ. Заявка на участие в открытом конкурсе, содержащая предложения о корректировке цены в сторону увеличения, будет отклонена без какого-либо рассмотрения.

5.4. В случае наличия арифметических расхождений при указании цены в форме заявки на участие в открытом конкурсе между цифрами и словами, Единой комиссией Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения открытого конкурса, аукциона, аукциона в электронной форме, запроса котировок (далее - Единая комиссия) принимается к рассмотрению число, прописанное словами.

6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с подрядчиками

6.1. При формировании цены государственного контракта и расчетов с подрядчиками используется валюта Российской Федерации.

6.2. Все суммы денежных средств выражаются в российских рублях, за исключением: если к заявке на участие в открытом конкурсе приложены документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами, в которых суммы денежных средств выражены в других валютах. В этом случае участнику размещения заказа необходимо к заявке на участие в открытом конкурсе приложить указание на денежный эквивалент этих сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте Российской Федерации.

7. Сведения о возможности государственного заказчика изменить цену государственного контракта

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного государственным контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе

8.1. Для участия в открытом конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в срок и по форме, которые установлены Конкурсной документацией.

8.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме или в форме электронного документа.

8.3. Заявка на участие в открытом конкурсе в письменной форме подается участником размещения заказа в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде оформляется в соответствии с приложением № 2 к Конкурсной документации.

8.4. Заявка на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа подается участником размещения заказа на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf.

Такая заявка (каждый файл, входящий в состав заявки) должна быть подписана электронной цифровой подписью участника размещения заказа, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого изготовлен удостоверяющим центром, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого внесен в Единый государственный реестр сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц удостоверяющих центров в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 01-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (информация на сайте http://www.reestr-pki.ru).

Указанный машиночитаемый носитель, содержащий заявку в форме электронного документа, подается в запечатанном конверте (бумажном), в который должны быть вложены необходимые в составе заявки документы в письменной форме, если такие документы подписываются иными лицами, нежели участником размещения заказа, в том числе документы, подающиеся в нотариально заверенной форме.

При этом участник размещения заказа принимает на себя все риски и ответственность за сохранность и неизменность подаваемой им заявки в форме электронного документа, а также гарантирует возможность прочтения такой заявки в форме электронного документа на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf.

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа оформляется в соответствии с приложением № 3 к Конкурсной документации.

Заявки на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа, оформленные и/или поданные с нарушением настоящего раздела, к участию в открытом конкурсе не допускаются.

8.5. Заявка на участие в открытом конкурсе, как в письменной форме, так и в форме электронного документа может быть:

- направлена по почте по адресу: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12;

- передана на руки сотруднику, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе - 7 июня 2011 г.

Дата окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе - 7 июля 2011 г. в 14-00 (время московское).

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам - с 10.00 до 16.00 по московскому времени.

8.6. Заявка также может быть подана на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открывается доступ к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа (по адресу государственного заказчика).

8.7. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется государственным заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе, поданной в письменном виде, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается.

8.8. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде или в форме электронного документа, представитель государственного заказчика выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

9. Расходы на участие в открытом конкурсе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом конкурсе, участием в открытом конкурсе и заключением государственного контракта.

10. Требования к участникам размещения заказа

В настоящем открытом конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

10.1. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

10.2. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом конкурсе.

10.3. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе.

10.4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

10.5. Наличие свидетельства участника размещения заказа о допуске к видам работ, являющихся предметом настоящего конкурса, выданного участнику размещения заказа саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации (виды работ указаны в пункте 2.2. раздела 2).

10.6. Наличие свидетельства участника размещения заказа о допуске к видам работ, являющихся предметом настоящего конкурса, выданного участнику размещения заказа саморегулируемой организацией в области архитектурно-строительного проектирования в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации (виды работ указаны в пункте 2.2. раздела 2).

11. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки

11.1 Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе отозвать такую заявку в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

Заявки на участие в открытом конкурсе отзываются в следующем порядке.

Участник размещения заказа подает в письменном виде или в форме электронного документа уведомление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в открытом конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки на участие в открытом конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в открытом конкурсе. Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, поданное в письменном виде, должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, поданное в форме электронного документа, должно быть подписано электронной цифровой подписью участника размещения заказа.

Заявление об отзыве заявок на участие в открытом конкурсе подается по адресу государственного заказчика.

В день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, заявки на участие в открытом конкурсе отзываются на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

11.2. Отзывы заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в пронумерованном надлежащим образом журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе.

11.3. Заявки на участие в открытом конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.

11.4. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в открытом конкурсе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе изменить заявку на участие в открытом конкурсе в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Изменения, внесенные в заявку на участие в открытом конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в открытом конкурсе.

11.5. Заявки на участие в открытом конкурсе изменяются в следующем порядке.

Изменения заявки на участие в открытом конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются наименование открытого конкурса и регистрационный номер заявки в следующем порядке: "Изменение заявки на участие в открытом конкурсе ____________ (наименование открытого конкурса) _______________________ (регистрационный номер заявки)".

11.6. Изменения заявки на участие в открытом конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в открытом конкурсе в соответствии с разделом 2 Конкурсной документации.

11.7. До последнего дня подачи заявок, установленного разделом 8 Конкурсной документации, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении открытого конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении открытого конкурса).

11.8. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

11.9. Изменения заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, установленном разделом 8 Конкурсной документации.

11.10. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в открытом конкурсе, и государственный заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений до момента их вскрытия.

11.11. Конверты с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе вскрываются Единой комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в открытом конкурсе.

11.12. После вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и конвертов с изменениями соответствующих заявок Единая комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в открытом конкурсе надлежащим лицом.

11.13. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

11.14. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в открытом конкурсе указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе не принимаются государственным заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта государственным заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

12. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений Конкурсной документации

12.1. При проведении открытого конкурса какие-либо переговоры Единой комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения открытый конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

12.2. Государственный заказчик обязан давать разъяснения положений Конкурсной документации. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме или в форме электронного документа государственному заказчику запрос о разъяснении положений Конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса государственный заказчик направит в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

Государственный заказчик прекращает давать разъяснения положений Конкурсной документации за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

12.3. Запросы о разъяснении Конкурсной документации, подаваемые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью участника размещения заказа.

12.4. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений Конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено государственным заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть.

13. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе

13.1. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, Федеральное агентство по рыболовству.

Публично 7 июля 2011 г. в 14 ч. 00 мин. (время московское) Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и открывается доступ к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа.

13.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и Конкурсной документации, Единая комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.3. Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, которые поступили государственному заказчику до вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

13.4. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.5. В связи с существующим пропускным режимом в здание Росрыболовства участники размещения заказа или их представители, желающие присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, должны не позднее чем за один рабочий день до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе сообщить кандидатуру сотрудникам, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.

Для прохода в здание Росрыболовства лицу необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

13.6. Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе лица регистрируются в листе регистрации уполномоченных представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем Единой комиссии.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в открытом конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и государственным заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.8. Указанный протокол размещается государственным заказчиком в течение дня, следующего после подписания такого протокола, на официальном сайте.

13.9. Государственный заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.10. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в открытом конкурсе конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

13.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс признается несостоявшимся.

14. Условия допуска к участию в открытом конкурсе

14.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным подпунктами 2-4 пункта 1 и подпункта 2.2 пункта 2 статьи 11 Закона о размещении заказов.

Срок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

14.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, участником открытого конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Закона о размещении заказов, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и государственным заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе и о признании его участником открытого конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Закона о размещении заказов, которым не соответствует участник размещения заказа, положений Конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в открытом конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Конкурсной документации, сведений о решении каждого члена Единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в открытом конкурсе.

14.3. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе размещается государственным заказчиком на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и признанным участниками открытого конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и не допущенным к участию в открытом конкурсе, направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

14.4. При рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе участник размещения заказа не допускается Единой комиссией к участию в открытом конкурсе в случае:

1) непредставления определенных разделом 2 Конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2 - 4 пункта 1 статьи 11 Закона о размещении заказов;

3) несоответствия заявки на участие в открытом конкурсе требованиям Конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене государственного контракта, превышающей начальную (максимальную) цену государственного контракта (цену лота).

14.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Единая комиссия обязана отстранить такого участника от участия в открытом конкурсе на любом этапе его проведения.

15. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе и их значимость

Для определения лучших условий исполнения государственного контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, Единая комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии со следующими критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе:

1. Качество работ и квалификация участника открытого конкурса со значимостью - 20%;

2. Цена государственного контракта со значимостью - 35%;

3. Сроки выполнения работ со значимостью - 35 %;

4. Объем предоставления гарантии качества выполнения работ со значимостью - 10%.

16. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

16.1. Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками открытого конкурса.

16.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются Единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными разделом 15 Конкурсной документации.

16.3. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга * по каждой заявке в соответствии со следующей формулой:

*

где:

Amax - начальная (максимальная) цена контракта, установленная в Конкурсной документации;

Ai - предложение i-го участника конкурса по цене контракта;

Mmax - максимальный срок выполнения работ, установленный в соответствии с извещением и техническим заданием (равен 120 дней с даты заключения государственного контракта);

Mmin - минимальный срок выполнения работ, установленный в соответствии с техническим заданием (равен 90 дней с даты заключения государственного контракта);

Mi - срок выполнения работ, предложенный i-м участником конкурса (___ дней с даты заключения государственного контракта);

Tc - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "качество работ и квалификация участника открытого конкурса";

Для определения рейтинга заявки по критерию "качество работ и квалификация участника открытого конкурса" в Конкурсной документации устанавливаются:

№ п/п	Предмет оценки и перечень показателей по критерию “качество работ и квалификация участника открытого конкурса"	Максимальное количество баллов
1	Количество выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов, стороной (исполнителем) которых является участник размещения заказа, на разработку проектов по строительству и реконструкции объектов капитального строительства за исключением гидротехнических сооружений (подтверждается копиями контрактов, положительными заключениями государственной экспертизы проектной документации и актами выполненных работ): Указано максимальное количество выполненных контрактов, стороной (исполнителем) которых является участник размещения заказа, среди всех заявок участников размещения заказа. Следующим заявкам снижается на 4 балла по мере снижения количества контрактов, но значение не может быть менее 2 баллов.	10
2	Общая стоимость выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов, стороной (исполнителем) которых является участник размещения заказа, на разработку проектов по строительству и реконструкции объектов капитального строительства за исключением гидротехнических сооружений (подтверждается копиями контрактов, положительными заключениями государственной экспертизы проектной документации и актами выполненных работ): Указана максимальная общая стоимость выполненных контрактов, стороной (исполнителем) которых является участник размещения заказа, среди всех заявок участников размещения заказа Следующим заявкам снижается на 1 балл по мере снижения общей стоимости выполненных контрактов, но значение не может быть менее 1 балла	10
3	Наличие у участника размещения заказа положительных отзывов органов исполнительной власти по результатам разработки проектов на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства (подтверждается копиями отзывов): В составе заявки приложено максимальное количество положительных отзывов среди всех заявок участников размещения заказа. Следующим заявкам снижается на 1 балл по мере уменьшения количества приложенных отзывов, но значение не может быть менее 1 балла.	10
4	Наличие у участника размещения заказа положительных отзывов заказчиков (за исключением органов исполнительной власти) по результатам разработки проектов на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства (подтверждается копиями отзывов): В составе заявки приложено максимальное количество положительных отзывов среди всех заявок участников размещения заказа Следующим заявкам снижается на 1 балл по мере уменьшения количества приложенных отзывов, но значение не может быть менее 1 балла.	10
5	Наличие/отсутствие у участника размещения заказа сертификата ГОСТ Р ИСО9001-2008.	5/0
6	Наличие/отсутствие у участника размещения заказа прибыли/убытка на 01.01.2011 (подтверждается копией формы N 2 бухгалтерского баланса, копией налоговой декларации).	5/0
7	Способ выполнения проектных работ: - с привлечением соисполнителей; - без привлечения соисполнителей.	0 15
8	Количество выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов, стороной (исполнителем) которых является участник размещения заказа, на разработку проектов по строительству и реконструкции гидротехнических сооружений за последних два года (подтверждается копиями контрактов и актами выполненных работ): Указано максимальное количество выполненных контрактов, стороной (исполнителем) которых является участник размещения заказа, среди всех заявок участников размещения заказа. Следующим заявкам снижается на 2 балла по мере снижения количества контрактов, но значение не может быть менее 1 балла.	15
9	Общая стоимость выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов, стороной (исполнителем) которых является участник размещения заказа, на разработку проектов по строительству и реконструкции гидротехнических сооружений (подтверждается копиями контрактов и актами выполненных работ): Указана максимальная общая стоимость выполненных контрактов, стороной (исполнителем) которых является участник размещения заказа, среди всех заявок участников размещения заказа Следующим заявкам снижается на 4 балла по мере снижения общей стоимости выполненных контрактов, но значение не может быть менее 2 баллов.	10
10	Наличие у участника размещения заказа: - суммы уставного капитала (для юридических лиц при наличии уставного капитала); - имущества в собственности (для индивидуальных предпринимателей, частных и юридических лиц в случае отсутствия у них уставного капитала) в пределах:
	до 500 тыс. руб. включительно	1
	от 500 тыс. руб. до 1,0 млн. руб. включительно	2
	от 1,0 млн. руб. до 1,5 млн. руб. включительно	3
	от 1,5 млн. руб. до 2,0 млн. руб. включительно	4
	более 2,0 млн. руб.	5
11	Количество лет работы участника размещения заказа по разработке проектной документации:
	15 - 18 лет и более	5
	12 - 15 лет	4
	9 - 12 лет	3
	6 - 9 лет	2
	3 - 6 лет	1
	до 3 лет	0
	Оценка подкритерия будет производиться в соответствии с представленными участником размещения заказа документами: - устав; - выписка из ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или выписки из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей).
	Итого: максимальная бальная оценка	100

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "качество работ и квалификация участника открытого конкурса", определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Единой комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию.

Показатель рейтинга, присуждаемый i-й заявке по критерию "качество работ и квалификация участника открытого конкурса", определяется по формуле:

*,

где:

* - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

* - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Единой комиссии), присуждаемое Единой комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k - количество установленных показателей.

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами Единой комиссии по критерию (показателю).

Оценка заявки по критерию оценки "качество работ и квалификация участника открытого конкурса" производится только при наличии подтверждающих документов, прикладываемых по усмотрению участника размещения заказа.

В случае отсутствия подтверждающих документов по соответствующим показателям по критерию "качество работ и квалификация участника размещения заказа" будет присваиваться ноль баллов.

Государственный контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником конкурса, с которым заключается контракт, без взимания дополнительной платы, кроме цены контракта.

16.4. Значение показателя * округляется с точностью до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

В соответствии с полученными оценками итогового рейтинга * государственный заказчик проводит ранжирование заявок на участие в конкурсе. Победителем конкурса признается участник открытого конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен первый номер в соответствии с максимальным показателем *.

В случае, если две или более заявок на участие в открытом конкурсе получили одинаковый показатель * меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе.

16.5. Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и государственным заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у государственного заказчика.

16.6. Государственный заказчик в течение трех дней со дня размещения на официальном сайте протокола передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе в проект государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации.

17. Требования обеспечения заявки на участие в конкурсе

17.1. Обеспечение заявки на участие в конкурсе устанавливается в размере 5% (Пять процентов) начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении открытого конкурса и составляет - 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:

- в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе используются только денежные средства;

- в качестве документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, должно быть платежное поручение или копия такого поручения.

17.2. Участник размещения заказа, заявка на участие в конкурсе которого не сопровождается установленным обеспечением, не будет допущен до участия в конкурсе.

17.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются:

- в течение пяти рабочих дней со дня принятия государственным заказчиком решения об отказе от проведения открытого конкурса;

- в течение пяти рабочих дней со дня поступления государственному заказчику уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в открытом конкурсе;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе участнику размещения заказа, не допущенному к участию в конкурсе;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе участникам размещения заказа, которые участвовали в открытом конкурсе, но не стали победителями открытого конкурса, кроме участника размещения заказа, заявке которого присвоен второй номер;

- участнику размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения государственного контракта с победителем открытого конкурса или с таким участником размещения заказа;

- победителю открытого конкурса в течение рабочих пяти дней со дня заключения с ним государственного контракта;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе участникам размещения заказа, чьи конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, и поданные в форме электронного документа заявки на участие в открытом конкурсе, поданы после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

17.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются в случаях:

- уклонения победителя конкурса от заключения государственного контракта;

- уклонения участника размещения заказа, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения государственного контракта, в том случае, если победитель конкурса уклонился от заключения государственного контракта.

