(1).jpg)
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 6 марта 2009 г. N 173 "Об утверждении и размещении государственного заказа на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме "Разработка предложений по корректировке федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах" для нужд Федерального агентства по рыболовству"
С целью обеспечения размещения государственного заказа на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ за счет средств федерального бюджета приказываю:
1. Установить, что размещение государственного заказа на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме "Разработка предложений по корректировке федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах" для нужд Федерального агентства по рыболовству осуществляется путем проведения открытого конкурса.
2. Утвердить Конкурсную документацию по размещению государственного заказа на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме "Разработка предложений по корректировке федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах" для нужд Федерального агентства по рыболовству согласно приложению.
3. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития (Н.В. Кругликов), обеспечить размещение заказа в установленном порядке.
4. Управлению науки (В.А. Беляев) совместно с Управлением целевых программ и инвестиций (Т.А. Чеботарева) и Управлением правового обеспечения (Е.С. Кац) в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного открытого конкурса и осуществлять контроль его выполнения.
5. Управлению финансов (Е.Ю. Соловьева) осуществлять оплату государственного контракта в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных в смете расходов на обеспечение деятельности центрального аппарата Агентства в 2009 году в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2009 год.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
| Врио руководителя | В.В. Холодов |
Приложение
к приказу Федерального агентства по рыболовству
от 6 марта 2009 г. N 173
Конкурсная документация на право выполнения в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: "Разработка предложений по корректировке федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах" для нужд Федерального агентства по рыболовству
Извещение о проведении открытого конкурса.
1. Название торгов - право на заключение государственного контракта на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: "Разработка предложений по корректировке федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах" для нужд Федерального агентства по рыболовству.
2. Форма торгов - открытый конкурс.
3. Заказчик - Федеральное агентство по рыболовству.
Адрес заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12
Адрес электронной почты: avdeev@fishcom.ru
Контактные телефоны: (495) 625-63-23 (Венграновский Павел Юрьевич, Авдеев Борис Николаевич).
4. Предмет государственного контракта - выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: "Разработка предложений по корректировке федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах" для нужд Федерального агентства по рыболовству.
5. Место выполнения работ - Российская Федерация.
6. Наименование работ, срок выполнения работ, начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
| N лота | Наименование лота (название темы) | Сроки выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта тыс. руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка предложений по корректировке федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах" | С момента заключения Государственного контракта до 01 июня 2009 года. | 4250 |
Техническое задание на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: "Разработка предложений по корректировке федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах" указано в приложении N 5 Конкурсной документации.
7. Преимущества учреждениям, предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются.
Обеспечение государственного контракта не требуется.
Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе не требуется.
8. Официальный сайт, на котором размещена Конкурсная документация по размещению заказа - www.zakupki.gov.ru.
Комплект Конкурсной документации на бумажном носителе предоставляется по адресу заказчика в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.
Плата за предоставление Конкурсной документации не взимается.
9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Федеральное агентство по рыболовству, 10 апреля 2009 года 11 ч. 00 мин. (время московское). Место и дата рассмотрения заявок: г. Москва, Рождественский бульвар 12, Федеральное агентство по рыболовству, 15 апреля 2009 года. Место и дата подведения итогов открытого конкурса: г. Москва, Рождественский бульвар 12, Федеральное агентство по рыболовству 22 апреля 2009 года.
1. Общие положения
Настоящая Конкурсная документация по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: "Разработка предложений по корректировке федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах" для нужд Федерального агентства по рыболовству (далее - Конкурсная документация) разработана Федеральным агентством по рыболовству в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
2. Требования к содержанию и форме заявки на участие в открытом конкурсе и инструкции по ее заполнению
Участник размещения заказа подает заявку, оформленную в соответствии с приложением 1 Конкурсной документации, на участие в открытом конкурсе в письменной форме или в форме электронного документа в запечатанном конверте.
К заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются следующие документы:
1) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (Руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
3) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа;
4) описание работ в соответствии с приложением 4 Конкурсной документации;
5) копии учредительных документов участника размещения заказа;
6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, являются крупной сделкой.
Участник размещения заказа вправе приложить к заявке любые иные документы, которые, по его мнению, могут дополнительно характеризовать возможности участника размещения заказа по выполнению работ.
Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе.
Участник размещения заказа самостоятельно определяет способ доставки заявок на участие в открытом конкурсе и несет все риски того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу или, при несоблюдении сроков получения заявок на участие в открытом конкурсе, признана опоздавшей.
Каждая заявка на участие в открытом конкурсе, поступившая в срок, указанный в пункте 8 настоящей Конкурсной документации, регистрируется представителем Заказчика в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в аукционе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.
По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, представитель Заказчика, указанный в извещении выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения, а также регистрационного номера заявки на участие в открытом конкурсе.
Заявки на участие в открытом конкурсе, поступившие по истечении срока их приема, указанного в извещении о проведении настоящего открытого конкурса и Конкурсной документации признаются опоздавшими. Такие заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются Участникам размещения заказа или их уполномоченным представителям под расписку либо путем отправления по почте.
При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.
Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа - юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа - физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей).
Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в открытом конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.
Представленные в составе заявки на участие в открытом конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.
3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ
Участники размещения заказа осуществляют и представляют заказчику описание выполняемых работ согласно приложению 4 Конкурсной документации в соответствии со сроками выполнения, характеристикой работ и начальной ценой контракта, изложенных в Техническом задании приложении 5 Конкурсной документации.
Описание выполняемых работ подписывается лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа.
4. Место, условия и сроки выполнения работ
Место, условия и сроки выполнения работ указаны в приложении 5 Конкурсной документации.
Форма оплаты работ - безналичный расчет. Порядок и сроки оплаты работ производится в порядке, предусмотренном государственным контрактом. Источник финансирования - средства федерального бюджета.
5. Порядок формирования цены контракта (цены лота)
Цена контракта (цена лота) включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
Цена контракта (цена лота), предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).
Цена контракта (цена лота), предложенная участником размещения заказа, должна быть фиксированной на период проведения открытого конкурса, выполнения работ. Заявка на участие в открытом конкурсе, содержащая предложения о корректировке цены в сторону увеличения, будет отклонена без какого-либо рассмотрения.
В случае наличия арифметических расхождений в форме заявки на участие в открытом конкурсе между цифрами и словами Единой комиссией принимается к рассмотрению число прописанное словами.
6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями
При формировании цены контракта и расчетов с исполнителями используется валюта Российской Федерации.
Все суммы денежных средств выражаются в российских рублях, за исключением: если к заявке на участие в открытом конкурсе приложены документы, оригиналы которых выданы Участнику размещения заказа третьими лицами, в которых суммы денежных средств выражены в других валютах. В этом случае Участнику размещения заказа необходимо к заявке на участие в открытом конкурсе приложить указание на денежный эквивалент этих сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения Извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте Российской Федерации.
7. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные# контрактом объем работ
Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.
Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество работ при изменении потребности в работах, соответственно на выполнение, которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При оказании дополнительного количества таких работ заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в оказании таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.
8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе
Для участия в открытом конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в срок и по форме, которые установлены Конкурсной документацией.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме или форме электронного документа.
Конверт оформляется в соответствии с приложением 2 Конкурсной документации.
Заявка на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа подается участником размещения заказа на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf.
Такая заявка (каждый файл, входящий в состав заявки) должна быть подписана электронной цифровой подписью участника размещения заказа, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого изготовлен удостоверяющим центром, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого внесен в Единый государственный реестр сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц удостоверяющих центров в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (информация на сайте: http://www.reestr-pki.ru).
Указанный машиночитаемый носитель, содержащий заявку в форме электронного документа, подается в запечатанном конверте (бумажном), в который должны быть вложены необходимые в составе заявки документы в письменной форме, если такие документы подписываются иными лицами, нежели участником размещения заказа, в том числе документы, подающиеся в нотариально заверенной форме.
При этом участник размещения заказа принимает на себя все риски и ответственность за сохранность и неизменность подаваемой им заявки в форме электронного документа, а также гарантирует возможность прочтения такой заявки в форме электронного документа на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf.
Конверт оформляется в соответствии с приложением 3 Конкурсной документации.
Заявки на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа, оформленные и/или поданные с нарушением настоящего раздела к участию в открытом конкурсе не допускаются.
Заявка на участие в открытом конкурсе как в письменной форме так и в форме электронного документа может быть:
направлена по почте по адресу: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12;
представлена в экспедицию Федерального агентства по рыболовству по адресу: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12;
передана на руки сотруднику, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.
Дата начала приема заявок 11 марта 2009 года.
Дата окончания приема заявок 10 апреля 2009 года.
Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются: с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам - с 10.00 до 16.00 по московскому времени.
Заявка также может быть подана на заседании Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения открытого конкурса, аукциона, запроса котировок Федерального агентства по рыболовству (далее - Единая комиссия) непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открывается доступ к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа (по адресу заказчика).
Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе поданной в письменном виде, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается.
По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде или форме электронного документа, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
9. Язык заявки на участие в открытом конкурсе
Заявка на участие в открытом конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в открытом конкурсе, которой обменялись участник размещения заказа и заказчик, должны быть представлены на русском языке.
10. Расходы на участие в открытом конкурсе
Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом конкурсе, участием в открытом конкурсе и заключением государственного контракта.
11. Требования к участникам размещения заказа
В настоящем открытом конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:
1. соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом открытого конкурса.
2. непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе.
4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе.
5. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.
12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
1. Заявки на участие в открытом конкурсе отзываются в следующем порядке:
- Участник размещения заказа подает в письменном виде или форме электронного документа уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки на участие в открытом конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в открытом конкурсе.
- Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе поданное в письменном виде должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.
Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе поданное в форме электронного документа должно быть подписано электронной цифровой подписью участника размещения заказа.
- Заявление об отзыве заявок на участие в открытом конкурсе подаются# по адресу заказчика.
- В день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, заявки на участие в открытом конкурсе отзываются на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.
2. Отзывы заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе.
3. Заявки на участие в открытом конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.
4. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в открытом конкурсе.
Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками.
Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в открытом конкурсе.
Заявки на участие в открытом конкурсе изменяются в следующем порядке:
5. Изменения заявки на участие в открытом конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки в следующем порядке: "Изменение заявки на участие в открытом конкурсе _____________________________ (наименование открытого конкурса) ______ (регистрационный номер заявки)".
6. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в открытом конкурсе в соответствии с пунктом 2 Конкурсной документации.
7. До последнего дня подачи заявок, установленного пунктом 8 Конкурсной документации, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении открытого конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении открытого конкурса).
8. В день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.
9. Изменения заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, установленном пунктом 8 Конкурсной документации.
10. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в открытом конкурсе, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений до момента их вскрытия.
11. Конверты с изменениями заявок вскрываются Единой комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в открытом конкурсе.
12. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок Единая комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в открытом конкурсе надлежащим лицом.
13. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе.
14. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в открытом конкурсе указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе не принимаются заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.
13. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений Конкурсной документации
При проведении открытого конкурса какие-либо переговоры Единой комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения открытый конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Заказчик вправе давать разъяснения положений Конкурсной документации. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса любой участник заявок на участие в открытом конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.
Запросы о разъяснении Конкурсной документации, подаваемые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью участника размещения заказа.
В течение одного дня со дня направления разъяснения положений Конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть.
14. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе
Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, Федеральное агентство по рыболовству.
Публично 10 апреля 2009 года в 11 час. 00 мин. Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и открывается доступ к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа.
В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и Конкурсной документации, Единая комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.
Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.
Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.
В связи с существующим пропускным режимом в здание Росрыболовства участники размещения заказа или их представители желающие присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе должны не позднее чем за один рабочий день до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе сообщить кандидатуру сотрудникам Росрыболовства, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.
Для прохода в здание Росрыболовства лицу необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе лица регистрируются в Листе регистрации уполномоченных представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем Единой комиссии.
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в открытом конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.
Указанный протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после подписания такого протокола, на официальном сайте.
Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.
Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в открытом конкурсе конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс признается несостоявшимся.
15. Условия допуска к участию в открытом конкурсе
Единая комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным пунктом 11 Конкурсной документации. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, участником открытого конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе и о признании его участником открытого конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений Конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в открытом конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Конкурсной документации, сведений о решении каждого члена Единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в открытом конкурсе.
Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе размещается заказчиком на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и признанным участниками открытого конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и не допущенным к участию в открытом конкурсе, направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
При рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе участник размещения заказа не допускается Единой комиссией к участию в открытом конкурсе в случае:
1) непредоставления определенных пунктом 2 Конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ;
2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с пунктом 11 Конкурсной документации;
3) несоответствия заявки на участие в открытом конкурсе требованиям Конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, заказчик, уполномоченный орган, Единая комиссия обязана отстранить такого участника от участия в открытом конкурсе на любом этапе его проведения.
16. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе и их значимость
Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в открытом конкурсе, Единая комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии со следующими критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе:
1) качество работ и квалификация участника открытого конкурса - 45%;
2) цена контракта - 55%.
17. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками открытого конкурса.
Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать тридцать дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются Единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными пунктом 16 Конкурсной документации.
