Приказ Федерального агентства по рыболовству от 20 октября 2009 г. № 939 “О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009-2010 гг. работ по разработке проектной документации и рабочей документации на реконструкцию объекта федеральной собственности морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, в Калининградском морском порту (г. Калининград), находящегося в хозяйственном ведении ФГУП "Калининградский морской рыбный порт", а также необходимых предпроектных работ”

С целью обеспечения размещения заказа на выполнение в 2009-2010 гг. работ по разработке проектной документации и рабочей документации на реконструкцию объекта федеральной собственности морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, в Калининградском морском порту (г. Калининград), находящегося в хозяйственном ведении ФГУП "Калининградский морской рыбный порт", а также необходимых предпроектных работ за счет средств федерального бюджета и в соответствии с приказом Росрыболовства от 18 сентября 2009 года № 847 "Об отмене открытого конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году работ по разработке проектной документации на реконструкцию объектов федеральной собственности морских терминалов, предназначенных для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота в морских портах, по лоту № 5, утвержденного приказом Росрыболовства от 30 апреля 2009 года № 363", приказываю:

1. Установить, что размещение заказа на выполнение в 2009-2010 гг. работ по разработке проектной документации и рабочей документации на реконструкцию объекта федеральной собственности морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, в Калининградском морском порту (г. Калининград) осуществляется путем проведения открытого конкурса.

2. Утвердить Извещение о проведении открытого конкурса по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009-2010 гг. работ по разработке проектной документации и рабочей документации на реконструкцию объекта федеральной собственности морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, в Калининградском морском порту (г. Калининград) согласно приложению 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить Конкурсную документацию по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009-2010 гг. работ по разработке проектной документации и рабочей документации на реконструкцию объекта федеральной собственности морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, в Калининградском морском порту (г. Калининград) согласно приложению 2 к настоящему приказу.

4. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития (Н.В. Кругликов) обеспечить размещение заказа в установленном порядке.

5. Управлению флота, портов и мониторинга (В.В. Авдошин), Управлению целевых программ и инвестиций (А.Е. Лукиенко) совместно с Управлением правового обеспечения (Е.С. Кац) в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного открытого конкурса и осуществлять контроль его выполнения.

6. Управлению финансов (Е.Ю. Соловьева) осуществлять оплату государственного контракта в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели в рамках федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах" в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2009 год.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

А.А. Крайний

Приложение № 1
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 20 октября 2009 г. № 939

Извещение
о проведении открытого конкурса по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009-2010 гг. работ по разработке проектной документации и рабочей документации на реконструкцию объекта федеральной собственности морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, в Калининградском морском порту (г. Калининград), находящегося в хозяйственном ведении ФГУП "Калининградский морской рыбный порт", а также необходимых предпроектных работ

1. Название торгов - право на заключение государственного контракта на выполнение в 2009-2010 гг. работ по разработке проектной документации и рабочей документации на реконструкцию объекта федеральной собственности морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, в Калининградском морском порту (г. Калининград), находящегося в хозяйственном ведении ФГУП "Калининградский морской рыбный порт", а также необходимых предпроектных работ.

2. Форма торгов - открытый конкурс.

3. Государственный заказчик - Федеральное агентство по рыболовству.

Адрес государственного заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12

Адрес электронной почты: avdeev@fishcom.ru

Контактные телефоны: (495) 625-63-23 (Венграновский Павел Юрьевич, Авдеев Борис Николаевич).

4. Предмет государственного контракта - выполнение в 2009-2010 гг. работ по разработке проектной документации и рабочей документации на реконструкцию объекта федеральной собственности морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, в Калининградском морском порту (г. Калининград), находящегося в хозяйственном ведении ФГУП "Калининградский морской рыбный порт", а также и необходимых предпроектных работ.

5. Место выполнения работ: Российская Федерация.

6. Техническое задание на выполнение в 2009-2010 гг. работ на разработку проектной документации и рабочей документации на реконструкцию объекта федеральной собственности морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, в Калининградском морском порту (г. Калининград), находящегося в хозяйственном ведении ФГУП "Калининградский морской рыбный порт", а также необходимых предпроектных работ.

Наименование работ, срок выполнения работ, начальная (максимальная) цена государственного контракта:

Наименование работ	Сроки выполнения работ	Начальная (максимальная) цена государственного контракта, тыс. руб.
Выполнение в 2009-2010 гг. работ по разработке проектной документации и рабочей документации на реконструкцию объекта федеральной собственности морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, в Калининградском морском порту (г. Калининград), находящегося в хозяйственном ведении ФГУП "Калининградский морской рыбный порт", а также необходимых предпроектных работ	С момента заключения государственного контракта до сдачи проектной документации в государственную экспертизу - 150 дней	21 250,00

Преимущества учреждениям, предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются.

7. Официальный сайт, на котором размещена Конкурсная документация по размещению заказа - www.zakupki.gov.ru.

Комплект Конкурсной документации по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009-2010 гг. работ по разработке проектной документации и рабочей документации на реконструкцию объекта федеральной собственности морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, в Калининградском морском порту (г. Калининград), находящегося в хозяйственном ведении ФГУП "Калининградский морской рыбный порт", а также необходимых предпроектных работ на бумажном носителе предоставляется по адресу государственного заказчика в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Плата за предоставление Конкурсной документации по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009-2010 гг. работ по разработке проектной документации и рабочей документации на реконструкцию объекта федеральной собственности морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, в Калининградском морском порту (г. Калининград), находящегося в хозяйственном ведении ФГУП "Калининградский морской рыбный порт", а также необходимых предпроектных работ не взимается;

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству, 25 ноября 2009 года 11 ч. 00 мин. (время московское).

Место и дача рассмотрения заявок: г. Москва, Рождественский бульвар 12, Федеральное агентство по рыболовству, 27 ноября 2009 года.

Место и дата подведения итогов открытого конкурса: г. Москва, Рождественский бульвар 12, Федеральное агентство по рыболовству, 1 декабря 2009 года.

Приложение № 2
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 20 октября 2009 г. № 939

Конкурсная документация
по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009-2010 гг. работ по разработке проектной документации и рабочей документации на реконструкцию объекта федеральной собственности морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, в Калининградском морском порту (г. Калининград), находящегося в хозяйственном ведении ФГУП "Калининградский морской рыбный порт", а также необходимых пред проектных работ

1. Общие положения

1.1. Настоящая Конкурсная документация по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009-2010 гг. работ по разработке проектной документации и рабочей документации на реконструкцию объекта федеральной собственности морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, в Калининградском морском порту (г. Калининград), находящегося в хозяйственном ведении ФГУП "Калининградский морской рыбный порт", а также необходимых предпроектных работ (далее - Конкурсная документация) разработана Федеральным агентством по рыболовству в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о размещении заказов), Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции".

Предмет государственного контракта: на выполнение в 2009-2010 гг. работ по разработке проектной документации и рабочей документации на реконструкцию объекта федеральной собственности морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, в Калининградском морском порту (г. Калининград), находящегося в хозяйственном ведении ФГУП "Калининградский морской рыбный порт", а также необходимых предпроектных работ.

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в открытом конкурсе и инструкции по ее заполнению

2.1. Участник размещения заказа подает заявку, оформленную в соответствии с приложением 1 к Конкурсной документации, на участие в открытом конкурсе в письменной форме или в форме электронного документа в запечатанном конверте.

Заявка на участие в открытом конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в открытом конкурсе, которой обменялись участник размещения заказа и заказчик, должны быть представлены на русском языке. К заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются следующие документы:

1) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (Руководитель). В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа;

4) описание работ в соответствии с приложением 5 Конкурсной документации;

5) копии учредительных документов участника размещения заказа;

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом государственного контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта является крупной сделкой.

Если заключение государственного контракта в соответствии с Конкурсной документацией и на условиях, предложенных участником размещения заказа, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта является крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"), то в зависимости от организационно-правовой формы участник размещения заказа должен представить:

- выписку из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (для обществ с ограниченной ответственностью);

- выписку из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", либо документом, подтверждающим, что участник размещения заказа является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа (для акционерных обществ);

- документ, подтверждающий согласие собственника имущества унитарного предприятия на совершение крупной сделки, принятое в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (для государственных и муниципальных унитарных предприятий).

7) Копия лицензии участника размещения заказа на проектирование зданий и сооружений (с допуском к видам работ являющихся предметом настоящего конкурса) или выданного участнику размещения заказа саморегулируемой организацией в области архитектурно-строительного проектирования в порядке установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к видам работ являющихся предметом настоящего конкурса.

8) Копия лицензии, выданная участнику размещения заказа или соисполнителю на осуществление изыскательских работ (с допуском к видам работ являющихся предметом настоящего конкурса) или выданного участнику размещения заказа или соисполнителю саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий в порядке установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к видам работ по инженерным изысканиям являющихся предметом настоящего конкурса.

2.2. Участник размещения заказа вправе приложить к заявке любые иные документы, которые, по его мнению, могут дополнительно характеризовать возможности участника размещения заказа по выполнению работ.

2.3. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.

2.4. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе.

2.5. Участник размещения заказа самостоятельно определяет способ доставки заявок на участие в открытом конкурсе и несет все риски того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу или, при несоблюдении сроков получения заявок на участие в открытом конкурсе, признана опоздавшей.

2.6. Каждая заявка на участие в открытом конкурсе, поступившая в срок, указанный в пункте 8 Конкурсной документации, регистрируется представителем Заказчика в Журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в открытом конкурсе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.

2.7. По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, представитель Заказчика, указанный в извещении выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения, а также регистрационного номера заявки на участие в открытом конкурсе.