17.5. Банковские реквизиты государственного заказчика для перечисления обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе:

Федеральное агентство по рыболовству

Р/с. 40302810800001000079

Лиц/сч. № 05731000760

УФК по г. Москве

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва

БИК 044583001

ИНН 7702679523

КПП 770201001

18. Требования обеспечения исполнения государственного контракта

18.1. Обеспечение исполнения государственного контракта устанавливается в размере 30% (тридцать процентов) начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении открытого конкурса, и составляет 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Победитель конкурса до заключения государственного контракта по своему усмотрению предоставляет государственному заказчику безотзывную банковскую гарантию, договор поручительства или передает государственному заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта.

Обеспечение исполнения государственного контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается.

18.2. Способ обеспечения исполнения обязательств государственного контракта определяется участником размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, самостоятельно.

18.3. В том случае, если обеспечение исполнения государственного контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в конкурсной документации.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны государственного контракта, название предмета государственного контракта и по возможности ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (или протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в случае признания конкурса несостоявшимся) как основание заключения государственного контракта.

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного срока выполняемых работ по соответствующему государственному контракту и оканчиваться не ранее 60 дней после его завершения.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.

18.4. В случае, если обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в виде договора поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, государственный контракт может быть заключен только после предоставления победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя конкурса от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "д" пункта 1 части 3 статьи 25 Закона о размещении заказов и подтверждающих его полномочия.

18.5. В случае, если обеспечение исполнение государственного контракта предоставляется в виде залога денежных средств, денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения государственного контракта, должны быть перечислены в размере, установленном конкурсной документацией.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются подрядчику, с которым заключается государственный контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по государственному контракту (этапам) в течение 20 рабочих дней или иного срока, установленного в проекте государственного контракта со дня получения государственным заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком в этом письменном требовании.

Банковские реквизиты государственного заказчика для перечисления обеспечения исполнения обязательств государственного контракта:

Федеральное агентство по рыболовству

Р/с. 40302810800001000079

Лиц/сч. № 05731000760

УФК по г. Москве

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва

БИК 044583001

ИНН 7702679523

КПП 770201001

18.6. В случае если участник размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения государственного контракта, то такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного контракта, а также об исполнителях, с которыми государственные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

19. Срок и порядок подписания победителем открытого конкурса государственного контракта

19.1. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, признан участником размещения заказа, государственный заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола обязан передать такому участнику проект государственного контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

19.2. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся, государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.

19.3. Государственный заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе, в проект государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации (приложение № 6).

19.4. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.

19.5. В случае, если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, государственный заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя открытого конкурса заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, либо заключить государственный контракт с участником размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй помер. При этом заключение государственного контракта для участника размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

19.6. В случае, если победитель открытого конкурса или участник размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй помер, в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, не представил государственному заказчику подписанный государственный контракт, победитель открытого конкурса или участник размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

19.7. После определения победителя открытого конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, государственный заказчик обязан отказаться от заключения государственного контракта с победителем открытого конкурса либо при уклонении победителя открытого конкурса от заключения государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных разделом 2 Конкурсной документации;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19.8. Заказ признается размещенным со дня заключения Государственного контракта.

19.9. Расторжение Государственного контракта допускается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

19.10. Взаимная ответственность сторон (Государственного заказчика и Подрядчика) определяется условиями Государственного контракта.

19.11. В случае, если Государственный контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой государственного контракта.

Приложение № 1
к Конкурсной документации

Заявка
на участие в открытом конкурсе

     1. Название открытого конкурса:

_________________________________________________________________________

     2. Фирменное    наименование     (наименование),    сведения      об

организационно-правовой   форме,      о месте нахождения,    юридический,

почтовый адрес (для юридического лица),   фамилия,   имя,       отчество,

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического    лица),

номер контактного телефона _____________________________________________.

     3. Предлагаемая цена государственного контракта составляет

________________________________________________________________________.

                   (указать цену цифрами и прописью).

     4. Предлагаемый срок выполнения работ_____________________ дней.

     5. Предложение об объеме предоставления гарантии качества выполнения

работ ______________________________________ (указывается объем в валюте,

используемой   для   формирования цены контракта   и  срок предоставления

гарантии качества выполнения работ),

     6. Настоящей заявкой _______________________________________________

                              (наименование участника размещения заказа)

подтверждает, что на дату подачи заявки на участие в конкурсе:

     6.1. ликвидация _________________________________________________ не

                      (наименование участника размещения заказа)

проводится   и   отсутствует решение  арбитражного   суда   о   признании

_________________________________________________ банкротом и об открытии

    (наименование участника размещения заказа)

конкурсного производства;

     6.2. деятельность ________________________________________________ в

                         (наименование участника размещения заказа)

порядке,    предусмотренном    Кодексом     Российской     Федерации   об

административных правонарушениях, не приостановлена;

     6.3. У _________________________________________________ отсутствует

                 (наименование участника размещения заказа)

задолженность   по   начисленным  налогам,   сборам и иным   обязательным

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные   фонды

за прошедший календарный   год,  размер   которой превышает двадцать пять

процентов балансовой    стоимости активов участника размещения заказа, по

данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

     Либо

     6.3. _____________________________________________ обжаловал наличие

            (Наименование участника размещения заказа)

задолженности по платежам в _____________________________________________

                               (указать вид и размер задолженности)

в соответствии с законодательством Российской Федерации

_________________________________________________________________________

         (указать реквизиты иска или жалобы: номер, дату, адресат,

               местонахождение, контактные лица и телефоны)

и  решение по такой жалобе на день подачи заявки на участие в конкурсе не

принято.

     7. Мы извещены о включении сведений о ______________________________

                                             (наименование участника

                                                размещения заказа)

в Реестр недобросовестных    поставщиков   в случае нашего уклонения   от

заключения государственного контракта.

     8. К заявке прилагаются следующие документы:

     1)_______________________________.

     2)_______________________________.

     3)_______________________________.

Подпись руководителя (уполномоченного лица)                     (подпись)

участника размещения заказа                      / ФИО /

                                                   МП

Приложение 2
к Конкурсной документации

Порядок оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе подаваемой в письменной форме

 ____________________________________________________________________

|                                                                    |

|                                                           ЗАКАЗНОЕ |

|                                                           -------- |

|                                                                    |

|  НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: 14 ч. 00 мин. (время московское) 7 июля 2011 г.  |

|                                                                    |

|                                                                    |

|               Заявка на участие в открытом конкурсе                |

|               -------------------------------------                |

|                                                                    |

| __________________________________________________________________ |

|                   (название открытого конкурса)                    |

|                                                                    |

|                                                                    |

|                                                                    |

| Куда: __________________________________________________           |

|                                                                    |

| Кому: __________________________________________________           |

|____________________________________________________________________|

 Внимание!

В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала открытого конкурса и заявка на участие в открытом конкурсе не будет рассматриваться Единой комиссией.

Приложение 3
к Конкурсной документации

Порядок оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе подаваемой в форме электронного документа

 ____________________________________________________________________

|                                                                    |

|                                                           ЗАКАЗНОЕ |

|                                                           -------- |

| "В форме электронного документа"                                   |

|                                                                    |

|  НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: 14 ч. 00 мин. (время московское) 7 июля 2011 г.  |

|                                                                    |

|                                                                    |

|               Заявка на участие в открытом конкурсе                |

|               -------------------------------------                |

|                                                                    |

| __________________________________________________________________ |

|                   (название открытого конкурса)                    |

|                                                                    |

|                                                                    |

|                                                                    |

| Куда: __________________________________________________           |

|                                                                    |

| Кому: __________________________________________________           |

|____________________________________________________________________|

Внимание!

В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала открытого конкурса и заявка на участие в открытом конкурсе не будет рассматриваться Единой комиссией.