Оценка заявок на участие в открытом конкурсе по критерию оценки "качество работ и квалификация участника открытого конкурса" осуществляется по следующим подкритериям:
| N п/п | Подкритерии оценки | Кол-во баллов T(k) |
|---|---|---|
| 1 | Качество и полнота представляемого участником описания НИОКР: | |
| - представляемое участником описание НИОКР низкого качества, не раскрывает сущность, механизмы и порядок выполнения НИОКР | 0 | |
| - представляемое участником описание НИОКР среднего качества, частично раскрывает сущность, механизмы и порядок выполнения НИОКР | 1 | |
| - представляемое участником описание НИОКР высокого качества, полностью раскрывает сущность, механизмы и порядок выполнения НИОКР | 2 | |
| 2 | Ожидаемые преимущества НИОКР и новизна предлагаемых решений: | |
| - работы будут выполнены в объеме, предлагаемом заказчиком в соответствии с Конкурсной документацией | 1 | |
| - работы будут выполнены в большем объеме, по сравнению с предлагаемым заказчиком в соответствии с Конкурсной документацией | 2 | |
| - работы будут выполнены в большем объеме, по сравнению с предлагаемым заказчиком в соответствии с Конкурсной документацией и предложена научная новизна работ | 3 | |
| 3 | Степень применимости ожидаемых результатов работ при выработке управленческих решений: | |
| - ожидаемые результаты работ потребуют доработки заказчиком при выработке управленческих решений | 0 | |
| - ожидаемые результаты работ потребуют незначительной доработки заказчиком при выработке управленческих решений | 1 | |
| - ожидаемые результаты работ будут оформлены в качестве готовых проектов управленческих решений и не потребуют доработки заказчиком | 2 | |
| 4 | Использование в работе международного опыта: | |
| - нет | 0 | |
| - да | 1 | |
| 5 | Способ выполнения работ: | |
| - с привлечением соисполнителей | 0 | |
| - без привлечения соисполнителей | 2 | |
| 6 | Наличие у участника или исполнителей работ опыта выполнения научно-исследовательских работ в области рыбохозяйственного комплекса: | |
| - указано максимальное количество выполненных научно-исследовательских работ, среди всех заявок участников открытого конкурса, допущенных к участию в открытом конкурсе (остальным заявкам по данному критерию количество баллов снижается на 1 балл по мере уменьшения заявленной численности выполненных работ, вместе с тем балльная оценка не может быть менее 1 балла) | 3 | |
| - отсутствие опыта по выполнению научно-исследовательских работ | 0 | |
| 7 | Наличие у участника или исполнителей работ опыта работы в других научно-исследовательских проектах и/или грантах: | |
| - указано максимальное количество научно-исследовательских проектов, грантов среди всех заявок участников открытого конкурса, допущенных к участию в открытом конкурсе (остальным заявкам по данному критерию количество баллов снижается на 1 балл по мере уменьшения заявленной численности научно-исследовательских проектов, грантов, вместе с тем балльная оценка не может быть менее 1 балла) | 3 | |
| - отсутствие опыта работы в других научно-исследовательских проектах и/или грантах | 0 | |
| 8 | Наличие у участника или исполнителей работ публикаций, выступлений на конференциях по тематике работы | |
| - указано максимальное количество работ публикаций, выступлений на конференциях по тематике работы среди всех заявок участников открытого конкурса, допущенных к участию в открытом конкурсе (остальным заявкам по данному критерию количество баллов снижается на 1 балл по мере уменьшения заявленной численности работ публикаций, выступлений на конференциях по тематике работы, вместе с тем балльная оценка не может быть менее 1 балла) | 3 | |
| - отсутствие публикаций, выступлений на конференциях по тематике работы | 0 | |
| 9 | Отношение количества исполнителей работ, имеющих ученую степень, ученое звание к общему количеству исполнителей работ: | |
| - нет исполнителей, имеющих ученую степень, ученое звание | 0 | |
| - до 25% | 1 | |
| - 26-50% | 2 | |
| - свыше 51% | 3 | |
| 10 | Наличие у участника или исполнителей работ наград, премий в области науки и техники: | |
| - указано максимальное количество наград, премий в области науки и техники среди всех заявок участников открытого конкурса, допущенных к участию в открытом конкурсе (остальным заявкам по данному критерию количество баллов снижается на 1 балл по мере уменьшения заявленной численности наград, премий в области науки и техники, вместе с тем балльная оценка не может быть менее 1 балла) | 3 | |
| - отсутствие наград, премий в области науки и техники | 0 | |
| 11 | Наличие у участника или исполнителей работ положительных отзывов других заказчиков: | |
| - приложено максимальное количество положительных отзывов других заказчиков среди всех заявок участников открытого конкурса, допущенных к участию в открытом конкурсе (остальным заявкам по данному критерию количество баллов снижается на 1 балл по мере уменьшения численности приложенных положительных отзывов других заказчиков, вместе с тем балльная оценка не может быть менее 1 балла) | 3 | |
| - отсутствие в комплекте заявки положительных отзывов других заказчиков | 0 | |
| 12 | Наличие опыта выполнения участником или исполнителями работ международных проектов, и/или грантов по тематике исследований: | |
| - указано максимальное количество международных проектов, и/или грантов по тематике исследований среди всех заявок участников открытого конкурса, допущенных к участию в открытом конкурсе (остальным заявкам по данному критерию количество баллов снижается на 1 балл по мере уменьшения заявленной численности международных проектов, и/или грантов по тематике исследований, вместе с тем балльная оценка не может быть менее 1 балла) | 3 | |
| - отсутствие опыта выполнения участником или исполнителями работ международных проектов, и/или грантов по тематике исследований | 0 | |
| Итого - позиции суммируются, выбираются | от 1 до 31 | |
По критерию "качество работ и квалификация участника открытого конкурса" каждая заявка на участие в открытом конкурсе получает оценку, выраженную в баллах (T(k)) со значением от 1 до 31. По каждой заявке на участие в открытом конкурсе рассчитывается показатель S(k) с учетом критерия "Цена контракта" в соответствии со следующей формулой:
*
где:
* - минимальная цена контракта среди заявок на участие в открытом конкурсе, которые до этого не были отклонены;
* - цена контракта k-ой заявки на участие в открытом конкурсе;
31 - максимальная балльная оценка по данному лоту;
* - балльная оценка k-ой заявки на участие в открытом конкурсе;
Значение показателя * округляется с точностью до тысячных.
В соответствии с полученными оценками * заказчик проводит ранжирование заявок на участие в открытом конкурсе. Победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен первый номер в соответствии с показателем *.
В случае, если две или более заявок на участие в открытом конкурсе получили одинаковый показатель *, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе.
Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика.
Заказчик в течение трех дней со дня размещения на официальном сайте протокола передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе в проект контракта, прилагаемый к Конкурсной документации.
18. Срок и порядок подписания победителем открытого конкурса государственного контракта
Участник размещения заказа, подавший заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный соответствующим законодательством, подписанного государственного контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта.
В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, признан участником открытого конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола обязан передать такому участнику открытого конкурса проект контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта.
В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.
Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к Конкурсной документации (приложение N 6).
Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.
В случае, если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя открытого конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.
В случае, если победитель открытого конкурса или участник открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный контракт, победитель открытого конкурса или участник открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта.
После определения победителя открытого конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем открытого конкурса либо при уклонении победителя открытого конкурса от заключения государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;
2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 2 Конкурсной документации;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.
Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
В случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается государственным контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик (исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.