2.8. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в открытом конкурсе конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

2.9. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

2.10. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

2.11. Все листы заявки на участие в конкурсе. Все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в открытом конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.12. Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей).

2.13. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в открытом конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

2.14. Представленные в составе заявки на участие в открытом конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ

3.1. Участники размещения заказа осуществляют и представляют заказчику описание выполняемых работ согласно приложению 5 документации в соответствии со сроками выполнения, характеристикой работ и начальной ценой государственного контракта, изложенных в Исходных технических требованиях согласно приложению 4 Конкурсной документации.

3.2. Описание выполняемых работ подписывается лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

4. Начальная (максимальная) цена государственного контракта, место, условия и сроки выполнения работ

4.1. Начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет - 21 250 000 (Двадцать один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.

4.2. Срок выполнения работ - с момента подписания государственного контракта до сдачи проектной документации на государственную экспертизу:

- минимальный - 120 дней;

- максимальный - 150 дней.

4.3. Форма оплаты работ - безналичный расчет. Порядок и сроки оплаты работ производится в порядке, предусмотренном государственным контрактом.

4.4. Источник финансирования - средства федерального бюджета.

4.5. Место выполнения работ - Российская Федерация.

5. Порядок формирования цены государственного контракта (цены лота)

5.1. Цена Государственного контракта (цена лота) включает в себя компенсацию всех издержек Подрядчика на выполнение работ по Контракту и причитающееся ему вознаграждение.

Стоимость работ по настоящему Контракту является твердой и не подлежит изменению за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерацией.

В цену Контракта включены затраты на предпроектные работы (в том числе изыскательские работы, обследования, уточнения паспортных данных Объекта), на получение согласований проектной документации с государственными органами, органами местного самоуправления, надзорными и контрольными органами в соответствии с действующим законодательством, расходы по уплате вознаграждений в связи с выкупом исключительных прав для их передачи Государственному заказчику, приобретение и/или использование лицензий на использование объектов авторских прав, на страхование, уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, а также стоимость передаваемых Государственному заказчику исключительных прав на результаты выполненных в рамках исполнения настоящего Контракта работ.

В цену государственного контракта включены стоимость услуг на проведение государственной экспертизы проектной документации и государственной экологической экспертизы проектной документации, а также все иные виды работ, связанные с проектированием.

5.2. Цена государственного контракта (цена лота), предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену государственного контракта (цену лота).

5.3. Цена государственного контракта (цена лота), предложенная участником размещения заказа, должна быть фиксированной на период проведения открытого конкурса, выполнения работ. Заявка на участие в открытом конкурсе, содержащая предложения о корректировке цены в сторону увеличения, будет отклонена без какого-либо рассмотрения.

5.4. В случае наличия арифметических расхождений в форме заявки на участие в открытом конкурсе между цифрами и словами Единой комиссией Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения открытого конкурса, аукциона, запроса котировок (далее - Единая комиссия) принимается к рассмотрению число, прописанное словами.

6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с исполнителями

6.1. При формировании цены государственного контракта и расчетов с исполнителями используется валюта Российской Федерации.

6.2. Все суммы денежных средств выражаются в российских рублях, за исключением: если к заявке на участие в открытом конкурсе приложены документы, оригиналы которых выданы Участнику размещения заказа третьими лицами, в которых суммы денежных средств выражены в других валютах. В этом случае Участнику размещения заказа необходимо к заявке на участие в открытом конкурсе приложить указание на денежный эквивалент этих сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте Российской Федерации.

7. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренный государственным контрактом объем работ

7.1. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного государственным контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.

7.2. Государственный заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения государственного контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный государственным контрактом объем работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение, которых заключен государственный контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных государственным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными государственным контрактом. При оказании дополнительного объема таких работ государственный заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену государственного контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены государственного контракта, а при внесении соответствующих изменений в государственный контракт в связи с сокращением потребности в оказании таких работ государственный заказчик обязан изменить цену государственного контракта указанным образом.

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе

8.1. Для участия в открытом конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в срок и по форме, которые установлены Конкурсной документацией.

8.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме или в форме электронного документа.

8.3. Заявка на участие в открытом конкурсе в письменной форме подается участником размещения заказа в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде оформляется в соответствии с приложением 2 Конкурсной документации.

8.4. Заявка на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа подается участником размещения заказа на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf.

8.5. Такая заявка (каждый файл, входящий в состав заявки) должна быть подписана электронной цифровой подписью участника размещения заказа, сертификат ключа подписи, уполномоченного лица которого изготовлен удостоверяющим центром, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого внесен в Единый государственный реестр сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц удостоверяющих центров в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 01-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (информация на сайте: http://www.reestr-pki.ru).

8.6. Указанный машиночитаемый носитель, содержащий заявку в форме электронного документа, подается в запечатанном конверте (бумажном), в который должны быть вложены необходимые в составе заявки документы в письменной форме, если такие документы подписываются иными лицами, нежели участником размещения заказа, в том числе документы, подающиеся в нотариально заверенной форме.

8.7. При этом участник размещения заказа принимает на себя все риски и ответственность за сохранность и неизменность подаваемой им заявки в форме электронного документа, а также гарантирует возможность прочтения такой заявки в форме электронного документа на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf.

8.8. Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа оформляется в соответствии с приложением 3 Конкурсной документации.

8.9. Заявки на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа, оформленные и/или поданные с нарушением настоящего раздела к участию в открытом конкурсе не допускаются.

8.10. Заявка на участие в открытом конкурсе, как в письменной форме, так и в форме электронного документа может быть:

направлена по почте по адресу: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12;

представлена в экспедицию Федерального агентства по рыболовству;

передана на руки сотруднику, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе 24 октября 2009 года.

Дата окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе 25 ноября 2009 года 11-00 (время московское).

8.11. Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются: с понедельника по четверг с 9-00 до 17-00 по московскому времени, по пятницам - с 9-00 до 16-30 по московскому времени.

8.12. Заявка также может быть подана на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие б открытом конкурсе и открывается доступ к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа (по адресу заказчика).

8.13. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе поданной в письменном виде, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается.

8.14. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде или форме электронного документа, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

9. Расходы на участие в открытом конкурсе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом конкурсе, участием в открытом конкурсе и заключением государственного контракта.

10. Требования к участникам размещения заказа

В настоящем открытом конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

10.1. наличие лицензии участника размещения заказа на проектирование зданий и сооружений (с допуском к видам работ являющихся предметом настоящего конкурса) или выданного участнику размещения заказа саморегулируемой организацией в области архитектурно-строительного проектирования в порядке установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к видам работ являющихся предметом настоящего конкурса;

10.2. наличие лицензии, выданной участнику размещения заказа или соисполнителю на осуществление изыскательских работ (с допуском к видам работ являющихся предметом настоящего конкурса) или выданного участнику размещения заказа или соисполнителю саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий в порядке установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к видам работ по инженерным изысканиям являющихся предметом настоящего конкурса;

10.3 соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом открытого конкурса;

10.4 непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

10.5 неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом конкурсе;

10.6 отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе;

10.7 отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

11. Привлечение соисполнителей

Участник размещения заказа может для выполнения работ по предмету открытого конкурса привлечь соисполнителей, если иное не предусмотрено в Конкурсной документации.

12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки

12.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе отозвать такую заявку в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

12.1.1. Заявки на участие в открытом конкурсе отзываются в следующем порядке:

Участник размещения заказа подает в письменном виде или форме электронного документа уведомление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в открытом конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки на участие в открытом конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в открытом конкурсе.

Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе поданное в письменном виде должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе поданное в форме электронного документа должно быть подписано электронной цифровой подписью участника размещения заказа.

Заявление об отзыве заявок на участие в открытом конкурсе подаются# по адресу заказчика.

В день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, заявки на участие в открытом конкурсе отзываются на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

12.2. Отзывы заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе.

12.3. Заявки на участие в открытом конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.

12.4. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в открытом конкурсе.

Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками.

Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в открытом конкурсе.

Заявки на участие в открытом конкурсе изменяются в следующем порядке:

12.5. Изменения заявки на участие в открытом конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки в следующем порядке: "Изменение заявки на участие в открытом конкурсе ________________________ (наименование открытого конкурса) _____ (регистрационный номер заявки)".

12.6. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в открытом конкурсе в соответствии с пунктом 2 Конкурсной документации.

12.7. До последнего дня подачи заявок, установленного пунктом 8 Конкурсной документации, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении открытого конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении открытого конкурса).

12.8. В день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

12.9. Изменения заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, установленном пунктом 8 Конкурсной документации.

12.10. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в открытом конкурсе, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений до момента их вскрытия.

12.11. Конверты с изменениями заявок вскрываются Единой комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в открытом конкурсе.

12.12. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок Единая комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в открытом конкурсе надлежащим лицом.

12.13. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе.

12.14. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в открытом конкурсе указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе не принимаются заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

13. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений Конкурсной документации

13.1. При проведении открытого конкурса какие-либо переговоры Единой комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения открытый конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

13.2. Государственный заказчик обязан давать разъяснения положений Конкурсной документации. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса любой участник размещения заказа вправе направить в письменной или в форме электронного документа (сообщением по электронной почте, адрес которой указан в извещении о проведении открытого конкурса), государственному заказчику запрос о разъяснении положений Конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса государственный заказчик направит в письменной форме или в форме электронного документа (сообщением по электронной почте) разъяснения положений Конкурсной документации. Если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

Государственный заказчик прекращает давать разъяснения положений Конкурсной документации за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

13.3. Запросы о разъяснении Конкурсной документации, подаваемые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью участника размещения заказа.