Приложение 4
к Конкурсной документации

Техническое задание
на выполнение в 2011 году работ по корректировке проектной документации и разработке рабочей документации на строительство рыбоводного модуля на р. Ижме ФГУ "Комирыбвод", Сосногорский район, Республики Коми

№ п/п	Перечень основных данных и требований
1	Основание для проектирования	Федеральная целевая программа "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса 2009-2014 годах" (далее - ФЦП), утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 г. № 606 (в редакции постановления Правительства РФ от 05.07.2010 № 505)
2	Вид строительства	Новое строительство.
3	Границы строительства	Земельный участок, выделенный в постоянное (бессрочное) пользование ФГУ "Комирыбвод", общей площадью 3606 * с кадастровым номером 11:19:0801023:66, кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного кадастра недвижимости) от 01.10.2010 г. № 1119/211/10-419 (свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования от 09.02.2011 г., 11АА № 752984
4	Государственный заказчик	Федеральное агентство по рыболовству.
5	Заказчик-застройщик	Федеральное государственное учреждение "Коми бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов"
6	Проектная организация	Определяется по результатам открытого конкурса, при наличии соответствующих допусков СРО на проведение изыскательских работ и проектных работ по строительству.
7	Стадийность проектирования	Инженерные изыскания. Проектная документация и рабочая документация. Корректируется и разрабатывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 и ГОСТ Р 21.1101-2009 (утвержденный приказом Ростехрегулирования от 30.11.2009 года № 525-ст);
8	Особые условия строительства	Климатические условия, характерные для районов Крайнего Севера.
9	Инженерные изыскания	Провести инженерные изыскания в соответствии с нормативными требованиями. Технический отчет предоставить: - на бумажном носителе в 4-х экземплярах; - в электронном виде 1 экземпляр.
10	Необходимость выделения очередей строительства и пусковых комплексов	Не требуется
11	Основные технико-экономические показатели объекта.	Мощность рыбоводного завода, в соответствии с РБО, разработанным ФГУ "Комирыбвод". Планируемые показатели: - выпуск 2,120 млн. штук молоди сига-пыжьяна навеской от 0,3 гр. - Общая численность работающих в соответствии с отраслевыми нормативами. - Финансовые средства на строительство по ФЦП (2009-2014 гг.) предусмотрены в объеме 32 000 000 рублей. Стоимость строительства не должна превышать лимитов капитальных вложений по ФЦП до окончания строительства.
12	Основные рыбоводно-технологические требования	В соответствии с действующими нормами проектирования и рыбоводно-биологического обоснования. Предусмотреть две системы водоснабжения технологической водой: - прямоточная система инкубационного цеха; - оборотная система водоснабжения с 30% подпиткой для снабжения выростного цеха. 1. Отделение водоподготовки: Отделение водоподготовки необходимо оснастить оборудованием, в соответствии с выбранной принципиальной схемой подачи технологической воды с показателями, соответствующими рыбоводным нормативам. 2. Инкубационное отделение: Линия инкубации икры в составе: - аппараты "Вейса" или эквивалент - 28 шт.; - лоток рыбоводный для выдерживания предличинок, габариты: 3000x500x750. Предусмотреть использование в технологическом цикле системы вертикальной инкубации икры. Вертикальные аппараты должны располагаться в отапливаемом помещении с плюсовой температурой воздуха в зимний период, чтобы не допустить намерзание льда. 3. Выростное отделение: Линия с бассейнами для подращивания личинок (бассейны ИЦА) - 50 шт.; - Предусмотреть применение пластиковых бассейнов со скругленными краями. - Регулирование уровня воды в бассейнах производить сбросной трубой. 4. Цех живых кормов и склад комбикормов: Обеспечивает живым кормом личинку сига, в соответствии с РБО. Хранение и инкубация яиц артемии. - Предусмотреть в производственных помещениях расконвертовку полов с уклоном к сливным каналам. Температурный режим в производственных помещениях - согласно требованием технологического процесса. Объекты строительства должны соответствовать требованиям энергетической эффективности и оснащенностью приборами учета использования энергетических ресурсов
13	Режим работы предприятия	Круглогодичный, круглосуточный.
14	Перечень основных зданий и сооружений	Инкубационно-личиночный цех с административно-бытовым блоком (АББ). Блок вспомогательных помещений.
15	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям	1) Инкубационно-личиночный цех с АББ Здание одноэтажное площадью 972 *; Площади основных цехов: - площадь инкубационного цеха - 45 *; - выростной цех - 547 *; - цех живых кормов - 27 *; - цех водоподготовки -142 *. Состав вспомогательных и технических помещений определить проектом в соответствии с архитектурными, инженерно-техническими и технологическими требованиями. Наружные стены - "Сэндвич" панели или эквивалент. Покрытие - "Сэндвич" панелей или эквивалент по металлическим балкам. Каркас - металлический 2) Предусмотреть строительство блока вспомогательных помещений для хранения кормов, хозинвентаря, оборудования.
16	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию	Инженерное и технологическое оборудование должно обеспечивать: - выпуск - 2,12 млн. штук молоди сига-пыжьяна; - подачу воды в соответствии с действующими нормативами качества с учетом максимальной потребности на отдельных технологических этапах. Водопровод внутренний - пластиковые трубы в конструкции пола, вертикальные подводки к бассейнам. Водоотвод - открытые лотки с защитными решетками. Предусмотреть применение энергосберегающих приборов освещения. Погребная мощность эл. энергии - по расчету. Освещенность - по нормам, в соответствии с назначением помещений. Обеспечение помещений вентиляцией в соответствии с нормами проектирования.
17	Источники энергоресурсов и инженерные коммуникации	Водопровод хозяйственно-питьевой - от городского водопровода, Водопровод производственный - от существующей береговой насосной станции БНС-1. Сброс производственных сточных вод в реку Ижма, ниже по течению от БНС-1, в существующий выпуск. Варианты теплоснабжения: 1. От тепловых сетей в соответствии с техническими условиями; 2. От автономной котельной на пеллетах; 3. От электрической котельной. Выбор варианта теплоснабжения определить проектом, согласовать с Заказчиком. Электроснабжение - согласно Техническим условиям. Наличие резервного дизельгенератора определить проектом.
18	Требования к благоустройству	Предусмотреть сплошное ограждение завода из крупноячеистой сетки "рабица" или эквивалент, со шлагбаумом. Предусмотреть 2 вида покрытия: - внутризаводские проезды и площадки перед зданиями - твердое покрытие; - проезд и дорога к заводу - гравийное-щебеночное покрытие (определяется проектом).
19	Наружные инженерные сети	Согласно Техническим условиям и нормативным документам. Водопровод питьевой, противопожарный и производственный выполнить в соответствии с техническими условиями от 04.06.2010 г. за № 772-10/401. Отвод хоз-бытовых стоков предусмотреть в водонепроницаемый выгреб, с вывозом на существующие очистные сооружения. Сброс производственных условно-чистых вод предусмотреть в реку Ижма ниже по течению БНС-1 в существующий выпуск. Сброс дождевых вод с территории площадки решается при проектировании.
20	Охрана окружающей среды	Разрабатывается отдельным томом
21	Источник финансирования	Федеральный бюджет
22	Требования к составу сметной документации	1. Стоимость строительства определить с использованием методических указаний по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС-81-35.2004. 2. Стоимость строительно-монтажных работ рассчитать базисно-индексным методом с использованием сборников федеральных единичных расценок ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, (ТЕР) разработанных на основании государственных элементных сметных норм ГЭСН-2001, ГЭСНр-2001, ГЭСНм-2001, ГЭСНп-2001, федерального сборника сметных цен на основные строительные ресурсы ФССЦ-2001, исходных данных о текущих ценах на продукцию, получаемую от поставщиков и организаций, приведенных к уровню цен 2001 г. и к уровню текущих цен, сложившихся ко времени ее составления (с указанием месяца и года ее составления). 3. Сметную документацию и сводный сметный расчет выполнить в двух уровнях цен: - В базовых ценах 2001 года; - В ценах текущего периода базисно-индексным методом на момент выпуска ПСД, не превышая лимиты, выделенные на строительство объекта в рамках ФЦП "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса 2009-2014 годах". В сводном сметном расчете предусмотреть затраты на содержание дирекции согласно существующим сметным нормативам. - Провести проверку достоверности определения сметной стоимости объекта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 427. Обоснования инвестиций на строительство.
23	Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ	Не требуется
24	Требования к условиям и разработке природоохранных мер и мероприятий	Указываются в технических условиях уполномоченного исполнительного органа государственной власти Республики Коми в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды.
25	Требования к режиму безопасности и гигиене труда	Согласно действующим нормативам. Указываются в технических условиях местного органа СЭС.
26	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций	Согласно действующим нормативам и Градостроительному кодексу Российской Федерации. Указываются в технических условиях ГО и ЧС
27	Исходные материалы, выдаваемые Заказчиком-застройщиком	Утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке градостроительный план земельного участка (ГПЗУ, выдается собственнику в органах местного самоуправления). Технические условия на подключение к инженерным коммуникациям.
28	Дополнительные условия	Проектную документацию и рабочую документацию предоставить: - на бумажном носителе в 4-х экземплярах; - в электронном виде 1 экземпляр.
29	Срок выполнения работ	С момента заключения государственного контракта - 120 дней.
30	Государственная экспертиза проекта, согласования	1. Подрядчик получает обязательные согласования в процессе проектирования (оплату счетов согласующих организаций выполняет Подрядчик); 2. Подрядчик защищает проектную документацию и сметную документацию (Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 427) в экспертных организациях с внесением соответствующих изменений по их замечаниям в утверждающих инстанциях и прохождение экологической экспертизы (при наличии такого требования). 3. Оплата за прохождение государственной экспертизы в том числе, в случае необходимости, экологической экспертизы осуществляется Подрядчиком (также в случае повторных прохождений).