В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
Приложение 1
к Конкурсной документации
Заявка
на участие в открытом конкурсе
1. Название открытого конкурса, номер и наименование лота _________________________________________________________________________
2. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно- правовой форме, о месте нахождения, юридический, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона _________________________________________________________________________
3. Цена контракта по данному лоту: ______________________________________
4. Сроки выполнения работ: ______________________________________________
5. ИНН __________________________________________________________________
6. Банковские реквизиты: ________________________________________________
Подачей настоящей заявки Участник размещения заказа подтверждает соблюдение следующих обязательных требований:
- непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица или непринятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротами и не открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе;
- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе не принято.
- в случае признания нас победителями открытого конкурса обязуемся заключить с Заказчиком государственный контракт по форме, утвержденной Заказчиком, на условиях, указанных в настоящей заявке и в конкурсной документации.
К заявке прилагаются следующие документы:
1) _________________________________
2) _________________________________
3) _________________________________
__________________________________________________ /____________/ (Ф.И.О. уполномоченного лица на подписание заявки, (подпись) а также для юридического лица - указать должность уполномоченного подписывать заявку; для индивидуального предпринимателя - соответствующий статус)
М.П. (при наличии)
"___"___________ 2009 г.
Приложение 2
к Конкурсной документации
Порядок оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе поданной в письменной форме
---------------------------------------------------------------------. . . . ЗАКАЗНОЕ . . -------- . . НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 11-00 ч. 10 апреля 2009 г. . . . . . . Заявка на участие в открытом конкурсе . . ------------------------------------- . . . . __________________________________________________________________ . . (название открытого конкурса) . . . . __________________________________________________________________ . . (наименование лота) . . . . . . Куда: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12 . . . . Кому: Руководителю Федерального агентства по рыболовству . L---------------------------------------------------------------------
Внимание!
В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала открытого конкурса и заявка на участие в открытом конкурсе не будет рассматриваться Единой Комиссией.
Приложение 3
к Конкурсной документации
Порядок оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе поданной в форме электронного документа
---------------------------------------------------------------------. . . . ЗАКАЗНОЕ . . -------- . . "В форме электронного документа" . . . . НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 11-00 ч. 10 апреля 2009 г. . . . . . . Заявка на участие в открытом конкурсе . . ------------------------------------- . . . . __________________________________________________________________ . . (название открытого конкурса) . . ------------------------------------------------------------------ . . . . . . Куда: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12 . . . . Кому: Руководителю Федерального агентства по рыболовству . L---------------------------------------------------------------------
Внимание!
В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала открытого конкурса и заявка на участие в открытом конкурсе не будет рассматриваться Единой комиссией.
Приложение 4
к Конкурсной документации
Требования
к описанию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
Участник размещения заказа должен представить описание научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по следующей форме:
1. Наименование работы.
2. Краткая справка-аннотация работы (представляется краткое описание объекта разработки, раскрывается сущность работы, механизмы и порядок выполнения НИОКР).
2.1. Ожидаемые результаты работы (указываются результаты выполнения работ, их объем, возможность представления дополнительной информации в дополнение к указанной в Техническом задании).
3. Этапы работы:
3.1. Указывается последовательность, основное содержание и сроки проведения работ (этапов работ), ожидаемые промежуточные результаты по итогам каждого этапа и какими отчетными документами они подтверждаются по следующей форме:
| N п/п | Наименование работ (этапов работ) Основное содержание работ (этапов работ) | Дата начала этапа | Дата окончания этапа | Цена контракта тыс. руб. | Результаты работ. Документы, подтверждающие выполнение работ (этапов работ) |
|---|---|---|---|---|---|
4. Финансово-экономическое обоснование работы:
4.1. Необходимость привлечения к выполнению работы определенной численности работников различных категорий и объем средств, запрашиваемых на выплату заработной платы с начислениями.
4.2. Необходимость приобретения материалов.
4.3. Необходимость прочих расходов на покупку товаров и оплату услуг.
5. Обоснование возможности выполнения условий открытого конкурса.
5.1. Квалификация участника размещения заказа или структурного подразделения участника размещения заказа, являющегося непосредственным исполнителем данной работы:
5.1.1. Опыт выполнения научно-исследовательских работ в области рыбохозяйственного комплекса и опыт выполнения научно-исследовательских работ не относящихся к рыбохозяйственному комплексу (перечень и объем выполненных работ за последние 5 лет, в том числе перечень выполненных НИОКР; оказанные услуги, близкие по профилю и объемам предлагаемой работы; сведения о текущих проектах, грантах, публикациях, выступлениях на конференциях и т.д.).
5.1.2. Опыт выполнения международных проектов, и/или грантов по тематике исследований.
5.1.3. Профессиональная репутация (государственные награды и премии в области науки и техники, отзывы других заказчиков).
5.1.4. Квалификация сотрудников (указать общее количество сотрудников задействованных в исполнении работ и количество сотрудников имеющих ученую степень (ученое звание).
5.2. Обоснование необходимости привлечения организации-соисполнителя.
5.2.2. Сведения об организации-соисполнителе (полное наименование организации, юридический и фактический адрес, фамилия, имя и отчество руководителя организации, телефон, e-mail).
5.2.3. Перечень и содержание работ, выполняемых организациями-соисполнителями.
5.2.4. Квалификация организации-соисполнителя и опыт его работы в выполнении аналогичных работ.
5.2.5. Стоимость выполнения работ организации-соисполнителя.
5.3. Обоснование необходимости привлечения физических лиц и (или) индивидуального предпринимателя в качестве соисполнителя работы.
Нумерация приводится в соответствии с источником
5.3.2. Сведения о привлекаемых физических лицах и (или) индивидуального предпринимателя (фамилия, имя и отчество, фактический адрес, телефон, e-mail).
5.3.3. Квалификация привлекаемых физических лиц и (или) индивидуального предпринимателя (ученая степень, ученое звание, опыт работы в данной области деятельности, награды - дипломы, лауреатство и т.п.).
Примечания.
1. Описание научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ подписывает руководитель организации.
2. Заявка и ее описание должны быть пронумерованы, прошнурованы, парафированы и скреплены печатью.
Приложение N 5
к Конкурсной документации
Техническое задание
на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме "Разработка предложений по корректировке федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах" для нужд Федерального агентства по рыболовству
1. Основание для проведения работ
Основанием для проведения работ является постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 года N 594 "О реализации Федерального закона "О поставках продукции для федеральных государственных нужд" и приказы Федерального агентства по рыболовству от 31 декабря 2008 года N 509 "О реализации федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах" и от 6 февраля 2009 года N 89 "Об утверждении государственного заказа на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по направлению "Проведение исследований в области экономики, финансов и управления рыбохозяйственным комплексом" для нужд Федерального агентства по рыболовству".
2. Цель и исходные данные для проведения работ
Целью работы является разработка предложений по корректировке федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах" для обеспечения реализации и финансирования мероприятий, предусмотренных программой.
Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:
- проведение уточнения перечня инвестиционных мероприятий и ожидаемых результатов по следующим направлениям:
а) строительство и реконструкция объектов по воспроизводству водных биологических ресурсов;
б) строительство и реконструкция научно-производственных центров по созданию технологий аква- и марикультуры в части сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов;
в) строительство флота для государственных нужд;
г) строительство и модернизация рыбопромысловых судов на российских судостроительных организациях;
д) реконструкция портовых сооружений рыбных терминалов морских портов;
- уточнение сроков исполнения инвестиционных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального бюджета, с обеспечением следующих приоритетов:
а) завершение финансирования переходящих объектов;
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
в) финансирование объектов в соответствии со сроками разработки и утверждения проектной документации;
- формирование перечня инвестиционных проектов за счет внебюджетных источников по направлению "обновление рыбообрабатывающего оборудования рыбоперерабатывающих предприятий";
- формирование перечня инвестиционных проектов за счет средств внебюджетных источников по направлению "реконструкция портовых сооружений рыбных терминалов морских портов;
- уточнение показателей бюджетной эффективности реализации Программы на период 2009-2013 годы.
Разработка предложений по корректировке программы осуществляется в пределах объемов и источников финансирования, предусмотренных ФЦП "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах".
Исходными материалами для проведения научно-исследовательской работы по указанной теме являются ФЦП "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 606, материалы, представленные участниками программы, результаты исследований научных организаций, нормативные правовые положения и акты Российской Федерации в части деятельности рыбохозяйственного комплекса.
3. Этапы работ
Проведение научно-исследовательской работы предусматривается в течение одного этапа со сроком сдачи 01 июня 2009 года.
4. Место выполнения работ
Российская Федерация.
5. Основные требования к проведению работ
Научно-исследовательская работа должна быть выполнена в строгом соответствии с требованиями утвержденного государственного контракта, а также данного технического задания и календарного плана работ, являющихся приложениями к нему.
Исследование должно отвечать требованиям действующих нормативных и правовых документов.
Работа должна быть выполнена своевременно в соответствии со сроками установленными календарным планом.
6. Способ реализации результатов работ
Результатом работы станет проект откорректированной федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах", а также проект акта Правительства Российской Федерации об его утверждении.
1. Перечень документации, представляемой заказчику по окончании работ.
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
1. Отчет о научно-исследовательской работе "Разработка предложений по корректировке федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах";
2. Проект акта Правительства Российской Федерации о корректировке федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах";
3. Пояснительная записка к проекту акта Правительства Российской Федерации о корректировке федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах".
7. Порядок рассмотрения и приемки работ
Научно-исследовательская работа по рассматриваемой теме должна быть выполнена в течение одного этапа и представляется Заказчику до 1 июня 2009 года в соответствии с условиями открытого конкурса. Заказчику должен быть представлен отчет о НИР с соответствующими рекомендациями, а также предложения по проекту акта Правительства Российской Федерации о корректировке федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах".
Сдача работы осуществляется в соответствии с требованиями государственного контракта. Материалы представляются заказчику на бумажном и электронном носителях.
Исполнитель представляет вместе с отчетом акт сдачи-приемки работ.
8. Технико-экономическое обоснование
Результаты работы позволят осуществить уточнения перечня мероприятий, предусмотренных программой, по направлениям, а также показателей бюджетной эффективности реализации Программы на период 2009-2013 годы.
Приложение N 6
к Конкурсной документации
Государственный контракт
N ______________
на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: ____________________________
г. Москва "___"___________ 2009 г.
Федеральное агентство по рыболовству (далее - Росрыболовство),
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________
(полное наименование (сокращенное) для юридического лица,
фамилия, имя, отчество для физического лица)
в лице _________________________________________________________________,
(для юридических лиц - должность, Ф.И.О.;
физическим лицом не заполняется)
действующего на основании ______________________________________________,
(для юридических лиц - Устав, доверенность;
_________________________________________________________________________
для физических лиц - паспорт и (или) свидетельство о регистрации,
доверенность; для индивидуальных предпринимателей - свидетельство о
регистрации в едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей)
признанное ___________________________________________ открытого конкурса
(единственным участником /либо победителем)
на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по теме: "Разработка предложений по корректировке
федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и
развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в
2009-2013 годах" для нужд Федерального агентства по рыболовству по лоту
N ___ (Протокол __ от "__"____"______2009 г. N__), именуемый в дальнейшем
"Исполнитель", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:
1. Предмет государственного контракта
1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с требованиями и условиями государственного контракта и своевременно сдать Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по теме: ____________________________________________________________.
1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к результатам работы, являющиеся предметом государственного контракта, определены в техническом задании (Приложение 1), составляющем неотъемлемую часть настоящего государственного контракта.
1.3. Срок сдачи работ по государственный контракту, содержание и сроки выполнения основных этапов работ определяются календарным планом (Приложение 2), составляющим неотъемлемую часть настоящего государственного контракта.
1.4. Приемка и оценка результатов работы осуществляется в соответствии с требованиями технического задания и календарного плана.
2. Стоимость работы и порядок расчетов
2.1. За выполненную работу, являющуюся предметом настоящего
государственного контракта, Заказчик выплачивает Исполнителю
______________ 0,00 руб. (______________________________________ рублей),
(цифрами) (сумма прописью)
согласно протоколу согласования контрактной цены (Приложение 3),
являющемуся неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.
2.2. Работа не облагается НДС (подпункт 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации).
2.3. Оплата работ производится поэтапно в соответствии с календарным планом и протоколом согласования контрактной цены с приложениями сметы затрат и расшифровок.
2.4. Заказчик вправе проавансировать работы в размере 30% от общей стоимости государственного контракта.
2.5. В случае введения режима сокращения расходов федерального бюджета и изъятия в бесспорном порядке бюджетных средств Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить стоимость работ по государственному контракту. При этом Стороны согласовывают новые сроки выполнения работ, а, в случае необходимости, и другие условия государственного контракта.
3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения работы и по окончании срока действия государственного контракта, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники (продукции), изготавливаемых в соответствии с государственным контрактом, определены техническим заданием и календарным планом.
3.2. Сдача и приемка результатов работ (этапов работ - в случае поэтапного выполнения работ) проводятся в сроки, установленные календарным планом. Исполнитель в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты сдачи работ (этапа работ) направляет Заказчику двусторонний акт сдачи-приемки результатов работы (этапа работ) и прилагает к нему необходимую документацию (отчет по НИОКР), подтверждающую выполнение работ (этапа работ) в объеме, предусмотренном техническим заданием и календарным планом.
3.3. При отсутствии у Заказчика замечаний к документации, указанной в п. 3.2 настоящего государственного контракта, акт сдачи-приемки подписывается уполномоченными представителями Сторон в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком от Исполнителя документации, предусмотренной пунктом 3.2 настоящего государственного контракта.
3.4. При наличии недостатков в результатах выполненных работ (этапа работ) Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.
3.5. В случае досрочного выполнения Исполнителем работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по контрактной цене.