13.4. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений Конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено государственным заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть.

14. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе

14.1. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.

Публично 25 ноября 2009 года в 11.00. Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и открывается доступ к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа.

14.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и Конкурсной документации, Единая комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

14.3. Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

14.4. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

14.5. В связи с существующим пропускным режимом в здание Росрыболовства участники размещения заказа или их представители желающие присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе должны не позднее, чем за один рабочий день до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе сообщить кандидатуру сотрудникам, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.

Для прохода в здание Росрыболовства лицу необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

14.6. Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе лица регистрируются в Листе регистрации уполномоченных представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем Единой комиссии.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в открытом конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

14.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

14.8. Указанный протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после подписания такого протокола, на официальном сайте.

14.9. Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

14.10. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в открытом конкурсе конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

14.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс признается несостоявшимся.

15. Условия допуска к участию в открытом конкурсе

15.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным подпунктами 2-4 пункта 1 статьи 11 Закона о размещении заказов. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

15.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, участником открытого конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Закона о размещении заказов, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе и о признании его участником открытого конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Закона о размещении заказов, которым не соответствует участник размещения заказа, положений Конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в открытом конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Конкурсной документации, сведений о решении каждого члена Единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в открытом конкурсе.

15.3. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе размещается государственным заказчиком, на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и признанным участниками открытого конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и не допущенным к участию в открытом конкурсе, направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

15.4. При рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе участник размещения заказа не допускается Единой комиссией к участию в открытом конкурсе в случае:

1) не предоставления определенных пунктом 2 Конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2-4 пункта 1 статьи 11 Закона о размещении заказов;

3) несоответствия заявки на участие в открытом конкурсе требованиям Конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене государственного контракта, превышающей начальную (максимальную) цену государственного контракта (цену лота).

15.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, заказчик, уполномоченный орган, Единая комиссия обязана отстранить такого участника от участия в открытом конкурсе на любом этапе его проведения.

16. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе и их значимость

Для определения лучших условий исполнения государственного контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, Единая комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии со следующими критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе:

1. Квалификация участника размещения заказа - 20%;

2. Цена государственного контракта - 35%;

3. Сроки выполнения работ - 35%;

4. Объем предоставления гарантии качества работ - 10%.

17. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

17.1 Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками открытого конкурса.

17.2 Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются Единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Государственного контракта в соответствии с критериями, установленными разделом 16 Конкурсной документации.

17.3 Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга S(k) по каждой заявке в соответствии со следующей формулой:

*

где:

Amax - начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации;

Ai - предложение i-го участника конкурса по цене контракта;

Mmax - максимальный срок выполнения работ установленный в соответствии с извещением и Техническим заданием (равен 150 дней с даты заключения государственного контракта - приложение № 4 к настоящей Конкурсной документации);

Mmin - минимальный срок выполнения работ (равен 120 дней с даты заключения государственного контракта - приложение № 4 к настоящей Конкурсной документации);

Mi - срок выполнения работ, предложенный i-м участником конкурса;

Tc - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "квалификация участника размещения заказа;

Hmin - минимальный объем предоставления гарантии качества работ в валюте, используемой для формирования цены контракта, составляет 1% от начальной (максимальной) цены государственного контракта;

Hi - предложение i-го участника конкурса по объему предоставления гарантии качества работ в валюте, используемой для формирования цены контракта.

17.4 Значение показателя S(k) округляется с точностью до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

В соответствии с полученными оценками итогового рейтинга S(k) государственный заказчик проводит ранжирование заявок на участие в конкурсе. Победителем конкурса признается участник открытого конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен первый номер в соответствии с максимальным показателем S(k).

В случае, если в две или более заявок на участие в открытом конкурсе получили одинаковый показатель S(k) меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе.

17.5 Для определения рейтинга заявки по критерию "квалификация участника размещения заказа" в конкурсной документации устанавливаются:

№ п/п	Предмет оценки и перечень показателей по критерию "квалификация участника размещения заказа"	Максимальное количество баллов T(k)
1.1.	Количество выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов, стороной (исполнителем) которых является участник размещения заказа, на разработку проектов по строительству и реконструкции объектов капитального строительства за исключением гидротехнических сооружений (подтверждается копиями контрактов и актами выполненных работ):
	Указано максимальное количество выполненных контрактов, стороной (исполнителем) которых является участник размещения заказа, среди всех заявок участников размещения заказа.	10
	Следующим заявкам снижается на 1 балл по мере снижения количества контрактов, но значение не может быть менее 1 балла.
1.2	Общая стоимость выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов, стороной (исполнителем) которых является участник размещения заказа, на разработку проектов по строительству и реконструкции объектов капитального строительства за исключением гидротехнических сооружений (подтверждается копиями контрактов и актами выполненных работ):
	Указана максимальная общая стоимость выполненных контрактов, стороной (исполнителем) которых является участник размещения заказа, среди всех заявок участников размещения заказа	10
	Следующим заявкам снижается на 1 балл по мере снижения общей стоимости выполненных контрактов, но значение не может быть менее 1 балла
1.3	Наличие у участника размещения заказа положительных отзывов органов исполнительной власти по результатам разработки проектов на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства (подтверждается копиями отзывов):
	В составе заявки приложено максимальное количество положительных отзывов среди всех заявок участников размещения заказа	10
	следующим заявкам снижается на 1 балл по мере уменьшения количества приложенных отзывов, но значение не может быть менее 1 балла
1.4	Наличие у участника размещения заказа положительных отзывов заказчиков (за исключением органов исполнительной власти) по результатам разработки проектов на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства (подтверждается копиями отзывов):
	В составе заявки приложено максимальное количество положительных отзывов среди всех заявок участников размещения заказа	10
	следующим заявкам снижается на 1 балл по мере уменьшения количества приложенных отзывов, но значение не может быть менее 1 балла
1.5	Наличие/отсутствие у участника размещения заказа сертификата ГОСТ Р ИСО 9001-2008	5/0
1.6	Наличие/отсутствие у участника размещения заказа прибыли/убытка на 01.01.2009 (подтверждается копией формы N 2 Бухгалтерского баланса, копией налоговой декларации)	5/0
1.7	Наличие/отсутствие у участника размещения заказа задолженности перед бюджетами всех уровней по состоянию на момент подачи заявки на участие в конкурсе (подтверждается копией справки о состоянии расчетов)	5/0
1.8	Способ выполнения проектных работ
	- с привлечением соисполнителей	0
	- без привлечения соисполнителей	10
1.9	Способ выполнения изыскательских работ
	- с привлечением соисполнителей	0
	- без привлечения соисполнителей	10
1.10	Количество выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов, стороной (исполнителем) которых является участник размещения заказа, на разработку проектов по строительству и реконструкции гидротехнических сооружений за последних два года (подтверждается копиями контрактов и актами выполненных работ):
	Указано максимальное количество выполненных контрактов, стороной (исполнителем) которых является участник размещения заказа, среди всех заявок участников размещения заказа.	5
	Следующим заявкам снижается на 1 балл по мере снижения количества контрактов, но значение не может быть менее 1 балла.
1.11	Общая стоимость выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов, стороной (исполнителем) которых является участник размещения заказа, на разработку проектов по строительству и реконструкции гидротехнических сооружений (подтверждается копиями контрактов и актами выполненных работ):
	Указана максимальная общая стоимость выполненных контрактов, стороной (исполнителем) которых является участник размещения заказа, среди всех заявок участников размещения заказа	10
	Следующим заявкам снижается на 1 балл по мере снижения общей стоимости выполненных контрактов, но значение не может быть менее 1 балла
1.12	Наличие у участника размещения заказа
	- суммы уставного капитала (для юридических лиц при наличии уставного капитала)
	- имущества в собственности (для индивидуальных предпринимателей, частных и юридических лиц в случае отсутствия у них уставного капитала) в пределах:
	до 500 тыс. руб. включительно	1
	от 500 тыс. руб. до 1,0 млн. руб. включительно	2
	от 1,0 млн. руб. до 1,5 млн. руб. включительно	3
	от 1,5 млн. руб. до 2,0 млн. руб. включительно	4
	более 2,0 млн. руб.	5
1.13	Количество лет работы участника размещения заказа по разработке проектной документации:
	15  8 лет и более	5
	12-15 лет	4
	9-12 лет	3
	6-9 лет	2
	3-6 лет	1
	до - 3 лет	0
	оценка подкритерия будет производиться в соответствии с представленными участником размещения заказа документами:
	- устав;
	- выписка из ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или выписки из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей).
	Итого: максимальная балльная оценка	100

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "квалификация участника размещения заказа", определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Единой комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию.

Показатель рейтинга, присуждаемый i-й заявке по критерию "квалификация участника размещения заказа", определяется по формуле:

*

где:

* - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

* - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Единой комиссии), присуждаемое Единой комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k - количество установленных показателей.

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами Единой комиссии по критерию (показателю).

Оценка заявки по критерию оценки "квалификация участника размещения заказа" производится только при наличии подтверждающих документов, прикладываемых по усмотрению участника размещения заказа.

В случае отсутствия подтверждающих документов, по соответствующим показателям по критерию "квалификация участника размещения заказа" будет присваиваться ноль баллов.

17.6. В случае предложения участником конкурса срока исполнения работ (Mi) менее 120 дней с момента заключения государственного контракта, то оценка заявки по критерию оценки "Срок выполнения работ" будет производиться по минимальному сроку выполнения робот - 120 дней с даты заключения государственного контракта.

17.7. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "Объем представления гарантий качества" осуществляется на основании сведений, представленных в заявке участника конкурса.