Для определения участниками размещения заказа полного объема работ, подлежащих выполнению, Государственный заказчик размещает на электронной площадке http://www.zakupki.gov.ru следующую документацию:

- проектная документация (Приложение № 1 к Техническому заданию);

- рабочая документация (Приложение № 2 к Техническому заданию);

- сметная документация (Приложение № 3 к Техническому заданию).

Приложение № 5
К Конкурсной документации

Требования
на выполнение в 2011 году работ по корректировке проектной документации и разработке рабочей документации на строительство рыбоводного модуля на р. Ижме ФГУ "Комирыбвод", Сосногорский район, Республики Коми

Участник размещения заказа представляет описание выполняемых в 2011 году работ по корректировке проектной документации и разработке рабочей документации на строительство рыбоводного модуля на р. Ижме ФГУ "Комирыбвод", Сосногорский район, Республики Коми по следующей форме:

Наименование работ - корректировка проектной документации и разработка рабочей документации на строительство рыбоводного модуля на р. Ижме ФГУ "Комирыбвод", Сосногорский район, Республики Коми.

Участник размещения заказа указывает последовательность, основное содержание и сроки проведения работ.

Участник размещения заказа в произвольной форме по ниже перечисленным позициям представляет следующую информацию и по своему усмотрению прилагает документы, подтверждающие эту информацию:

- количество выполненных/отсутствие выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов, стороной (исполнителем) которых является участник размещения заказа, на разработку проектов по строительству и реконструкции объектов капитального строительства за исключением гидротехнических сооружений (подтверждается копиями контрактов, положительными заключениями государственной экспертизы проектной документации и актами выполненных работ);

- общая стоимость выполненных/отсутствие выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов, стороной (исполнителем) которых является участник размещения заказа, на разработку проектов по строительству и реконструкции объектов капитального строительства за исключением гидротехнических сооружений (подтверждается копиями контрактов, положительными заключениями государственной экспертизы проектной документации и актами выполненных работ);

- наличие у участника размещения заказа положительных отзывов органов исполнительной власти по результатам разработки проектов на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства;

- наличие у участника размещения заказа положительных отзывов заказчиков (за исключением органов исполнительной власти) по результатам разработки проектов на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства;

- наличие/отсутствие у участника размещения заказа сертификата ГОСТ Р ИСО9001-2008;

- наличие/отсутствие у участника размещения заказа прибыли/убытка на 01.01.2011 г.;

- способ выполнения проектных работ (с привлечением соисполнителей, без привлечения соисполнителей);

- количество выполненных/отсутствие выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов, стороной (исполнителем) которых является участник размещения заказа, на разработку проектов по строительству и реконструкции гидротехнических сооружений за последних два года (подтверждается копиями контрактов и актами выполненных работ);

- общая стоимость выполненных/отсутствие выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов, стороной (исполнителем) которых является участник размещения заказа, на разработку проектов по строительству и реконструкции гидротехнических сооружений (подтверждается копиями контрактов и актами выполненных работ);

- о сумме уставного капитала участника размещения заказа (для юридических лиц при наличии уставного капитала), стоимость собственного имущества (для индивидуальных предпринимателей, частных и юридических лиц в случае отсутствия у них уставного капитала);

- количество лет работы участника размещения заказа по разработке проектной документации.

Оценка заявки участника размещения заказа по вышеуказанной информации будет производиться только при представлении подтверждающих документов прикладываемых по усмотрению участника размещения заказа.

В случае отсутствия документов по соответствующим подкритериям будет ставиться ноль баллов.

Примечания.

1. Описание работ подписывает лицо, уполномоченное на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

2. Заявка и описание работ должны быть пронумерованы, прошнурованы, парафированы и скреплены печатью.

Приложение № 6
к конкурсной документации

Проект

Государственный контракт №____

г. Москва                                      "__"______________ 2011 г.

     Федеральное    агентство   по  рыболовству, именуемое  в  дальнейшем

"Государственный заказчик",    в   лице  руководителя   Крайнего   Андрея

Анатольевича, действующего на основании Положения о Федеральном агентстве

по рыболовству,   утвержденного   постановлением Правительства Российской

Федерации от 11.06.2008 г. № 444, с одной стороны, и_____________________

___________________________________________________________________в лице

________________________________________________________________________,

действующего на основании Устава, признанное    (единственным участником)

победителем открытого конкурса__________________________________________,

именуемое в дальнейшем "Подрядчик" со второй стороны (совместно именуемые

-"Стороны") с соблюдением требований Федерального закона от    21.07.2005

№ 94-ФЗ "О размещении заказов на   поставки  товаров,   выполнение работ,

оказание услуг для государственных и  муниципальных нужд",   на основании

результатов размещения государственного заказа путем проведения открытого

конкурса на выполнение   в 2011 году   работ  по  корректировке проектной

документации    и   разработке   рабочей документации    на строительство

рыбоводного модуля  на   р. Ижме ФГУ "Комирыбвод",    Сосногорский район,

Республики Коми,  (в соответствии  с    протоколом оценки и сопоставления

заявок на участие в открытом конкурсе №__________ от________________ г.),

заключили настоящий Государственный контракт, далее именуемый "Контракт"

о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить в 2011 году работы по корректировке проектной документации и разработке рабочей документации на строительство рыбоводного модуля на р. Ижме ФГУ "Комирыбвод", Сосногорский район, Республики Коми, (далее - Объект), а также необходимые предпроектные работы.

1.2. В работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Контракту, входит:

1.2.1. выполнение предпроектных работ:

- анализ результатов обследования прошлых лет;

1.2.2. корректировка проектной документации и разработка рабочей документации, состоящей из графических и текстовых материалов, подготовленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, строительными нормами и правилами;

1.2.3 согласование проектной документации и рабочей документации с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, иными уполномоченными органами и организациями;

1.2.4. получение положительного заключения на проектную документацию федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченных на проведение государственной экспертизы проектной документации или подведомственных указанным органам государственных учреждений. Доработка проектной документации с учетом замечаний, выданных указанными в настоящем пункте органами и организациями.

1.2.5. получение положительного заключения на достоверность определения сметной стоимости объекта реконструкции, проводимой федеральным государственным учреждением, подведомственным Министерству регионального развития Российской Федерации. Доработка сметы с учетом замечаний, выданных указанными в настоящем пункте учреждениями.

Мероприятия по согласованию и получению заключения государственной экспертизы проектной документации и сметы проводятся Подрядчиком от имени Государственного заказчика на основании выданной последним доверенности.

1.3. Технические, экономические и другие требования к проектной и рабочей документации, разработка которых является предметом настоящего Контракта, их содержание, объем и состав выполнения работ изложены в прилагаемом Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.4. Разработанные по настоящему Контракту проектная документация и рабочая документация, технические, экономические и экологические решения, предусмотренные проектной документацией, иные результаты работ могут использоваться Государственным заказчиком для целей строительства (реконструкции или капитального ремонта) иных объектов капитального строительства на иной территории.