3.6. Если в ходе работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, или нецелесообразность продолжения работы, Исполнитель обязан приостановить работы и в течение 10 дней после приостановки работ поставить в известность Заказчика.
В этом случае стороны обязаны в течение 30 дней рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ и их дальнейшей оплате.
3.7. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения о прекращении выполнения работ Стороны на основании акта сверки проводят расчет за фактически выполненный объем работ.
Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
3.8. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам государственного контракта осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Обеспечить целевое использование средств, предоставляемых Заказчиком для выполнения работ по настоящему государственному контракту.
4.1.2. Выполнять предусмотренные настоящим государственным контрактом работы лично в соответствии с техническим заданием и передать результаты Заказчику в порядке и в сроки, установленные настоящим государственным контрактом.
4.1.3. Согласовывать с Заказчиком необходимость привлечения к производству работ по настоящему государственному контракту третьих лиц (соисполнителей).
4.1.4. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, а также обосновать целесообразность приобретения прав на их использование.
При этом риск нарушения прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности несет Исполнитель.
4.1.5. Гарантировать Заказчику передачу полученных по государственному контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц.
4.1.6. Представить Заказчику перечень объектов исключительных прав, использование которых предполагается при реализации результатов работы по настоящему государственному контракту, а также сообщить условия их использования с предоставлением, в случае необходимости, соответствующих расчетов.
4.1.7. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненной работе, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут повлечь отступления от параметров, предусмотренных в техническом задании.
4.1.8. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты работ или о нецелесообразности продолжения работы.
4.1.9. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата, Исполнитель обязан приостановить ее, письменно поставив об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работ.
4.1.10. Не заключать на время действия настоящего государственного контракта договоры с третьими лицами в качестве исполнителя на выполнение работ, относящихся к предмету настоящего государственного контракта, и использованию результатов этих работ.
4.1.11. Включать в трудовые и иные договоры, заключаемые с конкретными исполнителями работ, составляющих предмет настоящего государственного контракта, необходимые условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых на себя по настоящему государственному контракту обязательств, включая обязательство о неразглашении конфиденциальной информации.
4.1.12. В случае изменения банковских реквизитов в 3-х дневный# срок письменно известить Заказчика.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Привлекать к исполнению настоящего государственного контракта третьих лиц (соисполнителей) только на основании письменного согласия Заказчика. При этом Исполнитель несет ответственность за действия привлекаемых третьих лиц, в том числе за качество выполненной ими работы и сроки выполнения работы, как за свои собственные.
4.2.2. Использовать полученные в процессе исполнения работ по настоящему государственному контракту результаты работ только для собственных нужд. Использование Исполнителем указанных результатов в работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Передавать Исполнителю необходимую для работы имеющуюся у Заказчика информацию.
4.3.2. Принять и оплатить результаты работ в соответствии с условиями настоящего государственного контракта.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Отказаться от оплаты результатов работ (этапа) в случае их несоответствия требованиям, установленным техническим заданием и календарным планом, и требовать от Исполнителя исправления недостатков за счет Исполнителя.
5. Ответственность Сторон и разрешение споров
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему государственному контракту Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего государственного контракта.
5.2. В случае нарушения срока выполнения работ (этапа) Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере не менее 1/300 действующей на день оплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости просроченных работ, начиная со дня, следующего после дня окончания работ (этапа), за каждый день просрочки.
Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика, при этом им должны быть представлены подтверждающие документы.
5.3. Исполнитель по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные по своей вине в результатах выполненных работ (этапов работ). В случае не устранения# указанных недостатков в согласованный Сторонами срок Исполнитель в течение 10 дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 20 процентов стоимости работ (этапов работ), в результатах которых выявлены недостатки.
5.4. В случае несоблюдения Исполнителем сроков начала и окончания работ (этапов работ), установленных настоящим государственным контрактом, а также передачи результатов работ (этапов работ), Заказчик имеет право расторгнуть настоящий государственный контракт и потребовать возмещения ему убытков, причиненных Исполнителем вследствие ненадлежащего исполнения договорных обязательств.
5.5. Исполнитель в полном объеме возмещает убытки, причиненные ненадлежащим исполнением условий настоящего государственного контракта.
5.6. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, причиненные вследствие нарушения исключительных прав третьих лиц на переданные Заказчику результаты работ.
5.7. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения принятых обязательств.
5.8. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны - участника настоящего государственного контракта, все его обязательства переходят к правопреемнику.
5.9. В случае возникновения разногласий между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим государственным контрактом, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий по настоящему государственному контракту путем переговоров они будут разрешаться в Арбитражном суде г. Москвы.
6. Права Сторон на результаты работ
6.1. Вопрос о принадлежности прав на результаты, полученные при выполнении НИОКР (этапов НИОКР), а также порядок правовой охраны использования и распоряжения ими, определяется в соглашении (договоре), заключаемом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Права на результаты научно-технической деятельности, получаемые в федеральных государственных учреждениях, закрепляются за указанными учреждениями. (Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2005 г. N 685).
Условия распоряжения этими правами определяются договором, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Условия конфиденциальности
7.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся хода выполнения и результатов выполненных работ по настоящему государственному контракту.
7.2. Каждая из Сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работ сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой Стороны, за исключением информации, которая является секретной.
7.3. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют свою силу, и после истечения срока действия настоящего государственного контракта или досрочного его расторжения в течение последующих трех лет.
7.4. Нарушившая условия конфиденциальности Сторона возмещает потерпевшей Стороне убытки в размере прямых потерь и упущенной выгоды. Размер ущерба, объем, и срок его возмещения определяет комиссия, назначаемая Заказчиком из равного числа представителей Сторон.
8. Прочие условия
8.1. Работы по настоящему государственному контракту оплачиваются из средств федерального бюджета, выделяемых Росрыболовству.
8.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему государственному контракту являются его неотъемлемыми частями и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
8.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему государственному контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны.
8.4. Настоящий государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Срок действия государственного контракта и юридические адреса Сторон
9.1. Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по "__"__________ 2009 г.
9.2. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
Заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бул. 12, ИНН __________________, л/с __________________, р/с __________________, КПП __________________, БИК __________________.
Исполнителя: ______________________
10. Приложение
10.1. К настоящему государственному контракту прилагаются:
1) Техническое задание на __________ листах
2) Календарный план на _________ листах
3) Протокол согласования контрактной цены выполнения работ (с приложениями).
Исполнитель: Заказчик:
_________________________ Руководитель (Должность, сокращенное Федерального агентства наименование организации) по рыболовству
_______________ (Ф.И.О.) _____________ А.А. Крайний (подпись)
М.П. М.П.
"__"________ 2009 г. "__"________ 2009 г.
Кураторы:
Начальник Управления целевых программ и инвестиций __________________ Т.А. Чеботарева
Начальник Управления экономики, имущественных отношений и перспективного развития ___________________ Н.В. Кругликов
Приложение N 1
к государственному контракту
____________________________
(сокращенное наименование организации)
N ______________
от "__"_________ 2009 г.