Предмет гарантийного обязательства и условия исполнения гарантийного обязательства на срок предоставления гарантий - на исполнителя работ возлагается ответственность за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности объекта работ или его части.

Объем предоставления гарантии качества работ устанавливается в валюте, используемой для формирования цены контракта.

Срок предоставления гарантии качества работ - срок обнаружения ненадлежащего качества работ, предусмотренных государственным контрактом, составляет пять лет.

Государственный контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником конкурса, с которым заключается контракт, без взимания дополнительной платы, кроме цены контракта.

17.8 Предложение участника конкурса в отношении условий исполнения контракта в соответствии с критериями подлежат оценке только в той части, которая обеспечена в соответствии с требованиями конкурсной документации.

17.9 Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и государственным заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у государственного заказчика.

17.10 Государственный заказчик в течение трех дней со дня размещения на официальном сайте протокола передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе в проект государственного контракта, прилагаемый в Конкурсной документации.

18. Требования обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе

18.1. Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе устанавливается в размере 5% (пять) процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса.

Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:

1. в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе используются только денежные средства.

2. в качестве документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, должно быть платежное поручение или копия такого поручения.

18.2. Участник размещения заказа, заявка на участие в открытом конкурсе которого, не сопровождается установленным обеспечением, не будет допущен до участия в открытом конкурсе.

18.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, возвращаются:

3. в течение пяти рабочих дней со дня принятия государственным заказчиком решения об отказе от проведения открытого конкурса;

4. в течение пяти рабочих дней со дня поступления государственному заказчику уведомления об отзыве Участником размещения заказа заявки на участие в открытом конкурсе.

5. в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе Участнику, не допущенному к участию в открытом конкурсе;

6. в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе Участникам, которые участвовали в открытом конкурсе, но не стали победителями открытого конкурса, кроме Участника, заявке которого присвоен второй номер;

7. участнику открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения государственного контракта с победителем открытого конкурса или с таким Участником открытого конкурса;

8. победителю открытого конкурса в течение рабочих пяти дней со дня заключения с ним государственного контракта;

9. в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе Участникам размещения заказа, чьи конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, и поданные в форме электронного документа заявки на участие в открытом конкурсе, поданы после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

18.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, не возвращаются в случаях:

10. уклонения победителя открытого конкурса от заключения государственного контракта;

11. уклонения Участника открытого конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения государственного контракта, в том случае, если победитель открытого конкурса уклонился от заключения государственного контракта.

18.5. Банковские реквизиты государственного заказчика для перечисления обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе:

Р/с. 40302810800001000079

УФК по г. Москве (Федеральное агентство по рыболовству

Лиц/сч. № 05731000760)

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705

БИК 044583001

ИНН 7702679523

КПП 770201001

19. Требования обеспечения исполнения государственного контракта

19.1. Обеспечение исполнения государственного контракта: устанавливается в размере 30% (Тридцать) процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого конкурса. Победитель открытого конкурса до заключения государственного контракта по своему усмотрению предоставляет государственному заказчику безотзывную банковскую гарантию, договор поручительства или передает государственному заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта.

19.2. Способ обеспечения исполнения обязательств государственного контракта определяется участником открытого конкурса, с которым заключается государственного# контракт, самостоятельно.

19.3. В том случае, если обеспечение исполнения государственного контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в конкурсной документации.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны государственного контракта, название предмета государственного контракта и по возможности ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе (или протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, в случае признания конкурса несостоявшимся) как основание заключения государственного контракта.

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного срока выполняемых работ по соответствующему государственному контракту и оканчиваться не ранее его завершения.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.

19.4. В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого составляют не менее чем триста миллионов рублей.

Капитал и резервы определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью.

В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, государственный контракт может быть заключен только после предоставления победителем открытого конкурса или участником открытого конкурса, с которым заключается государственный контракт в случае уклонения победителя открытого конкурса от заключения государственного контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя:

- документы, подтверждающие полномочия лица, на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в открытом проекта должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц).

Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя.

19.5. В случае, если обеспечение исполнения государственного контракта вносятся# в виде денежных средств, то они должны быть перечислены в размере, установленном Конкурсной документацией.

19.6. Банковские реквизиты государственного заказчика для перечисления обеспечения исполнения обязательств государственного контракта:

Р/с. 40302810800001000079

УФК по г. Москве (Федеральное агентство по рыболовству

Лиц/сч. № 05731000760)

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705

БИК 044583001

ИНН 7702679523

КПП 770201001

19.7. В случае если участник, с которым заключается государственный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения государственного контракта, то такой участник признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

19.8. Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного контракта, а также об исполнителях, с которыми государственные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов, включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

20. Срок и порядок подписания победителем открытого конкурса государственного контракта

20.1. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, признан участником открытого конкурса, государственный заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола обязан передать такому участнику открытого конкурса проект государственного контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

20.2. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.

20.3. Государственный заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе, в проект государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации (приложение № 6).

20.4. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.

20.5. В случае, если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании, о понуждении победителя открытого конкурса заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, либо заключить государственный контракт с участником открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника открытого конкурса, заявке на участие, в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

20.6. В случае, если победитель открытого конкурса или участник открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, не представил государственному заказчику подписанный государственный контракт, победитель открытого конкурса или участник открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

20.7. После определения победителя открытого конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, государственный заказчик обязан отказаться от заключения государственного контракта с победителем открытого конкурса либо при уклонении победителя открытого конкурса от заключения государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой государственного контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 2 Конкурсной документации;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20.8. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.

20.9. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

20.10. В случае, если государственный контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого государственного контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой государственного контракта.

Приложение 1
к Конкурсной документации

                                ЗАЯВКА
                    на участие в открытом конкурсе

     1. Название открытого конкурса
______________________________________________________________________

     2. Фирменное    наименование    (наименование),    сведения    об
организационно-правовой   форме,   о  месте  нахождения,  юридической,
почтовый  адрес  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),
номер контактного телефона

     3. Предлагаемая   цена   государственного  контракта   составляет
______________________________________________________________________
                  (указать цену цифрами и прописью)

     4. Предлагаемый срок выполнения работ - _________________.

     4.1. Предложение  об объеме представления гарантий качества работ
- (указывается объем в  валюте,  используемой  для  формирования  цены
контракта и срок предоставления гарантии качества работ).

     5. Настоящей заявкой __(наименование   Участника   размещения____
заказа)   подтверждает,  что  на  дату  подачи  заявки  на  участие  в
________  подтверждает,  что  на  дату  подачи  заявки  на  участие  в
конкурсе:

     5.1. ликвидация __(наименование  Участника размещения заказа)_ не
проводится  и  отсутствует  решение  арбитражного  суда  о   признании
 (наименование  Участника  размещения заказа)
______________________________________________ банкротом и об открытии
конкурсного производства;

     5.2. деятельность _(наименование Участника размещения заказа)__ в
порядке,   предусмотренном   Кодексом    Российской    Федерации    об
административных правонарушениях, не приостановлена;

     5.3. У _(наименование Участника размещения  заказа)__ отсутствует
задолженность  по  начисленным  налогам,  сборам  и  иным обязательным
платежам в бюджеты  любого  уровня  или  государственные  внебюджетные
фонды за прошедший календарный год,  размер которой превышает двадцать
пять  процентов  балансовой  стоимости  активов  участника  размещения
заказа,  по  данным  бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период.

     Либо

     5.3. __(Наименование   Участника  размещения   заказа)__ обжаловал
                                           (указать   вид   и   размер
наличие  задолженности  по  платежам  в   ____________________________
задолженности)
_______________   в   соответствии   с   законодательством  Российской
Федерации _(указать реквизиты иска или жалобы:  номер,  дату, адресат,
местонахождение,  контактные  лица  и  телефоны)
_________________________________________________  и  решение по такой
жалобе на день подачи заявки на участие в конкурсе не принято.

     6. Мы  извещены  о  включении сведений о _(наименование Участника
размещения заказа)_ в Реестр  недобросовестных  поставщиков  в  случае
нашего уклонения от заключения государственного контракта.

     7. К заявке прилагаются следующие документы:
     1) ______________________________
     2) ______________________________
     3) ______________________________

Подпись руководителя (уполномоченного лица)
  Участника размещения заказа                            /    ФИО    /
                                 (подпись)                         МП

Приложение 2
к Конкурсной документации

Порядок оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе подаваемой в письменной форме

---------------------------------------------------------------------¬
¦                                                                    ¦
¦                                                          ЗАКАЗНОЕ  ¦
¦                                                          --------  ¦
¦                                                                    ¦
¦ НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: 11-00 ч. (время московское) .......... 2009 года  ¦
¦                                                                    ¦
¦                                                                    ¦
¦               Заявка на участие в открытом конкурсе                ¦
¦               -------------------------------------                ¦
¦                                                                    ¦
¦ __________________________________________________________________ ¦
¦                   (название открытого конкурса)                    ¦
¦                                                                    ¦
¦ __________________________________________________________________ ¦
¦                       (наименование лота)                          ¦
¦                                                                    ¦
¦                                                                    ¦
¦ Куда: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12             ¦
¦                                                                    ¦
¦ Кому: Руководителю Федерального агентства по рыболовству           ¦
L---------------------------------------------------------------------

Внимание!

В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала открытого конкурса и заявка на участие в открытом конкурсе не будет рассматриваться Единой комиссией.