1.5. Стороны письменно определяют своих уполномоченных представителей по техническим вопросам, которые с момента заключения настоящего Контракта будут принимать непосредственное участие в регулировании вопросов, связанных с исполнением Сторонами обязательств по Контракту и осуществлять контроль над ходом его выполнения.

1.6. Финансирование работ осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Статья 2. Права и обязанности Сторон

2.1. Права и Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Своевременно и должным образом разработать проектную документацию и рабочую документацию, выполнить предпроектные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.1.2. Передать Государственному заказчику готовую проектную документацию и рабочую документацию, исключительные права на них и результаты иных работ, выполненных по настоящему Контракту, в том числе заключение государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы, проведенных в соответствии с требованиями ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 427 "О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета".

2.1.3. В письменной форме информировать Государственного заказчика по его запросу, а также по окончании выполнения каждого из этапов работ, о состоянии дел по выполнению настоящего Контракта.

2.1.4. В установленный Государственным заказчиком срок и за собственный счет устранять недоделки при получении от Государственного заказчика или уполномоченных государственных органов письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или несоответствия ее условиям настоящего Контракта, действующему законодательству.

При наличии замечаний государственных органов, органов экспертизы, органов местного самоуправления, надзорных и контролирующих органов к выполненным проектным и/или изыскательским работам, Подрядчик обязан подготовить официальные ответы на такие замечания, при необходимости - доработать проектную документацию и рабочую документацию с целью устранения ошибок и недоработок за свой счет.

2.1.5. Осуществлять сбор (получение) всех исходных данных, необходимых для исполнения своих обязанностей по настоящему Контракту, в том числе при необходимости проводить изыскательские работы, при наличии соответствующего свидетельства о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией, либо привлекать по субподряду организацию, имеющую указанное свидетельство, для выполнения этих работ и нести ответственность за результаты ее работы.

2.1.6. Передать проектную документацию на Государственную экспертизу и государственную экологическую экспертизу и осуществлять защиту проекта при прохождении таковых.

Передать смету для определения сметной стоимости объекта реконструкции, проводимой федеральным государственным учреждением, подведомственным Министерству регионального развития Российской Федерации и осуществлять защиту при ее прохождении.

2.1.7. Подрядчик не вправе передавать выполненные разработки проектной документации и рабочей документации третьим лицам без согласия Государственного Заказчика.

2.1.8. Заключить договор об осуществлении авторского надзора при строительстве объекта, возводимого на основании разработанных по настоящему Контракту проектной документации и рабочей документации.

2.1.9. Выполнять в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

2.2. Права и обязанности Государственного заказчика:

2.2.1. Передать Подрядчику проектную документацию и рабочую документацию, подлежащую корректировке.

2.2.2. Принять результаты выполненных по Контракту работ и исключительные права на них по акту сдачи-приемки работ. Приемка результатов работ осуществляется только при наличии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации, государственной экологической экспертизы проектной документации и определение сметной стоимости объекта реконструкции, проводимой федеральным государственным учреждением, подведомственным Министерству регионального развития Российской Федерации предусмотренных ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 427 "О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета".

2.2.3. В случае, если разработанные проектная документация и (или) рабочая документация не соответствуют необходимым требованиям и условиям настоящего Контракта, направлять Подрядчику письменное извещение с мотивированным отказом от подписания акта сдачи-приемки работ и устанавливать срок для устранения недостатков.

2.2.4. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.

2.2.5. Оплачивать выполненные Подрядчиком и принятые Государственным заказчиком работы и исключительные права на них в соответствии с условиями настоящего Контракта и при условии поступления на счет Государственного заказчика средств федерального бюджета, выделяемых на оплату работ по Контракту.

2.2.6. Участвовать в необходимых случаях вместе с Подрядчиком в согласовании проектной документации с государственными органами, органами местного самоуправления, надзорными и контрольными органами в соответствии с действующим законодательством.

2.2.7. Осуществлять контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств, на основании представляемых Подрядчиком актов сдачи-приемки работ, а так же счетов фактур.

2.2.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

Статья 3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ по Контракту:

С момента заключения настоящего Контракта - дней (указывается срок, предложенный единственным участником, победителем открытого конкурса).

3.2. Подрядчик по согласованию с Государственным заказчиком вправе досрочно сдать выполненные работы в целом или их отдельные этапы. Государственный заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с условиями Контракта.

Статья 4. Цена и порядок расчетов

4.1. Цена работ, выполняемых по настоящему Контракту, составляет ___ рублей ___ копеек, включая НДС, и включает компенсацию всех издержек Подрядчика на выполнение работ по Контракту, в том числе указанных ниже по тексту настоящего пункта, и причитающееся ему вознаграждение.

Стоимость работ по настоящему Контракту является твердой и не подлежит изменению за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерацией.

В цену Контракта включены затраты на предпроектные работы, в том числе инженерные изыскания, уточнения паспортных данных Объекта, на получение согласований проектной документации с государственными органами, органами местного самоуправления, надзорными и контрольными органами в соответствии с действующим законодательством, расходы по уплате вознаграждений в связи с выкупом исключительных прав для их передачи Государственному заказчику, приобретение и/или использование лицензий на использование объектов авторских прав, на страхование, уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, а также стоимость передаваемых Государственному заказчику исключительных прав на результаты выполненных в рамках исполнения настоящего Контракта работ.

В цену государственного контракта включены стоимость услуг на проведение государственной экспертизы проектной документации, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и проведение государственной экологической экспертизы проектной документации (при необходимости), а также все иные виды работ, связанные с выполнением Подрядчиком государственного контракта.

4.2. Источник финансирования - федеральный бюджет.

4.3. Государственный Заказчик в течение 25 (двадцати пяти) банковских дней после заключения Контракта перечисляет в качестве аванса на расчетный счет Подрядчика 20% (двадцать процентов) цены, указанной в п. 4.1 настоящего Контракта, на основании счета Подрядчика.

4.4. Платежи по настоящему Контракту осуществляются Государственным заказчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских дней путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Подрядчика после выставления Подрядчиком счета при условии наличия подписанного сторонами Контракта акта сдачи-приемки выполненных работ. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного лицевого счета Государственного заказчика.

4.5. Счета-фактуры должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 5 и 6 статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. № 914 "Об утверждении Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость".

4.6. В случае уменьшения (отсутствия) бюджетного финансирования в 2011 году и, в связи с этим, невозможности выполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки в установленном им объеме, Государственный заказчик освобождается от ответственности перед Подрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ, при этом исполнение обязательств по оплате производится после поступления средств из федерального бюджета на финансирование Объекта на счет Государственного заказчика. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по Контракту, а если необходимо, и другие условия выполнения работ по Контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту.

В случае невозможности определения новых сроков и цены Контракта, стороны согласовывают порядок и условия расторжения Контракта.

Статья 5. Сроки, порядок сдачи и приемки работ

5.1. По завершении корректировки проектной документации и разработки рабочей документации и получения положительного заключения Главгосэкспертизы, но не позднее "____"________________ 2011 года Подрядчик передает Государственному заказчику с сопроводительным письмом:

а) 5 (пять) экземпляров подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки выполненных работ, содержащего: информацию о Контракте, наименовании, объеме и стоимости выполненных работ, перечень передаваемых документов и материалов (в том числе в электронной форме) включая данные прилагаемых экспертиз, указание на передачу исключительных прав на результаты выполненных работ;

б) один комплект разработанных проектной документации и рабочей документации в оригинале;

в) копии разработанных проектной документации и рабочей документации в количестве 2 (два) экземпляра в отпечатанном и сброшюрованном виде и 1 (один) экземпляр в электронной форме (текстовая часть - файл(ы) в формате *.docx (формат текстового редактора MS Word(R) 2007), сметная документация - на электронном носителе, графическая часть - в формате системы автоматического проектирования AutoCAD(R) 2008 или PDF);

г) оригиналы полученных необходимых экспертных заключений (Главгосэкспертизы, экологическая экспертиза и прочее).

5.2. Государственный заказчик в течение 30-ти рабочих дней со дня получения полного комплекта разработанной документации проверяет ее комплектность, соответствие градостроительному плану, Техническому заданию и иным исходным данным, а также наличие положительного заключения Главгосэкспертизы.

При отсутствии замечаний Государственный заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ и исключительных прав на них и передает один экземпляр обратно Подрядчику.