Техническое задание
на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: __________________________
1. Основание для проведения работ
2. Цель и исходные данные на проведение работ
3. Этапы работ
4. Основные требования к проведению работ
5. Способ реализации результатов работ
6. Перечень документации, представляемой Заказчику по окончании работ
7. Порядок рассмотрения и приемки работ
8. Технико-экономическое обоснование
Исполнитель: Заказчик:
_________________________ Руководитель (Должность, сокращенное Федерального агентства наименование организации) по рыболовству
_______________ (Ф.И.О.) _____________ А.А. Крайний (подпись)
М.П. М.П.
"__"________ 2009 г. "__"________ 2009 г.
Кураторы:
Начальник Управления целевых программ и инвестиций __________________ Т.А. Чеботарева
Начальник Управления экономики, имущественных отношений и перспективного развития ___________________ Н.В. Кругликов
Приложение N 2
к государственному контракту
____________________________
(сокращенное наименование организации)
N ______________
от "__"_________ 2009 г.
Календарный план
на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: ________________________________
Контрактная цена ____________ руб.
| N п/п | Наименование работ (этапов работ) | Дата начала этапа | Дата окончания этапа | Цена по контракту руб. | Результаты работ |
|---|---|---|---|---|---|
| I |
Исполнитель: Заказчик:
_________________________ Руководитель (Должность, сокращенное Федерального агентства наименование организации) по рыболовству
_______________ (Ф.И.О.) _____________ А.А. Крайний (подпись)
М.П. М.П.
"__"________ 2009 г. "__"________ 2009 г.
Кураторы:
Начальник Управления целевых программ и инвестиций __________________ Т.А. Чеботарева
Начальник Управления экономики, имущественных отношений и перспективного развития ___________________ Н.В. Кругликов
Приложение N 3
к государственному контракту
____________________________
(сокращенное наименование организации)
N ______________
от "__"_________ 2009 г.
Протокол
согласования контрактной цены выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
по теме:_________________________________________________________________
(наименование научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ)
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика руководитель
Федерального агентства по рыболовству Крайний Андрей Анатольевич, и от
лица Исполнителя
_________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., полное наименование организации,
сокращенное наименование организации)
удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине
контрактной цены на выполнение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в сумме __________________________ 0,00 руб.
(цифрами)
(________________________________________________________________ рублей)
(сумма прописью)
в том числе по этапам работ:
| Номер этапа работ | Дата начала этапа | Дата окончания этапа | Сумма этапа работ (руб.) |
|---|---|---|---|
| Всего: |
К настоящему протоколу прилагается смета затрат с расшифровками.
НДС не облагается (подпункт 16 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации).
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком и относится к предмету государственного контракта.
Исполнитель: Заказчик:
_________________________ Руководитель (должность, сокращенное Федерального агентства наименование организации) по рыболовству
_______________ (Ф.И.О.) _____________ А.А. Крайний (подпись)
М.П. М.П.
"__"________ 2009 г. "__"________ 2009 г.
Кураторы:
Начальник Управления целевых программ и инвестиций __________________ Т.А. Чеботарева
Начальник Управления экономики, имущественных отношений и перспективного развития ___________________ Н.В. Кругликов
Приложение N 1
к протоколу согласования контрактной
цены по государственному контракту
____________________________________
(сокращенное наименование организации)
N ________________
от "__"_____________ 2009 г.
Смета затрат
на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: _______________________
| N | Наименование статей расходов | Всего (руб.) | Сумма этапа (руб.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I этап | II этап | III этап | IV этап | |||
| 1 | Материалы | |||||
| 2 | Фонд оплаты труда (ФОТ) | |||||
| 3 | Отчисление на социальные нужды | |||||
| 4 | Прочие прямые расходы | |||||
| 5 | Накладные расходы | |||||
| 6 | Итого: себестоимость | |||||
| 7 | Прибыль (рентабельность %) | |||||
| 8 | Сторонние организации | |||||
| 9 | Всего: контрактная цена | |||||
Исполнитель: Кураторы:
_________________________ Начальник Управления целевых (Должность, сокращенное программ и инвестиций наименование организации)
_______________ (Ф.И.О.) ________________ Т.А. Чеботарева (подпись)
М.П. Начальник управления экономики,
имущественных отношений и
"__"________ 2009 г. перспективного развития
_________________ Н.В. Кругликов
Приложение N 2
к протоколу согласования контрактной
цены по государственному контракту
____________________________________
(сокращенное наименование организации)
N ________________
от "__"_____________ 2009 г.
Расчет
контрактной цены на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме: ________________________________________________________
руб.
| N | Наименование статей затрат | На планируемый период | |
|---|---|---|---|
| 1 | Материалы | ||
| 2 | Спецоборудование | нет | |
| 3 | Фонд оплаты труда (ФОТ) | ||
| 3 | 1 | Основная заработная плата (ОЗП) | |
| 3 | 2 | Дополнительная заработная плата | |
| 3 | 3 | Текущее премирование | |
| 4 | Отчисление на социальные нужды | ||
| 4 | 1 | Фонд социального страхования | |
| 4 | 2 | Медицинское страхование | |
| 4 | 3 | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев | |
| 4 | 4 | Пенсионный фонд | |
| 5 | Прочие прямые расходы | ||
| 5 | 1 | Командировочные расходы | |
| 5 | 2 | Затраты на связь | |
| 5 | 3 | Прочие расходы | |
| 6 | Накладные расходы | ||
| 6 | 1 | Амортизация | |
| 6 | 2 | Налоги, сборы, платежи и другие отчисления | |
| 6 | 3 | Прочие расходы | |
| 7 | Итого: себестоимость | ||
| 8 | Отчисления во внебюджетные фонды | нет | |
| 9 | Прибыль (рентабельность %) | ||
| 10 | НДС | ||
| 11 | Сторонние организации | ||
| 12 | Всего: контрактная цена | ||
Исполнитель: Кураторы:
_________________________ Начальник Управления целевых (Должность, сокращенное программ и инвестиций наименование организации)
_______________ (Ф.И.О.) ________________ Т.А. Чеботарева (подпись)
М.П. Начальник управления экономики,
имущественных отношений и
"__"________ 2009 г. перспективного развития
_________________ Н.В. Кругликов
Приложение N 3
к протоколу согласования контрактной
цены по государственному контракту
____________________________________
(сокращенное наименование организации)
N ________________
от "__"_____________ 2009 г.
Расчет
затрат на материалы
по теме: _________________________________________________
руб.
| N | Материалы | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Исполнитель: Кураторы:
_________________________ ________________________________ (должность, сокращенное (должность, название курирующего наименование организации) Управления Росрыболовства)
_______________ (Ф.И.О.) _________________ (Ф.И.О.) (подпись) (подпись)
М.П.
________________________________
"__"________ 2009 г. (должность, название курирующего
Управления Росрыболовства)
_________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
Приложение N 4
к протоколу согласования контрактной
цены по государственному контракту
____________________________________
(сокращенное наименование организации)
N ________________
от "__"_____________ 2009 г.