Приложение 3
к Конкурсной документации

Порядок оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе поданной в форме электронного документа

---------------------------------------------------------------------¬
¦                                                                    ¦
¦                                                           ЗАКАЗНОЕ ¦
¦                                                           -------- ¦
¦ "В форме электронного документа"                                   ¦
¦                                                                    ¦
¦ НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 11-00 ч. ___.___ 2009 г.                           ¦
¦                                                                    ¦
¦                                                                    ¦
¦               Заявка на участие в открытом конкурсе                ¦
¦               -------------------------------------                ¦
¦                                                                    ¦
¦ __________________________________________________________________ ¦
¦                   (название открытого конкурса)                    ¦
¦ __________________________________________________________________ ¦
¦                                                                    ¦
¦                                                                    ¦
¦ Куда: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12             ¦
¦                                                                    ¦
¦ Кому: Руководителю Федерального агентства по рыболовству           ¦
L---------------------------------------------------------------------

Внимание!

В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала открытого конкурса и заявка на участие в открытом конкурсе не будет рассматриваться Единой комиссией.

Приложение 4
к Конкурсной документации

Техническое задание
на разработку проектной документации и рабочей документации по реконструкции объектов федеральной собственности морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, в Калининградском морском порту (г. Калининград), находящегося в хозяйственном ведении ФГУП "Калининградский морской рыбный порт", и выполнение предпроектных работ

N	Перечень основных данных и требований	Показатели
1	Основание для проектирования	Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 г. № 606
2	Наименование объекта	Реконструкция объектов федеральной собственности морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота в Калининградском морском порту (далее - морской рыбный терминал)
3	Местоположение объекта	г. Калининград, ул. 5-я Причальная, 1
4	Вид строительства	Реконструкция
5	Особые условия строительства	Работы по реконструкции причальной линии производятся в условиях действующего морского рыбного терминала.
6	Государственный заказчик	Федеральное агентство по рыболовству. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 г. № 606
7	Застройщик	ФГУП "Калининградский морской рыбный порт"
8	Генеральный проектировщик	Определяется по результатам конкурса. Возможность привлечение# субподрядчика определяется по согласованию с Государственным заказчиком.
9	Источник финансирования	Федеральный бюджет
10	Цель работы	Реконструкция причалов морского рыбного терминала в целях увеличения его пропускной способности. В том числе:
		- возможность приема судов с увеличенной осадкой;
		- увеличение несущей способности причалов;
		- замена отбойных устройств.
11	Стадийность проектирования	11.1. Предпроектная проработка:
		- анализ результатов обследования прошлых лет;
		- обследование причальной линии длиной 2233 погонных метра. Уточнение фактического технического состояния и паспортных данных;
		- инженерные изыскания. (Объем уточняется при проектировании).
		11.2. Проектная документация.
		11.3 Рабочая документация в объеме принятых проектных решений.
12	Требования к вариантной и конкурсной проработке	Разработать один вариант.
13	Основные объекты реконструкции	Причалы и акватория рыбного терминала, находящиеся в Федеральной собственности. Общая длина реконструируемой причальной линии - 2233 погонных метра..
14	Исходные данные	Для выполнения проектных работ Государственный заказчик предоставляет Подрядчику те материалы, которые имеются в его распоряжении:
		14.1 Правоустанавливающие документы на земельный участок под реконструируемые объекты.
		14.2 Паспорта и инженерные отчеты обследования причальных сооружений прошлых лет.
		14.3 Ситуационный план с выделением объектов федеральной собственности.
		14.4 Градостроительный план.
		14.5 Материалы по реконструируемым причалам и другим профильным объектам в объемах, имеющихся в распоряжении порта.
		14.6 Технические условия по запросам проектировщика.
15	Требования к архитектурно-планировочным, конструктивным, технологическим и инженерным решениям	15.1 Основные архитектурно-планировочные решения оставить без изменений.
16	Требования к качеству, конкурентной способности и другим параметрам продукции	Реконструируемая причальная линия морского рыбного терминала рассчитывается на вторую категорию нагрузки и прием судов с осадкой не менее 8 м (уточняется при проектировании).
17	Очередность строительства	Определяется при проведении проектных работ с учетом обеспечения работы морского рыбного терминала. Предусмотреть пусковые комплексы.
18	Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий	Разработать перечень мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", и другими действующими нормативными документами по вопросам охраны окружающей среды в объеме предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87. Выпустить отдельным томом.
19	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций	Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций производится в соответствии с требованиями СП 11-107-98(2000) и техническими условиями территориального органа МЧС России.
20	Номенклатура продукции и объемы производства	20.1 Продукция промысла водных биоресурсов и грузов, необходимых для функционирования рыбохозяйственного комплекса.
		20.2 Объем обработки грузов 760 тыс. т в год.
21	Расчетное судно	Длина - 100 м, ширина - 20 м, осадка - 8 м. (уточняется при проектировании)
22	Намечаемая специализация предприятия, производственное и хозяйственное кооперирование	Комплексное обслуживание рыбопромысловых, рефрижераторных и других судов рыбохозяйственного комплекса
23	Подрядная строительная организация	Определяется Государственным заказчиком на конкурсной основе
24	Основные источники снабжения водой, теплом, сжатым воздухом, электроэнергией и др. на период строительства и эксплуатации	Инженерное обеспечение на период строительства:
		- от соответствующих инженерных сетей порта
25	Технологическая схема и организация производства	Обеспечение технологической схемы обработки судов на морском рыбном терминале:
		судно-транспорт, и наоборот;
		судно-вагон (автомобиль), и наоборот;
		судно-причал - холодильник (склад), и наоборот;
		холодильник (склад) - вагон (автомобиль).
26	Состав реконструируемых объектов	Причальная линия длиной 2233 погонных метров и прилегающая к ней часть акватории морского рыбного терминала, являющиеся федеральной собственностью.
27	Проектирование объектов жилищно-гражданского назначения	Не предусматривается.
28	Режим работы предприятия	Круглогодичный, круглосуточный, трехсменный
29	Требования к механизации и автоматизации производственных процессов, автоматизация управления технологическими процессами и предприятием	Привязать к технологическим схемам, применяемым при обработке судов с использованием современных механизмов и оборудования.
30	Основные требования Государственного заказчика	30.1 Реконструируемая причальная линия морского рыбного терминала рассчитывается на вторую категорию нагрузки и прием судов с осадкой не менее 8 м (уточняется при проектировании).
		30.2. Предусмотреть возможность использования современного инженерно-технического оборудования, имея в виду применение для погрузо-разгрузочных работ мобильной и другой техники, для чего выполнить реконструкцию двух причалов на восприятие нагрузок нулевой категории.
		30.3 В границах терминала предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота предусмотреть возможность бункеровки судов.
		30.4 Расчет стоимости объемов реконструкции должен быть осуществлен на основе действующих федеральных и территориальных расценок в базовых ценах 2001 года с пересчетом в текущие цены. Сметный расчет выполнить с разбивкой по пусковым комплексам в соответствии с планом организации строительства.
		30.5 Разработка проекта должна осуществляться в соответствии с "Положением о составе разделов проектной документации и требованию к их содержанию", утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 и других действующих нормативно-технических документов. 30.6 Объем проектной документации должен быть достаточным для проведения государственной экспертизы и осуществления строительства.
31	Условие создания складских запасов сырья	При реконструкции не требуется
32	Внешние транспортные связи	Увязать с существующими авто, железнодорожными и морскими коммуникациями
33	Сроки:
	- проектирования;	- с момента заключения Государственного контракта до " "______ 20 года.
	- начала и окончания строительства	- в период 2010-2013 г.г.
34	Требования к разработке раздела "Организация строительства"	34.1 Реконструкция в условиях действующих терминалов порта
		34.2 Проект организации строительства (ПОС) разработать отдельным томом
35	Требования к количеству экземпляров, передаваемых Государственному заказчику	Передать Государственному заказчику 4 экземпляра проектных материалов на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе
36	Необходимость разработки демонстрационных экземпляров	Не требуется
37	Указание по переводу проектной документации	Не требуется
38	Дополнения и изменения задания	Производится по согласованию Государственного заказчика и Подрядчика.

Сроки выполнения работ:

- минимальный срок выполнения работ - 120 дней с даты заключения государственного контракта;

- максимальный срок выполнения работ - 150 дней с даты заключения государственного контракта.

Приложение № 5
к Конкурсной документации

Требования
к описанию участниками размещения заказа по выполнению работ по разработке проектной документации и рабочей документации на реконструкцию объектов федеральной собственности морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, в Калининградском морском порту (г. Калининград), находящегося в хозяйственном ведении ФГУП "Калининградский морской рыбный порт", а также необходимых предпроектных работ

Участник размещения заказа представляет описание работ по разработке проектной документации и рабочей документации на реконструкцию объекта федеральной собственности морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, в Калининградском морском порту (г. Калининград), находящегося в хозяйственном ведении ФГУП "Калининградский морской рыбный порт", а также проведению необходимых предпроектных работ.

Наименование работ - разработка проектной документации и рабочей документации на реконструкцию причальной линии морского рыбного терминала в целях обеспечения увеличения его пропускной способности по приему судов рыбопромыслового флота, в Калининградском морском порту (г. Калининград), находящегося в хозяйственном ведении ФГУП "Калининградский морской рыбный порт", а также проведение необходимых предпроектных работ.

Участник размещения заказа указывает последовательность, основное содержание и сроки проведения работ.