5.3. При обнаружении Государственным заказчиком недостатков в разработанной документации Подрядчик по требованию Государственного заказчика обязан безвозмездно переделать документацию в срок установленный заказчиком и соответственно, при необходимости, произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Государственному заказчику причиненные убытки.

Статья 6. Гарантийные обязательства

6.1. Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта на срок его действия. Обеспечение исполнения Контракта может быть предоставлено Государственному заказчику в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи Государственному заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта.

Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.

6.2. В случае продления срока выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется в срок не позднее, чем 10 дней переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию, договор поручительства или передать Государственному заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего контракта, в том числе в форме вклада (депозита).

6.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по государственному контракту, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать предоставить Государственному заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Государственного контракта.

6.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.

6.5. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Государственным заказчиком в случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту.

Статья 7. Передача исключительных прав

7.1. Исключительные права на результаты выполненных работ принадлежат Государственному заказчику. Стоимость исключительных прав на результаты выполненных работ входит в стоимость Контракта.

7.2. Стороны договорились о том, что передача исключительных прав на результаты выполненных Подрядчиком по настоящему Контракту работ осуществляется одновременно с передачей самих результатов работ и происходит в силу факта передачи таких результатов. В связи с этим с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ к Государственному заказчику переходят исключительные права на все результаты (проектная документация, рабочая документации, результаты предпроектных работ и иное) выполненных Подрядчиком работ по настоящему Контракту. Отсутствие в акте сдачи-приемки выполненных работ отметки о передаче исключительных прав не рассматривается как отказ Сторон от передачи исключительных прав на результаты выполненных по настоящему Контракту работ от Подрядчика к Государственному заказчику.

Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а так же других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а так же тех, которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3 Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8.5. Обстоятельствами непреодолимой силы по Контракту будут признаны обстоятельства, относимые к таковым действующим законодательством, в случае, если такие обстоятельства прямо повлияли на возможность исполнения обязательств по настоящему Контракту.

Статья 9. Ответственность сторон

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с положениями настоящего Контракта, а во всем, что не предусмотрено Контрактом, руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.2. За нарушение Подрядчиком сроков окончания выполнения работ Государственный заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере 0,1% от цены Контракта. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства до фактического исполнения обязательств Подрядчиком.

9.3. Если экспертными органами установлена невозможность утверждения или доработки проектной документации и рабочей документации в связи с неудовлетворительным качеством работ, Государственный заказчик вправе потребовать от Подрядчика возврата сумм, полученных по настоящему Контракту.

9.4. На Подрядчика возлагается ответственность за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности объекта работ или его части.

Срок обнаружения ненадлежащего качества работ, предусмотренных настоящим Государственным контрактом, составляет весь срок эксплуатации Объекта.

Подрядчик обязан возместить Государственному заказчику убытки (ущерб), причиненный некачественным выполнением работ по настоящему Контракту.

9.5. Подрядчик по требованию Государственного заказчика в установленный им срок устраняет своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в результате сдачи-приемки выполненных работ, а также выявленные после сдачи-приемки выполненных работ до истечения срока, установленного пунктом 9.4 настоящего Государственного контракта.

При этом в случае невыполнения Подрядчиком работ Государственный заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

9.6. При невыполнении Подрядчиком работ в полном объеме, а также при непредставлении отчетов в установленные сроки и/или изложении в отчетах недостоверной, искаженной информации, Государственный заказчик вправе не оплачивать работы, потребовать возврата Подрядчиком всех полученных сумм по Контракту, а также оплаты Подрядчиком штрафа в размере до 10% от цены Контракта.

9.7. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком, обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, а именно сроков устранения недостатков, указанных в извещении Государственного заказчика об отказе в подписании акта сдачи-приемки работ, Государственный заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства до дня фактического исполнения обязательств Подрядчиком.

Размер такой неустойки устанавливается настоящим Контрактом в размере 0,1% от цены Контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика.

9.9. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Контракту.

Статья 10. Порядок урегулирования споров

10.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

10.2. При возникновении между Государственным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками расходы на экспертизу, назначенную Государственным заказчиком, несет Подрядчик. В случае, если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

10.3. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в соответствии с п. п. 10.1 и 10.2 настоящего Контракта, то он разрешается в Арбитражном суде г. Москвы в установленном порядке.

10.4. Претензионный срок по настоящему Контракту составляет 10 дней с момента получения претензии.

Статья 11. Срок действия контракта

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Статья 12. Порядок расторжения контракта

12.1. Настоящий Контракт расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

Статья 13. Особые условия

13.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны.

13.2. Требования п. 13.1. настоящего Контракта не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законом.

13.3. Подрядчик имеет допуск на проектирование зданий и сооружений.

Подрядчик обязуется представить Государственному заказчику документы о допуске к видам работ, выполняемых по настоящему Контракту, выданные Подрядчику саморегулируемой организацией в области архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, членом которой он является, согласно требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" и Федерального закона от 22 июля 2008 года № 148-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

13.4. Стороны после подписания настоящего Контракта обязуются в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1202 произвести замену "Государственного заказчика" - Федерального агентства по рыболовству на ФГУ "Комирыбвод" путем подписания соответствующего соглашения.

13.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

13.6. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Контрактом. Сторона считается надлежаще уведомлена при отправке в ее адрес письменного сообщения.

13.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами.

13.8. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Контракта.

13.9. Приложением к настоящему Контракту являются:

Приложение № 1 Техническое задание

Статья 14. Адреса, реквизиты сторон и подписи Сторон

Государственный заказчик:

Федеральное агентство

по рыболовству

Адрес: 107996, г. Москва,

Рождественский Бульвар, д. 12,

ННН 7702679523, КПП

770201001,

л/с 03731000760

Отделение № 1 Московского                   ________________/        /

ГТУ Банка России, г. Москва,

р/с 40105810700000010079,                   "__"____________ 2011 г.

БИК 044583001

Подрядчик:

                                            ________________/        /

                                            "__"____________ 2011 г.

Приложение № 1
к государственному контракту
№ ___ от ___________ 2011 г.

Техническое задание
на выполнение в 2011 году работ по корректировке проектной документации и разработке рабочей документации на строительство рыбоводного модуля на р. Ижме ФГУ "Комирыбвод", Сосногорский район, Республики Коми