Расчет
затрат на заработную плату
по теме: _________________________________________________
руб.
| N | Занимаемая должность | Оклад (руб.) | Надбавки (коэфф.) | Численность | Кол-во месяцев |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Основная зарплата
Средняя зарплата
Чел/мес.
Исполнитель: Кураторы:
_________________________ Начальник Управления целевых (Должность, сокращенное программ и инвестиций наименование организации)
_______________ (Ф.И.О.) ________________ Т.А. Чеботарева (подпись)
М.П. Начальник управления экономики,
имущественных отношений и
"__"________ 2009 г. перспективного развития
_________________ Н.В. Кругликов
Приложение N 5
к протоколу согласования контрактной
цены по государственному контракту
____________________________________
(сокращенное наименование организации)
N ________________
от "__"_____________ 2009 г.
Расчет
затрат на командировки
по теме: _________________________________________________
руб.
| N | Пункт командировки и цель назначения | Кол-во дней | Кол-во человек | Стоимость проезда в оба конца | Суточные (руб.) | Квартирные (руб.) | Сумма (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Всего:
Исполнитель: Кураторы:
_________________________ Начальник Управления целевых (Должность, сокращенное программ и инвестиций наименование организации)
_______________ (Ф.И.О.) ________________ Т.А. Чеботарева (подпись)
М.П. Начальник управления экономики,
имущественных отношений и
"__"________ 2009 г. перспективного развития
_________________ Н.В. Кругликов
Приложение N 6
к протоколу согласования контрактной
цены по государственному контракту
____________________________________
(сокращенное наименование организации)
N ________________
от "__"_____________ 2009 г.
Расчет
по работам выполняемыми# соисполнителями по теме:
_______________________________________________
руб.
| N | Полное наименование организации соисполнителя | Наименование выполняемых работ | Срок выполнения | Сумма (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Всего:
Исполнитель: Кураторы:
_________________________ Начальник Управления целевых (Должность, сокращенное программ и инвестиций наименование организации)
_______________ (Ф.И.О.) ________________ Т.А. Чеботарева (подпись)
М.П. Начальник управления экономики,
имущественных отношений и
"__"________ 2009 г. перспективного развития
_________________ Н.В. Кругликов
Наименование, юридический адрес, Наименование, юридический адрес, банковские реквизиты Исполнителя банковские реквизиты Заказчика
Акт N __
сдачи-приемки результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственному контракту N ______
от "__"__________ 2009 г.
Этап N ___
по теме: _______________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя в лице
_________________________________________________________________________
(должность руководителя, Ф.И.О, организационно-правовая форма и полное
наименование - для юридических лиц; Ф.И.О. физического лица)
с одной стороны, и представитель Заказчика в лице руководителя Федерального агентства по рыболовству Крайнего Андрея Анатольевича, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что: выполненная работа удовлетворяет условиям государственного контракта, технического задания, календарного плана и в надлежащем порядке оформлена.
Работа, выполненная по настоящему государственному контракту, не облагается налогом на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с пп. 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Контрактная цена ____________ руб. (сумма прописью)
(цифрами)
Получено ранее за выполненные этапы ____________ руб. (сумма прописью)
(цифрами)
Годовая сумма аванса составила ____________ руб. (сумма прописью)
(цифрами)
Зачет аванса ________________ этапа ____________ руб. (сумма прописью)
(N текущего этапа) (цифрами)
Сумма ________________ этапа ____________ руб. (сумма прописью)
(N текущего этапа) (цифрами)
Следует к перечислению ____________ руб. (сумма прописью)
(цифрами)
Отчет по государственному контракту N ______ на ____ стр. принят.
Кураторы:
Управление целевых программ и инвестиций ______________ Т.А. Чеботарева
Управление экономики, имущественных отношений и перспективного развития ______________ Н.В. Кругликов
Исполнитель: Заказчик:
_________________________ Руководитель (Должность, сокращенное Федерального агентства наименование организации) по рыболовству
_______________ (Ф.И.О.) _____________ А.А. Крайний (подпись)
М.П. М.П.
"__"________ 2009 г. "__"________ 2009 г.
Соглашение N ____
об изменениях к государственному контракту N _______
от "__"______ 2009 г
по теме: "_____________________________________________________"
Федеральное агентство по рыболовству (далее - Росрыболовство),
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице руководителя Крайнего Андрея
Анатольевича, действующего на основании Положения, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2008 N 444,
с одной стороны,
и _______________________________________________________________________
(полное наименование (сокращенное) для юридического лица,
фамилия, имя, отчество для физического лица)
в лице _________________________________________________________________,
(для юридических лиц - должность, Ф.И.О.;
физическим лицом не заполняется)
действующего на основании ______________________________________________,
(для юридических лиц - Устав, доверенность;
_________________________________________________________________________
для физических лиц - паспорт и (или) свидетельство о регистрации,
доверенность; для индивидуальных предпринимателей - свидетельство о
регистрации в едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей)
с другой стороны, заключили между собой следующее соглашение по государственному контракту N _____________.
В связи с возникшей в процессе работы необходимостью
_________________________________________________________________________
(основание для соглашения)
сумма государственного контракта увеличивается на _____________ 0,00 руб.
(цифрами)
(_________________ руб. 00 коп.).
(сумма прописью)
Срок действия контракта по "__"____________ 2009 г.
Общая стоимость работ по государственному контракту, подлежащих
выполнению Исполнителем, составит _____________________________ 0,00 руб.
(____________________________ руб. 00 коп.)
(сумма прописью)
со следующей разбивкой по этапам:
Этап 1 дата начала и окончания этапа _________________ 0.00 руб.
Этап 2 дата начала и окончания этапа _________________ 0.00 руб.
Этап 3 дата начала и окончания этапа _________________ 0.00 руб.
Этап
Настоящее соглашение является основанием для проведения взаимных
расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем.
Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
Заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бул. 12, ИНН __________________, л/с __________________, р/с __________________, КПП __________________, БИК __________________.
Исполнителя: _______________________
Приложения:
1. Техническое задание на _____ листах 2. Календарный план на ________ листах 3. Протокол соглашения контрактной цены выполнения работ. 4.
Исполнитель: Заказчик:
_________________________ Руководитель (Должность, сокращенное Федерального агентства наименование организации) по рыболовству
_______________ (Ф.И.О.) _____________ А.А. Крайний (подпись)
М.П. М.П.
"__"________ 2009 г. "__"________ 2009 г.
Кураторы:
Управление целевых программ и инвестиций ______________ Т.А. Чеботарева
Управления экономики, имущественных отношений и перспективного развития ______________ Н.В. Кругликов
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 6 марта 2009 г. N 173 "Об утверждении и размещении государственного заказа на выполнение в 2009 году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по теме "Разработка предложений по корректировке федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах" для нужд Федерального агентства по рыболовству"
Текст приказа размещен на сайте Федерального агентства по рыболовству в Internet (www.fishcom.ru)