Участник размещения заказа в произвольной форме по ниже перечисленным позициям представляет следующую информацию и по своему усмотрению прилагает документы, подтверждающие эту информацию:

- количество выполненных/отсутствие выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов, стороной (исполнителем) которых является участник размещения заказа, на разработку проектов по строительству и реконструкции объектов капитального строительства за исключением гидротехнических сооружений;

- общая стоимость выполненных/отсутствие выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов, стороной (исполнителем) которых является участник размещения заказа, на разработку проектов по строительству и реконструкции объектов капитального строительства за исключением гидротехнических сооружений;

- наличие у участника размещения заказа положительных отзывов органов исполнительной власти по результатам разработки проектов на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства;

- наличие у участника размещения заказа положительных отзывов заказчиков (за исключением органов исполнительной власти) по результатам разработки проектов на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства;

- наличие/отсутствие у участника размещения заказа сертификата ГОСТ Р ИСО 9001-2008;

- наличие/отсутствие у участника размещения заказа прибыли/убытка на 01.01.2009;

- наличие/отсутствие у участника размещения заказа задолженности перед бюджетами всех уровней по состоянию на момент подачи заявки на участие в конкурсе;

- способ выполнения проектных работ (с привлечением соисполнителей, без привлечения соисполнителей);

- способ выполнения изыскательских работ (с привлечением соисполнителей, без привлечения соисполнителей);

- количество выполненных/отсутствие выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов, стороной (исполнителем) которых является участник размещения заказа, на разработку проектов по строительству и реконструкции гидротехнических сооружений за последних два года;

- общая стоимость выполненных/отсутствие выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов, стороной (исполнителем) которых является участник размещения заказа, на разработку проектов по строительству и реконструкции гидротехнических сооружений;

- о сумме уставного капитала участника размещения заказа (для юридических лиц при наличии уставного капитала), стоимость собственного имущества (для индивидуальных предпринимателей, частных и юридических лиц в случае отсутствия у них уставного капитала);

- количество лет работы участника размещения заказа по разработке проектной документации.

Оценка заявки участника размещения заказа по вышеуказанной информации будет производиться только при представлении подтверждающих документов прикладываемых по усмотрению участника размещения заказа.

В случае отсутствия документов по соответствующим подкритериям будет ставиться ноль баллов.

Примечания.

1. Описание работ подписывает лицо, уполномоченное на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

2. Заявка и описание работ должны быть пронумерованы, прошнурованы, парафированы и скреплены печатью.

Приложение № 6.
к Конкурсной документации

Проект

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___

г. Москва

"__"__________ 2009 г.

Федеральное агентство по рыболовству, именуемое в дальнейшем "Государственный заказчик", в лице руководителя Крайнего Андрея Анатольевича, действующего на основании Положения о Федеральном агентстве по рыболовству, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 г. № 444, с одной стороны, и ____________________________________________________________________ в лице ________________________________________________________________, действующего на основании Устава, признанное победителем открытого конкурса по _____________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик" со второй стороны (совместно именуемые - "Стороны") с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения открытого конкурса на выполнение работ по разработке проектной документации на реконструкцию объектов федеральной собственности морских терминалов, предназначенных для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, в морских портах, (протокол оценки и сопоставления заявок № ______ от ____________________ г.) с другой стороны, заключили настоящий Государственный контракт, далее именуемый "Контракт" о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется в 2009-2010 гг. выполнить работу по разработке проектной документации и рабочей документации на реконструкцию объекта федеральной собственности морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, в Калининградском морском порту (г. Калининград), находящегося в хозяйственном ведении ФГУП "Калининградский морской рыбный порт", (далее - Объект), а также необходимые предпроектные работы.

1.2. В работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Контракту, входит:

1.2.1. выполнение предпроектных работ:

- анализ результатов обследования прошлых лет;

- обследование причальной линии Объекта;

- выполнение инженерных изысканий;

1.2.2. разработка проектной документации и рабочей документации, состоящей из графических и текстовых материалов, подготовленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, строительными нормами и правилами;

1.2.3. согласование проектной документации и рабочей документации с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, иными уполномоченными органами и организациями;

1.2.4. получение положительного заключения на проектную документацию федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченных на проведение государственной экспертизы проектной документации или подведомственных указанным органам государственных учреждений. Доработка проектной документации с учетом замечаний, выданных указанными в настоящем пункте органами и организациями.

Мероприятия по согласованию и получению заключения государственной экспертизы проектной документации проводятся Подрядчиком от имени Государственного заказчика на основании выданной последним доверенности.

1.3. Технические, экономические и другие требования к проектной документации и рабочей документации, разработка которых является предметом настоящего Контракта, их содержание, объем и состав, а также сроки выполнения работ изложены в прилагаемом Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и Календарном плане (Приложение № 2 к настоящему Контракту), являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.4. Разработанные по настоящему Контракту проектная документация и рабочая документация, технические, экономические и экологические решения, предусмотренные проектной документацией, иные результаты работ могут использоваться Государственным заказчиком для целей строительства (реконструкции или капитального ремонта) иных объектов капитального строительства на иной территории.

1.5. Стороны письменно определяют своих уполномоченных представителей по техническим вопросам, которые с момента заключения настоящего Контракта будут принимать непосредственное участие в регулировании вопросов, связанных с исполнением Сторонами обязательств по Контракту и осуществлять контроль над ходом его выполнения.

СТАТЬЯ 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1. Права и Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Своевременно и должным образом разработать проектную документацию и рабочую документацию, выполнить предпроектные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.1.2. Передать Государственному заказчику готовую проектную документацию и рабочую документацию, исключительные права на них, результаты инженерных изысканий и результаты иных работ, выполненных по настоящему Контракту, в том числе заключение государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы, проведенных в соответствии с требованиями ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.1.3. Информировать Государственного заказчика по его запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Контракта.

2.1.4. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки при получении от Государственного заказчика или уполномоченных государственных органов письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или несоответствия ее условиям настоящего Контракта, действующему законодательству.

При наличии замечаний государственных органов, органов экспертизы, органов местного самоуправления, надзорных и контролирующих органов к выполненным проектным и/или изыскательским работам, Подрядчик обязан подготовить официальные ответы на такие замечания, при необходимости - доработать проектную документацию и рабочую документацию с целью устранения ошибок и недоработок за свой счет.

2.1.5. Осуществлять сбор (получение) всех исходных данных, необходимых для исполнения своих обязанностей по настоящему Контракту, в том числе проводить изыскательские работы, при наличии соответствующей лицензии либо привлекать по субподряду организацию, имеющую указанную лицензию, для выполнения этих работ и нести ответственность за результаты ее работы.

2.1.6. Передать проектную документацию на Государственную экспертизу и государственную экологическую экспертизу и осуществлять защиту проекта при прохождении таковых.

2.1.7. Подрядчик не вправе передавать выполненные разработки проектной документации и рабочей документации третьим лицам без согласия Государственного Заказчика.

2.1.8. Заключить договор об осуществлении авторского надзора при строительстве объекта, возводимого на основании разработанных по настоящему Контракту проектной документации и рабочей документации.

2.1.9. Выполнять в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

2.2. Права и обязанности Государственного заказчика:

2.2.1. Принять результаты выполненных по Контакту работ и исключительные права на них по акту сдачи-приемки работ. Приемка результатов работ осуществляется только при наличии положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и государственной экологической экспертизы проектной документации, предусмотренных ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.2.2. В случае, если разработанные проектная документация и (или) рабочая документация не соответствуют необходимым требованиям и условиям настоящего Контракта, направлять Подрядчику письменное извещение с мотивированным отказом от подписания акта сдачи-приемки работ и устанавливать срок для устранения недостатков.

2.2.3. Контролировать ход выполнения работ Подрядчиком.

2.2.4. Оплачивать выполненные Подрядчиком и принятые Государственным заказчиком работы и исключительные права на них в соответствии с условиями настоящего Контракта и при условии поступления на счет Государственного заказчика средств федерального бюджета, выделяемых на оплату работ по Контракту.

2.2.5. Участвовать в необходимых случаях вместе с Подрядчиком в согласовании проектной документации с государственными органами, органами местного самоуправления, надзорными и контрольными органами в соответствии с действующим законодательством.

2.2.6. Осуществлять контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств на основании представляемых Подрядчиком актов сдачи-приемки работ, а так же счетов-фактур.

2.2.7. Государственный заказчик вправе приостановить выполнение работ по Контракту, направив письменное уведомление Подрядчику, в случае, если возникнут причины, делающие невозможными или нецелесообразными дальнейшие работы по Контракту по причинам, не зависящим от Подрядчика. В таком случае, настоящий Контракт подлежит досрочному расторжению, путем подписания соглашения о расторжении с передачей результатов фактически выполненных работ и исключительных прав на них Государственному заказчику и оплатой Подрядчику стоимости работ, фактически выполненных на момент получения требования о приостановке работ по Контракту, и исключительных прав на их результаты.

2.2.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ по Контракту, а также их отдельных этапов указаны в Календарном плане выполнения работ, являющемся неотъемлемой частью Контракта (Приложение № 2).

3.2. Подрядчик по согласованию с Государственным заказчиком вправе досрочно сдать выполненные работы в целом или их отдельные этапы. Государственный заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с условиями Контракта.

СТАТЬЯ 4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена работ, выполняемых по настоящему Контракту, составляет _________________________________ рублей ____ копеек, включая НДС, и включает компенсацию всех издержек Подрядчика на выполнение работ по Контракту, в том числе указанных ниже по тексту настоящего пункта, и причитающееся ему вознаграждение.

Стоимость работ по настоящему Контракту является твердой и не подлежит изменению за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерацией.

В цену Контракта включены затраты на предпроектные работы (в том числе изыскательские работы, обследования, уточнения паспортных данных Объекта), на получение согласований проектной документации с государственными органами, органами местного самоуправления, надзорными и контрольными органами в соответствии с действующим законодательством, расходы по уплате вознаграждений в связи с выкупом исключительных прав для их передачи Государственному заказчику, приобретение и/или использование лицензий на использование объектов авторских прав, на страхование, уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, а также стоимость передаваемых Государственному заказчику исключительных прав на результаты выполненных в рамках исполнения настоящего Контракта работ.