№ п/п	Перечень основных данных и требований
1	Основание для проектирования	Федеральная целевая программа "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса 2009-2014 годах" (далее - ФЦП), утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 г. № 606 (в редакции постановления Правительства РФ от 05.07.2010 № 505)
2	Вид строительства	Новое строительство.
3	Границы строительства	Земельный участок, выделенный в постоянное (бессрочное) пользование ФГУ "Комирыбвод", общей площадью 3606 * с кадастровым номером 11:19:0801023:66, кадастровый паспорт земельного участка (выписка из государственного кадастра недвижимости) от 01.10.2010 г. № 1119/211/10-419 (свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования от 09.02.2011 г., 11АА № 752984
4	Государственный заказчик	Федеральное агентство по рыболовству.
5	Заказчик-застройщик	Федеральное государственное учреждение "Коми бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов"
6	Проектная организация	Определяется по результатам открытого конкурса, при наличии соответствующих допусков СРО на проведение изыскательских работ и проектных работ по строительству.
7	Стадийность проектирования	Инженерные изыскания. Проектная документация и рабочая документация. Корректируется и разрабатывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 и ГОСТ Р 21.1101-2009 (утвержденный приказом Ростехрегулирования от 30.11.2009 года № 525-ст);
8	Особые условия строительства	Климатические условия, характерные для районов Крайнего Севера.
9	Инженерные изыскания	Провести инженерные изыскания в соответствии с нормативными требованиями. Технический отчет предоставить: - на бумажном носителе в 4-х экземплярах; - в электронном виде 1 экземпляр.
10	Необходимость выделения очередей строительства и пусковых комплексов	Не требуется
11	Основные технико-экономические показатели объекта.	Мощность рыбоводного завода, в соответствии с РБО, разработанным ФГУ "Комирыбвод". Планируемые показатели: - выпуск 2,120 млн. штук молоди сига-пыжьяна навеской от 0,3 гр. - Общая численность работающих в соответствии с отраслевыми нормативами. - Финансовые средства на строительство по ФЦП (2009-2014 гг.) предусмотрены в объеме 32 000 000 рублей. Стоимость строительства не должна превышать лимитов капитальных вложений по ФЦП до окончания строительства.
12	Основные рыбоводно-технологические требования	В соответствии с действующими нормами проектирования и рыбоводно-биологического обоснования. Предусмотреть две системы водоснабжения технологической водой: - прямоточная система инкубационного цеха; - оборотная система водоснабжения с 30% подпиткой для снабжения выростного цеха. 1. Отделение водоподготовки: Отделение водоподготовки необходимо оснастить оборудованием, в соответствии с выбранной принципиальной схемой подачи технологической воды с показателями, соответствующими рыбоводным нормативам. 2. Инкубационное отделение: Линия инкубации икры в составе: - аппараты "Вейса" или эквивалент - 28 шт.; - лоток рыбоводный для выдерживания предличинок, габариты: 3000x500x750. Предусмотреть использование в технологическом цикле системы вертикальной инкубации икры. Вертикальные аппараты должны располагаться в отапливаемом помещении с плюсовой температурой воздуха в зимний период, чтобы не допустить намерзание льда. 3. Выростное отделение: Линия с бассейнами для подращивания личинок (бассейны ИЦА) - 50 шт.; - Предусмотреть применение пластиковых бассейнов со скругленными краями. - Регулирование уровня воды в бассейнах производить сбросной трубой. 4. Цех живых кормов и склад комбикормов: Обеспечивает живым кормом личинку сига, в соответствии с РБО. Хранение и инкубация яиц артемии. - Предусмотреть в производственных помещениях расконвертовку полов с уклоном к сливным каналам. Температурный режим в производственных помещениях - согласно требованием технологического процесса. Объекты строительства должны соответствовать требованиям энергетической эффективности и оснащенностью приборами учета использования энергетических ресурсов
13	Режим работы предприятия	Круглогодичный, круглосуточный.
14	Перечень основных зданий и сооружений	Инкубационно-личиночный цех с административно-бытовым блоком (АББ). Блок вспомогательных помещений.
15	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям	1) Инкубационно-личиночный цех с АББ Здание одноэтажное площадью 972 *; Площади основных цехов: - площадь инкубационного цеха - 45 *; - выростной цех - 547 *; - цех живых кормов - 27 *; - цех водоподготовки - 142 *. Состав вспомогательных и технических помещений определить проектом в соответствии с архитектурными, инженерно-техническими и технологическими требованиями. Наружные стены - "Сэндвич" панели или эквивалент. Покрытие - "Сэндвич" панелей или эквивалент по металлическим балкам. Каркас - металлический 2) Предусмотреть строительство блока вспомогательных помещений для хранения кормов, хозинвентаря, оборудования.
16	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию	Инженерное и технологическое оборудование должно обеспечивать: - выпуск - 2,12 млн. штук молоди сига-пыжьяна; - подачу воды в соответствии с действующими нормативами качества с учетом максимальной потребности на отдельных технологических этапах. Водопровод внутренний - пластиковые трубы в конструкции пола, вертикальные подводки к бассейнам. Водоотвод - открытые лотки с защитными решетками. Предусмотреть применение энергосберегающих приборов освещения. Погребная мощность эл. энергии - по расчету. Освещенность - по нормам, в соответствии с назначением помещений. Обеспечение помещений вентиляцией в соответствии с нормами проектирования.
17	Источники энергоресурсов и инженерные коммуникации	Водопровод хозяйственно-питьевой - от городского водопровода, Водопровод производственный - от существующей береговой насосной станции БНС-1. Сброс производственных сточных вод в реку Ижма, ниже по течению от БНС-1, в существующий выпуск. Варианты теплоснабжения: 1. От тепловых сетей в соответствии с техническими условиями; 2. От автономной котельной на пеллетах; 3. От электрической котельной. Выбор варианта теплоснабжения определить проектом, согласовать с Заказчиком. Электроснабжение - согласно Техническим условиям. Наличие резервного дизельгенератора определить проектом.
18	Требования к благоустройству	Предусмотреть сплошное ограждение завода из крупноячеистой сетки "рабица" или эквивалент, со шлагбаумом. Предусмотреть 2 вида покрытия: - внутризаводские проезды и площадки перед зданиями - твердое покрытие; - проезд и дорога к заводу - гравийное-щебеночное покрытие (определяется проектом).
19	Наружные инженерные сети	Согласно Техническим условиям и нормативным документам. Водопровод питьевой, противопожарный и производственный выполнить в соответствии с техническими условиями от 04.06.2010 г. за № 772-10/401. Отвод хоз-бытовых стоков предусмотреть в водонепроницаемый выгреб, с вывозом на существующие очистные сооружения. Сброс производственных условно-чистых вод предусмотреть в реку Ижма ниже по течению БНС-1 в существующий выпуск. Сброс дождевых вод с территории площадки решается при проектировании.
20	Охрана окружающей среды	Разрабатывается отдельным томом
21	Источник финансирования	Федеральный бюджет
22	Требования к составу сметной документации	1. Стоимость строительства определить с использованием методических указаний по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС-81-35.2004. 2. Стоимость строительно-монтажных работ рассчитать базисно-индексным методом с использованием сборников федеральных единичных расценок ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, (ТЕР) разработанных на основании государственных элементных сметных норм ГЭСН-2001, ГЭСНр-2001, ГЭСНм-2001, ГЭСНп-2001, федерального сборника сметных цен на основные строительные ресурсы ФССЦ-2001, исходных данных о текущих ценах на продукцию, получаемую от поставщиков и организаций, приведенных к уровню цен 2001 г. и к уровню текущих цен, сложившихся ко времени ее составления (с указанием месяца и года ее составления). 3. Сметную документацию и сводный сметный расчет выполнить в двух уровнях цен: - В базовых ценах 2001 года; - В ценах текущего периода базисно-индексным методом на момент выпуска ПСД, не превышая лимиты, выделенные на строительство объекта в рамках ФЦП "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса 2009-2014 годах". В сводном сметном расчете предусмотреть затраты на содержание дирекции согласно существующим сметным нормативам. - Провести проверку достоверности определения сметной стоимости объекта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 г. № 427. Обоснования инвестиций на строительство.
23	Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ	Не требуется
24	Требования к условиям и разработке природоохранных мер и мероприятий	Указываются в технических условиях уполномоченного исполнительного органа государственной власти Республики Коми в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды.
25	Требования к режиму безопасности и гигиене труда	Согласно действующим нормативам. Указываются в технических условиях местного органа СЭС.
26	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций	Согласно действующим нормативам и Градостроительному кодексу Российский Федерации. Указываются в технических условиях ГО и ЧС
27	Исходные материалы, выдаваемые Заказчиком-застройщиком	Утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке градостроительный план земельного участка (ГПЗУ, выдается собственнику в органах местного самоуправления). Технические условия на подключение к инженерным коммуникациям.
28	Дополнительные условия	Проектную документацию и рабочую документацию предоставить: - на бумажном носителе в 4-х экземплярах; - в электронном виде 1 экземпляр.
29	Срок выполнения работ	С момента заключения государственного контракта - ___ дней.
30	Государственная экспертиза проекта, согласования	1. Подрядчик получает обязательные согласования в процессе проектирования (оплату счетов согласующих организаций выполняет Подрядчик); 2. Подрядчик защищает проектную документацию и сметную документацию (Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 427) в экспертных организациях с внесением соответствующих изменений по их замечаниям в утверждающих инстанциях и прохождение экологической экспертизы (при наличии такого требования). 3. Оплата за прохождение государственной экспертизы в том числе, в случае необходимости, экологической экспертизы осуществляется Подрядчиком (также в случае повторных прохождений).

Для определения участниками размещения заказа полного объема работ, подлежащих выполнению, Государственный заказчик размещает на электронной площадке http://www.zakupki.gov.ru следующую документацию:

- проектная документация (Приложение № 1 к Техническому заданию);

- рабочая документация (Приложение № 2 к Техническому заданию);

- сметная документация (Приложение № 3 к Техническому заданию).

Государственный заказчик:                         Подрядчик:

Федеральное агентство

по рыболовству

________________/        /                  ________________/        /

"__"____________ 2011 г.                    "__"____________ 2011 г.

М.п.                                                             М.п.

---

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 3 июня 2011 г. № 580 "О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2011 году работ по корректировке проектной документации и разработке рабочей документации на строительство рыбоводного модуля на р. Ижме ФГУ "Комирыбвод", Сосногорский район, Республики Коми”

Текст приказа официально опубликован не был