В цену Контракта включены стоимость услуг на проведение государственной экспертизы проектной документации и государственной экологической экспертизы проектной документации, а также все иные виды работ, связанные с выполнением Подрядчиком настоящего Контракта.

4.2. Источник финансирования - федеральный бюджет.

4.3. Выполненные работы оплачиваются в соответствие с Календарным планом, с выплатой разового аванса.

Государственный Заказчик выплачивает Подрядчику в порядке предварительной оплаты аванс в размере 10% от общей стоимости работ по настоящему Контракту заявкой на кассовый расход на расчетный счет Подрядчика, на основании счета Подрядчика, выставленного не позднее трех дней с момента заключения настоящего Контракта.

В дальнейшем, оплате подлежат работы, выполненные Подрядчиком и принятые Государственным заказчиком в порядке, установленном настоящим Контрактом. При этом, платежи за выполненные работы осуществляются на основании подписанного Сторонами и без замечаний со стороны Государственного заказчика акта сдачи-приемки выполненных работ, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения Государственным заказчиком оригинала счета и счета-фактуры Подрядчика, выставленных на основании названного акта сдачи-приемки выполненных по этапу работ, при условии поступления на счет Государственного заказчика средств федерального бюджета, выделенных для оплаты работ.

4.4. Платежи по настоящему Контракту осуществляются Государственным заказчиком путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Подрядчика. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Государственного заказчика.

4.5. Счета-фактуры должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 5 и 6 статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 2 декабря 2000 г. № 914 "Об утверждении Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость".

4.6. В случае уменьшения (отсутствия) бюджетного финансирования в 2009-2010 годах и, в связи с этим, невозможности выполнения обязательств по настоящему Контракту в установленные сроки в установленном им объеме, Государственный заказчик освобождается от ответственности перед Подрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ, при этом исполнение обязательств по оплате производится после поступления средств из федерального бюджета на финансирование Объекта на счет Государственного заказчика. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту, Стороны на основании п. 1 ст. 767 ГК РФ должны согласовать новые сроки выполнения работ по Контракту, а если необходимо, и другие условия выполнения работ по Контракту в тридцатидневный срок с момента принятия уполномоченным государственным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ по Контракту.

В случае невозможности определения новых сроков и цены Контракта, стороны согласовывают порядок и условия расторжения Контракта.

СТАТЬЯ 5. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. По завершении разработки проектной документации и рабочей документации и получения положительного заключения Главгосэкспертизы, но не позднее "___" ______________________ 20__ года Подрядчик передает Государственному заказчику с препроводительным письмом:

а) 5 (пять) экземпляров подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки выполненных работ, содержащего: информацию о Контракте, наименовании, объеме и стоимости выполненных работ, перечень передаваемых документов и материалов (в том числе в электронной форме) включая данные прилагаемых экспертиз, указание на передачу исключительных прав на результаты выполненных работ;

б) один комплект разработанных проектной документации и рабочей документации в оригинале;

в) копии разработанных проектной документации и рабочей документации в количестве 4 (четыре) экземпляра в отпечатанном и сброшюрованном виде и 1 (один) экземпляр в электронной форме (текстовая часть - файл(ы) в формате *.docx (формат текстового редактора MS Word(R) 2007), сметная документация - на электронном носителе, графическая часть - в формате системы автоматического проектирования AutoCAD (R) 2008 или выше);

г) оригиналы полученных экспертных заключений (Главгосэкспертизы, экологическая экспертиза и прочее).

5.2. Государственный заказчик в течение 10-ти рабочих дней со дня получения полного комплекта разработанной документации проверяет ее комплектность, соответствие градостроительному плану, Техническому заданию и иным исходным данным, а также наличие положительного заключения Главгосэкспертизы.

При отсутствии замечаний Государственный заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ и исключительных прав на них и передает один экземпляр обратно Подрядчику.

5.3. При обнаружении Государственным заказчиком недостатков в разработанной документации или в изыскательских работах Подрядчик по требованию Государственного заказчика обязан безвозмездно переделать документацию и соответственно, при необходимости, произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Государственному заказчику причиненные убытки.

СТАТЬЯ 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Обеспечение исполнения настоящего Контракта представляется Подрядчиком на сумму _________________ (________________________) рублей, что составляет ___% от Цены Контракта в форме ________ (указывается форма, в которой предоставляется обеспечение исполнения Контракта). Обеспечение исполнения настоящего Контракта должно быть предоставлено до заключения настоящего Контракта.

6.2. В случае продления срока выполнения работ или увеличения объемов выполняемых работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется _______________ (переоформить соответствующую безотзывную банковскую гарантию, договор страхования своей ответственности по настоящему Контракту, договор поручительства или передать Государственному Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта, в том числе в форме вклада (депозита)).

6.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать предоставить Государственному Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта.

6.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.5. Обеспечение исполнения Контракта удерживается Государственным Заказчиком в случае неисполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту.

СТАТЬЯ 7. ПЕРЕДАЧА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ

7.1. Исключительные права на результаты выполненных работ принадлежат Государственному заказчику.

7.2. Стороны договорились о том, что передача исключительных прав на результаты выполненных Подрядчиком по настоящему Контракту работ осуществляется одновременно с передачей самих результатов работ и происходит в силу факта передачи таких результатов. В связи с этим с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ к Государственному заказчику переходят исключительные права на все результаты (проектная документация, рабочая документации, результаты предпроектных работ и иное) выполненных Подрядчиком работ по настоящему Контракту. Отсутствие в акте сдачи-приемки выполненных работ отметки о передаче исключительных прав не рассматривается как отказ Сторон от передачи исключительных прав на результаты выполненных по настоящему Контракту работ от Подрядчика к Государственному заказчику.

СТАТЬЯ 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а так же других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также тех, которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8.5. Обстоятельствами непреодолимой силы по Контракту будут признаны обстоятельства, относимые к таковым действующим законодательством, в случае, если такие обстоятельства прямо повлияли на возможность исполнения обязательств по настоящему Контракту.

СТАТЬЯ 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с положениями настоящего Контракта, а во всем, что не предусмотрено Контрактом, руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.2. За нарушение Подрядчиком сроков окончания выполнения работ Государственный заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных работ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства до фактического исполнения обязательств Подрядчиком.

9.3. Если экспертными органами установлена невозможность утверждения или доработки проектной документации в связи с неудовлетворительным качеством работ, Государственный заказчик вправе потребовать от Подрядчика возврата сумм, полученных по настоящему Контракту.

9.4 На Подрядчика возлагается ответственность за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности объекта работ или его части.

Срок обнаружения ненадлежащего качества работ, предусмотренных настоящим Государственным контрактом, составляет пять лет.

9.5 Подрядчик по требованию Государственного заказчика в установленный им срок устраняет своими силами и за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в результате сдачи-приемки выполненных работ, а также выявленные после сдачи-приемки выполненных работ до истечения срока, установленного пунктом 9.4 настоящего Государственного контракта.

При этом Государственный заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере ____ (________) процентов от общей стоимости Государственного контракта.

9.6. За нарушение Подрядчиком сроков устранения недостатков, указанных в извещении об отказе в подписании акта сдачи-приемки работ, Государственный заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком пени в размере одной сотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости невыполненных работ. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства до дня фактического исполнения обязательств Подрядчиком.

9.7. При невыполнении Подрядчиком работ в полном объеме, а также при непредставлении отчетов в установленные сроки и/или изложении в отчетах недостоверной, искаженной информации, Государственный заказчик вправе не оплачивать работы, потребовать возврата Подрядчиком всех полученных сумм по Контракту, а также оплаты Подрядчиком штрафа в размере до 10% от цены Контракта.

9.8. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Контракту.

СТАТЬЯ 10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а так же споров, связанных с исполнением, настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. До передачи спора на разрешение в суд, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Все споры по настоящему Контракту рассматриваются Сторонами в Арбитражном суде г. Москвы.

СТАТЬЯ 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств, но не далее, чем 20 декабря 2010 года.

СТАТЬЯ 12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Настоящий Контракт расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

12.2. При расторжении Контракта по любым основаниям Государственный заказчик обязан:

- принять работы, фактически оказанные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Контракта;

- в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика подписать акты приемки-передачи выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ или дать мотивированный отказ;

- в течение 30 дней с момента оформления актов приемки-передачи выполненных работ и затрат и справки о стоимости выполненных работ оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.

СТАТЬЯ 13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

13.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны.

13.2. Требования п. 13.1. настоящего Контракта не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов в случаях, предусмотренных законом.

13.3. Подрядчик имеет лицензию на проектирование зданий и сооружений (с допуском к видам работ) № _____________________

Подрядчик или соисполнитель по данному контракту имеет лицензию на осуществление изыскательских работ (с допуском к видам работ) № ______

Подрядчик обязуется до 31 декабря 2009 года представить Государственному заказчику документы о допуске к видам работ, выполняемых по настоящему Контракту, выданные Подрядчику саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, членом которой он является, согласно требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" и Федерального закона от 22 июля 2008 № 148-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

13.4. Стороны после подписания настоящего Контракта обязуются в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года № 1103 произвести замену "Государственного заказчика" - Федерального агентства по рыболовству на ФГУП "Калининградский морской рыбный порт" путем подписания соответствующего соглашения и изменить форму договора с государственного контракта на договор подряда.

13.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

13.6. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Контрактом.

13.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами.

13.8. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон настоящего Контракта

13.9. Приложением к настоящему Контракту являются:

Приложение № 1 Техническое задание

Приложение № 2 Календарный план

СТАТЬЯ 14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН

Государственный заказчик: Федеральное агентство по рыболовству

Адрес: 107996, г. Москва, Рождественский Бульвар, д. 12,

ИНН 7702679523,

КПП 770201001,

л/с 05731000760

Отделение № 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва,

р/с 40105810700000010079,

БИК 044583001

Руководитель

А.А. Крайний

Подрядчик:

ПОДПИСИ СТОРОН:

Государственный заказчик: Федеральное агентство по рыболовству

Руководитель

А.А. Крайний

Подрядчик:

Приложение № 1
к государственному контракту
№ ____ от __________ 2009 г.

Техническое задание
на разработку проектной документации и рабочей документации по реконструкции объектов федеральной собственности морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, в Калининградском морском порту (г. Калининград), находящегося в хозяйственном ведении ФГУП "Калининградский морской рыбный порт", и выполнение предпроектных работ

N	Перечень основных данных и требований	Показатели
1	Основание для проектирования	Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 г. № 606
2	Наименование объекта	Реконструкция объектов федеральной собственности морского терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота в Калининградском морском порту (далее - морской рыбный терминал)
3	Местоположение объекта	г. Калининград, ул. 5-я Причальная, 1
4	Вид строительства	Реконструкция
5	Особые условия строительства	Работы по реконструкции причальной линии производятся в условиях действующего морского рыбного терминала.
6	Государственный заказчик	Федеральное агентство по рыболовству. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 г. № 606
7	Застройщик	ФГУП "Калининградский морской рыбный порт"
8	Генеральный проектировщик	Определяется по результатам конкурса. Возможность привлечение# субподрядчика определяется по согласованию с Государственным заказчиком.
9	Источник финансирования	Федеральный бюджет
10	Цель работы	Реконструкция причалов морского рыбного терминала в целях увеличения его пропускной способности. В том числе: - возможность приема судов с увеличенной осадкой; - увеличение несущей способности причалов; - замена отбойных устройств.
11	Стадийность проектирования	11.1. Предпроектная проработка:
		- анализ результатов обследования прошлых лет;
		- обследование причальной линии длиной 2233 погонных метра. Уточнение фактического технического состояния и паспортных данных;
		- инженерные изыскания. (Объем уточняется при проектировании).
		11.2. Проектная документация.
		11.3 Рабочая документация в объеме принятых проектных решений.
12	Требования к вариантной и конкурсной проработке	Разработать один вариант.
13	Основные объекты реконструкции	Причалы и акватория рыбного терминала, находящиеся в Федеральной собственности. Общая длина реконструируемой причальной линии - 2233 погонных метра..
14	Исходные данные	Для выполнения проектных работ Государственный заказчик предоставляет Подрядчику те материалы, которые имеются в его распоряжении:
		14.1 Правоустанавливающие документы на земельный участок под реконструируемые объекты.
		14.2 Паспорта и инженерные отчеты обследования причальных сооружений прошлых лет.
		14.3 Ситуационный план с выделением объектов федеральной собственности.
		14.4 Градостроительный план.
		14.5 Материалы по реконструируемым причалам и другим профильным объектам в объемах, имеющихся в распоряжении порта.
		14.6 Технические условия по запросам проектировщика.
15	Требования к архитектурно-планировочным, конструктивным, технологическим и инженерным решениям	15.1 Основные архитектурно-планировочные решения оставить без изменений.
16	Требования к качеству, конкурентной способности и другим параметрам продукции	Реконструируемая причальная линия морского рыбного терминала рассчитывается на вторую категорию нагрузки и прием судов с осадкой не менее 8 м (уточняется при проектировании).
17	Очередность строительства	Определяется при проведении проектных работ с учетом обеспечения работы морского рыбного терминала. Предусмотреть пусковые комплексы.
18	Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий	Разработать перечень мероприятий по охране окружающей среды в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", и другими действующими нормативными документами по вопросам охраны окружающей среды в объеме предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87. Выпустить отдельным томом.
19	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций	Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций производится в соответствии с требованиями СП 11-107-98(2000) и техническими условиями территориального органа МЧС России.
20	Номенклатура продукции и объемы производства	20.1 Продукция промысла водных биоресурсов и грузов, необходимых для функционирования рыбохозяйственного комплекса.
		20.2 Объем обработки грузов 760 тыс. т в год.
21	Расчетное судно	Длина - 100 м, ширина - 20 м, осадка - 8 м. (уточняется при проектировании)
22	Намечаемая специализация предприятия, производственное и хозяйственное кооперирование	Комплексное обслуживание рыбопромысловых, рефрижераторных и других судов рыбохозяйственного комплекса
23	Подрядная строительная организация	Определяется Государственным заказчиком на конкурсной основе
24	Основные источники снабжения водой, теплом, сжатым воздухом, электроэнергией и др. на период строительства и эксплуатации	Инженерное обеспечение на период строительства: - от соответствующих инженерных сетей порта
25	Технологическая схема и организация производства	Обеспечение технологической схемы обработки судов на морском рыбном терминале:
		судно-транспорт, и наоборот;
		судно-вагон (автомобиль), и наоборот;
		судно-причал - холодильник (склад), и наоборот;
		холодильник (склад) - вагон (автомобиль).
26	Состав реконструируемых объектов	Причальная линия длиной 2233 погонных метров и прилегающая к ней часть акватории морского рыбного терминала, являющиеся федеральной собственностью.
27	Проектирование объектов жилищно-гражданского назначения	Не предусматривается.
28	Режим работы предприятия	Круглогодичный, круглосуточный, трехсменный
29	Требования к механизации и автоматизации производственных процессов, автоматизация управления технологическими процессами и предприятием	Привязать к технологическим схемам, применяемым при обработке судов с использованием современных механизмов и оборудования.
30	Основные требования Государственного заказчика	30.1 Реконструируемая причальная линия морского рыбного терминала рассчитывается на вторую категорию нагрузки и прием судов с осадкой не менее 8 м (уточняется при проектировании).
		30.2. Предусмотреть возможность использования современного инженерно-технического оборудования, имея в виду применение для погрузо-разгрузочных работ мобильной и другой техники, для чего выполнить реконструкцию двух причалов на восприятие нагрузок нулевой категории.
		30.3 В границах терминала предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота предусмотреть возможность бункеровки судов.
		30.4 Расчет стоимости объемов реконструкции должен быть осуществлен на основе действующих федеральных и территориальных расценок в базовых ценах 2001 года с пересчетом в текущие цены. Сметный расчет выполнить с разбивкой по пусковым комплексам в соответствии с планом организации строительства.
		30.5 Разработка проекта должна осуществляться в соответствии с "Положением о составе разделов проектной документации и требованию к их содержанию", утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 и других действующих нормативно-технических документов.
		30.6 Объем проектной документации должен быть достаточным для проведения государственной экспертизы и осуществления строительства.
31	Условие создания складских запасов сырья	При реконструкции не требуется
32	Внешние транспортные связи	Увязать с существующими авто, железнодорожными и морскими коммуникациями
33	Сроки:
	- проектирования;	- с момента заключения Государственного контракта до " "______ 20 года.
	- начала и окончания строительства	- в период 2010-2013 г.г.
34	Требования к разработке раздела "Организация строительства"	34.1 Реконструкция в условиях действующих терминалов порта
		34.2 Проект организации строительства (ПОС) разработать отдельным томом
35	Требования к количеству экземпляров, передаваемых Государственному заказчику	Передать Государственному заказчику 4 экземпляра проектных материалов на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе
36	Необходимость разработки демонстрационных экземпляров	Не требуется
37	Указание по переводу проектной документации	Не требуется
38	Дополнения и изменения задания	Производится по согласованию Государственного заказчика и Подрядчика.

Приложение № 2
к государственному контракту
№ ____ от __________ 2009 г.

Календарный план
на выполнение в 2009-2010 годах работ по разработке проектной документации и рабочей документации на реконструкцию объектов федеральной собственности морских терминалов, предназначенных для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, в Калининградском морском порту (г. Калининград), находящегося в хозяйственном ведении ФГУП "Калининградский морской рыбный порт", а также необходимых предпроектных работ

Контрактная цена ____________, в том числе НДС - 18%
№ п/п	Наименование работ (этапов работ)	Начало этапа	Окончание этапа	Цена по контракту руб.	Результаты работ
1	Предпроектная проработка
1.1	Анализ исходных данных, предоставляемых заказчиком.	Подписание контракта и получение исходных данных
	1.1.1 Правоустанавливающие документы на земельный участок под реконструируемые объекты.
	1.1.2 Ситуационный план с выделением объектов федеральной собственности, планируемых к реконструкции.
	1.1.3 Паспорта и акты обследования причалов прежних лет.
	1.1.4 Градостроительный план.
	1.1.5 Технические условия по запросу проектировщика
1.2	Обследование причальных сооружений				отд. том в соответствии с требованиями СТО 318.3.04-2009
1.3	Инженерные изыскания (топография, гидрография, гидрология, геология)				отд. том
2	Проектные работы
2.1	Генеральный план с выделением объектов, (причалов) подлежащих реконструкции.				отд. том
2.2	Инвестиционный проект с разбивкой по годам строительства и пусковым комплексам. Утверждаемая часть проекта.
2.3	Гидротехнические решения				отд. том
2.4	Инженерные сети, оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, технологические решения				отд. том
2.5	Мероприятия по охране окружающей среды				отд. том
2.6	Инженерно-технические мероприятия ГО и перечень мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций				отд. том
2.7	Проект организации строительства с выделением пусковых комплексов.				отд. том
2.8	Сметный расчет строительства.				отд. том
2.9	Пояснительная записка.				отд. том
3.0	Рабочая документация в объеме принятых проектных решений.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

Федеральное агентство по рыболовству

Руководитель

А.А. Крайний

Подрядчик: