(1).jpg)
Приказ Госкомрыболовства РФ от 10 июня 2008 г. № 505 «О размещении заказа на выполнение работ по воспроизводству водных биологических ресурсов в 2008 году для государственных нужд»
В соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и эффективного использования средств федерального бюджета приказываю:
1. Установить, что размещение заказа на выполнение работ по воспроизводству водных биологических ресурсов в 2008 году для государственных нужд осуществляется путем проведения открытого конкурса.
2. Утвердить документацию по размещению заказа на выполнение работ по воспроизводству водных биологических ресурсов в 2008 году для государственных нужд согласно приложению.
3. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития обеспечить размещение в установленном порядке документации, указанной в приложении.
4. Управлению государственного контроля, надзора, охраны, воспроизводства водных биоресурсов и регулирования рыболовства совместно с Управлением экономики, имущественных отношений и перспективного развития в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителями по итогам проведенного конкурса и осуществлять контроль его выполнения.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
| Руководитель | А.А. Крайний |
Приложение
к приказу Госкомрыболовства РФ
от 10 июня 2008 г. Москва N 505
Документация по размещению заказа на выполнение работ по воспроизводству водных биологических ресурсов для государственных нужд
Извещение о проведении конкурса.
1. Название торгов - право на заключение государственного контракта на выполнение работ по воспроизводству водных биологических ресурсов для государственных нужд.
2. Форма торгов - открытый конкурс.
3. Заказчик - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству.
Адрес заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.
Адрес электронной почты: Tarasova@fishcom.ru.
Контактные телефоны: (495), 625-63-23 (Тарасова Алеся Андреевна).
4. Предмет государственного контракта - выполнение работ по воспроизводству водных биологических ресурсов для государственных нужд.
5. Место, сроки выполнения работ, начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):
| N лота | Место выполнения работ | Сроки выполнения работ | Виды водных биоресурсов, возрастная стадия, количество, млн. шт. | Средняя штучная навеска молоди, г | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) тыс. руб. | Ориентировочные объемы ресурсного обеспечения тонн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Новгородская область | ||||||
| 1. | Озера Новгородской области | 2008-2009 гг. В т.ч. по годам: | Сиговые (пелядь), сеголетки, 0,6 | 3840 | ||
| 2008 г. - с момента заключения контракта - до момента окончания работ | Заготовка производителей, получение половых продуктов, закладка икры на инкубацию, инкубация икры | 380 | 0,35 | |||
| 2009 г. - с момента заключения контракта - до момента окончания работ | Инкубация икры, выпуск сеголеток | 15 | 3460 | |||
| 2. | Озера Новгородской области | 2008-2009 гг. В т.ч. по годам: | Сиговые (ряпушка), личинки, 5,0 | 1110 | ||
| 2008 г. - с момента заключения контракта до момента окончания работ | Заготовка производителей, получение половых продуктов, закладка икры на инкубацию, инкубация икры | - | 110 | 0,24 | ||
| 2009 г. - с момента заключения контракта до момента окончания работ | Инкубация икры, выпуск личинок | 1000 | ||||
| Новосибирская область | ||||||
| 3. | Озеро Сартлан | 2008-2009 гг. В т.ч. по годам: | Сиговые (пелядь), сеголетки, 3,0 | 7410 | ||
| 2008 г. - с момента заключения контракта до момента окончания работ | Заготовка производителей, получение половых продуктов, закладка икры на инкубацию, инкубация икры | 740 | 8,0 | |||
| 2009 г. - с момента заключения контракта до момента окончания работ | Инкубация икры, выпуск сеголеток | 5 | 6670 | |||
| Свердловская область | ||||||
| 4. | Озеро Таватуй | 2008-2009 гг. В т.ч. по годам: | Сиговые (пелядь, сиг- пыжьян), сеголетки, 0,5 | 1540 | ||
| 2008 г. - с момента заключения контракта до момента окончания работ | Заготовка производителей, получение половых продуктов, закладка икры на инкубацию, инкубация икры | 150 | Пелядь - 0,3, сиг-пыжьян - 1,0 | |||
| 2009 г. - с момента заключения контракта до момента окончания работ | Инкубация икры, выпуск сеголеток | 10 | 1390 | |||
| Тюменская область | ||||||
| 5. | Обь-Иртышский бассейн | 2008-2009 гг. В т.ч. по годам: | Сиговые (муксун), сеголетки, 15,0 | 41700 | ||
| 2008 г. - с момента заключения контракта до момента окончания работ | Заготовка производителей, получение половых продуктов, закладка икры на инкубацию, инкубация икры | 4170 | 6,2 | |||
| 2009 г. - с момента заключения контракта до момента окончания работ | Инкубация икры, выпуск сеголеток | 1,5 | 37530 | |||
| 6. | Обь-Иртышский бассейн | 2008-2009 гг. В т.ч. по годам: | Сиговые (пелядь, чир), сеголетки, 17,0 | 11930 | ||
| 2008 г. - с момента заключения контракта до момента окончания работ | Заготовка производителей, получение половых продуктов, закладка икры на инкубацию, инкубация икры | 1190 | Чир - 0,9, пелядь - 4,5 | |||
| 2009 г. - с момента заключения контракта до момента окончания работ | Инкубация икры, выпуск сеголеток | 1,5 | 10740 | |||
| 7. | Озера Ханты-Мансийского автономного округа | 2008-2009 гг. В т.ч. по годам: | Сиговые (пелядь), личинки, 30,0 | 3450 | Без выделения квот для целей рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов | |
| 2008 г. - с момента заключения контракта до момента окончания работ | Заготовка производителей, получение половых продуктов, закладка икры на инкубацию, инкубация икры | 350 | ||||
| 2009 г. - с момента заключения контракта до момента окончания работ | Инкубация икры, выпуск личинок | - | 3100 | |||
| Республика Бурятия | ||||||
| 8. | Бассейн озера Байкал | 2008 - 2009 гг. В т.ч. по годам: | Сиговые (байкальский омуль), сеголетки, 11,0 | 22550 | ||
| 2008 г. - с момента заключения контракта до момента окончания работ | Заготовка производителей, получение половых продуктов, закладка икры на инкубацию, инкубация икры | 2260 | ||||
| 2009 г. - с момента заключения контракта до момента окончания работ | Инкубация икры, выпуск сеголеток | 1 | 20290 | 309,54 | ||
| 9. | Бассейн озера Байкал | 2008 - 2009 гг. В т.ч. по годам: | Сиговые (байкальский омуль), личинки, 333,0 | 13620 | ||
| 2008 г. - с момента заключения контракта до момента окончания работ | Заготовка производителей, получение половых продуктов, закладка икры на инкубацию, инкубация икры | 1360 | ||||
| 2009 г. - с момента заключения контракта до момента окончания работ | Инкубация икры, выпуск личинок | - | 12260 | |||
| 10. | Бассейн озера Байкал | 2008 - 2009 гг. В т.ч. по годам: | Сиговые (байкальский омуль), личинки, 333,0 | 13620 | ||
| 2008 г. - с момента заключения контракта до момента окончания работ | Заготовка производителей, получение половых продуктов, закладка икры на инкубацию, инкубация икры | 1360 | ||||
| 2009 г. - с момента заключения контракта до момента окончания работ | Инкубация икры, выпуск личинок | - | 12260 | |||
| 11. | Бассейн озера Байкал | 2008-2009 гг. В т.ч. по годам: | Сиговые (байкальский омуль), личинки, 333,0 | 13620 | ||
| 2008 г. - с момента заключения контракта до момента окончания работ | Заготовка производителей, получение половых продуктов, закладка икры на инкубацию, инкубация икры | 1360 | ||||
| 2009 г. - с момента заключения контракта до момента окончания работ | Инкубация икры, выпуск личинок | - | 12260 | |||
| Республика Адыгея | ||||||
| 12. | Краснодарское водохранилище | С момента заключения контракта до момента окончания работ | Растительноядные (сеголетки) 2,0 | 25 | 1970 | Без выделения квот |
6. Преимущества не предоставляются.
7. Комплект документации на бумажном носителе предоставляется по адресу заказчика в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация - www.zakupki.gov.ru.
8. Место, дата и время вскрытия конвертов: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству, 15 июля 2008 года в 11 час. 30 мин.
9. Место и дата рассмотрения заявок: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству, 31 июля 2008 года.
10. Место и дата оценки и сопоставления заявок: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству, 8 августа 2008 года.
1. Общие положения.
Настоящая документация по размещению заказа на выполнение работ по воспроизводству водных биологических ресурсов для государственных нужд (далее - конкурсная документация) разработана Государственным комитетом Российской Федерации по рыболовству в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
2. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в конкурсе и инструкции по ее заполнению.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с приложением 1 конкурсной документации.
К заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие документы:
1) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости;
3) описание работ, обеспечивающих выпуск личинок/молоди в водные объекты рыбохозяйственного значения.
Участник размещения заказа вправе приложить к заявке любые иные документы, которые, по его мнению, могут дополнительно характеризовать возможности участника размещения заказа по выполнению работ.
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого лота.
В случае подачи участником размещения заказа заявок на участие в конкурсе по нескольким лотам, по каждому лоту готовится отдельный пакет документов.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе.
При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.
Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.
Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа - юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа - физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей).
Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.
Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.
3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ.
Участники размещения заказа осуществляют и представляют заказчику описание выполняемых работ согласно приложению 3 конкурсной документации в соответствии с местом, сроками выполнения, характеристикой работ и начальной ценой контракта, изложенных в приложении 4 конкурсной документации.
4. Место, условия и сроки выполнения работ.
Место, условия и сроки выполнения работ, а также Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указаны в извещении о проведении открытого конкурса и в приложении 4 конкурсной документации.
Форма оплаты - безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты определяются условиями, изложенными в государственном контракте.
Источник финансирования заказа - средства федерального бюджета.
5. Порядок формирования цены контракта (цены лота).
Цена контракта (цена лота) включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
Цена контракта (цена лота), предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в приложении 3 конкурсной документации.
Цена контракта (цена лота), предложенная участником размещения заказа, должна быть фиксированной на период проведения конкурса, выполнения работ. Заявка на участие в конкурсе, содержащая предложения о корректировке цены в сторону увеличения, будет отклонена без какого-либо рассмотрения.
При указании цены контракта (цены лота) в заявке на участие в конкурсе арифметические расхождения не допускаются. Наличие таких арифметических расхождений расценивается конкурсной комиссией как не соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.
6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта (цены лота) и расчетов с исполнителями.
При формировании цены контракта (цены лота) и расчетов с исполнителями используется валюта Российской Федерации.
7. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренный контрактом объем работ.
Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного количества таких услуг заказчик по согласованию с исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в таких товарах, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке такого товара должно определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок, по форме и составу, которые установлены конкурсной документацией.
Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие, в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
Конверт оформляется в соответствии с приложением 2 конкурсной документации.
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу заказчика.
Дата начала приема заявок 11 июня 2008 года.
Дата окончания приема заявок 15 июля 2008 года.
Заявки на участие в конкурсе принимаются: с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам - с 10.00 до 16.00 по московскому времени.
Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется заказчиком в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе, уполномоченным органом. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается.
По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
9. Язык заявки на участие в конкурсе.
Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которой обменялись участник размещения заказа и заказчик, должны быть представлены на русском языке.
10. Расходы на участие в конкурсе.
Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением государственного контракта.
11. Требования к участникам размещения заказа.
В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:
1. соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса;
2. непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3. неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
4. отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
5. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.
12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки.
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке.
1. Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе.
2. Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.
3. Заявление об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу заказчика.
4. В день вскрытия заявок на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе отзываются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.
5. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.
6. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.
7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.
Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками.
Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.
1. Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки в следующем порядке: "Изменение заявки на участие в открытом конкурсе _____________________ (наименование конкурса). ___ (регистрационный номер заявки)". Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
2. Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 2 конкурсной документации.
3. До последнего дня подачи заявок, установленного пунктом 8 конкурсной документации, изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса).
4. В день вскрытия заявок на участие в конкурсе, изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.
5. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном пунктом 8 конкурсной документации.
6. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений до момента их вскрытия.
7. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.
8. После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок конкурсная комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом.
9. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе.
10. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе оформлен не в соответствии с требованиями порядка, установленным в конкурсной документации, заказчик не несет ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта.
В случае получения такого конверта заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.
13. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации.
При проведении конкурса какие-либо переговоры конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Заказчик вправе давать разъяснения положений конкурсной документации. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направит в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.
В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.
14. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. Москва, Рождественский бульвар, 12, Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству.
Публично 15 июля 2008 года в 11 час. 30 мин. конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.
В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в конкурсной документации, конкурсная комиссия объявит присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации уполномоченных представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии.
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после подписания такого протокола, на официальном сайте.
Заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.
Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.
15. Условия допуска к участию в конкурсе.
Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным пунктом 11 конкурсной документации. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случае:
1) не предоставления определенных пунктом 2 конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ;
2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с пунктом 11 конкурсной документации;
3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, заказчик, уполномоченный орган, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.
16. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость.
Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии со следующими критериями оценки заявок на участие в конкурсе и их значимостью:
1) цена контракта (данный критерий не оценивается по бальной системе, а учитывается при окончательном расчете) - 80%
2) качество работ и квалификация участника конкурса - 20%
17. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями и их весами, установленными пунктом 16 конкурсной документации.
Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по следующей методике:
| N п/п | Критерии оценки | Количество баллов а(k) |
|---|---|---|
| 1. | Качество работ и квалификация участника конкурса | 10 |
По каждой заявке на участие в конкурсе рассчитывается показатель S(k) с учетом критерия "Цена контракта" в соответствии со следующей формулой:
*
где:
* - бальная оценка k-ой заявки на участие в конкурсе по критерию "Качество работ и квалификация участника конкурса";
* - минимальная цена контракта среди заявок на участие в конкурсе, которые до этого не были отклонены;
* - цена контракта k-ой заявки на участие в конкурсе;
В соответствии с полученными оценками * заказчик проводит ранжирование заявок на участие в конкурсе. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер в соответствии с показателем *.
В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика.
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.
18. Срок и порядок подписания победителем конкурса государственного контракта.
Участник размещения заказа, подавший заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный действующим законодательством, подписанного государственного контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта.
В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать такому участнику конкурса проект контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта.
В случае, если конкурс признан несостоявшимся государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.
Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.
В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный контракт, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта.
После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации участников размещения заказа юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;
2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 2 конкурсной документации;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта.
Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
В случае не выполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств заказчик имеет право отказаться от исполнения своих обязательств по государственному контракту и потребовать оплатить неустойку в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае просрочки исполнения одной из сторон своих обязательств по государственному контракту другая сторона вправе потребовать уплатить неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка России за каждый день просрочки исполнения обязательств, указанных в государственном контракте, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственном контрактом срока исполнения обязательств. Сторона освобождается от уплаты неустойки если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе
1. Название конкурса, номер и наименование лота ______________________________________ ________________________________________________________________________ 2. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно- правовой форме, о месте нахождения, юридический, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона __________________
3. Цена контракта по данному лоту: _________________________
4. Сроки выполнения работ: _________________________________
5. ИНН ______________________________
6. Банковские реквизиты: _______________________________________________
Подачей настоящей заявки Участник размещения заказа подтверждает
соблюдение следующих обязательных требований:
- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического
лица или непроведение в отношении участника размещения заказа -
юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры
банкротства;
- неприостановление деятельности участника размещения заказа в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие
в конкурсе;
- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Участник размещения заказа считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой
жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе, и выражает
свое согласие с проведением Конкурса на условиях, указанных в конкурсной
документации на участие в открытом конкурсе на выполнение работ по
воспроизводству водных биологических ресурсов для государственных нужд,
и в случае признания его победителем Конкурса обязуется заключить с
Заказчиком государственный контракт по форме, утвержденной Заказчиком,
на условиях, указанных в настоящей заявке и в конкурсной документации.
К заявке прилагаются следующие документы:
1) _________________________________
2) _________________________________
3) _________________________________
__________________________________________________ /_____________/ (Ф.И.О. уполномоченного лица на подписание заявки, (подпись) а также для юридического лица - казать должность уполномоченного подписывать заявку; для индивидуального предпринимателя - соответствующий статус)
М.П.
"___"___________ 2008 г.
Приложение 2
Порядок оформления конверта
-------------------------------------------------------------------------. . . . ЗАКАЗНОЕ . . -------- . . . .НЕ ВСКРЫВАТЬ: ДО 11-30 ч. 15 июля 2008 г. . . . . . . Заявка на участие в открытом конкурсе . .- ------------------------------------- . . . . . . . . . . ______________________________________________________________________ . . (название конкурса) . . . . ______________________________________________________________________ . . (наименование лота) . . . . . . Куда: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12 . . . .Кому: Руководителю Государственного комитета Российской Федерации по. .рыболовству . L-------------------------------------------------------------------------
Внимание!
В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка на участие в открытом конкурсе" конверт будет вскрыт до начала конкурса и заявка на участие в конкурсе не будет рассматриваться Комиссией.
Приложение 3
Требования
к описанию работ по воспроизводству водных биологических ресурсов
Участник размещения заказа должен представить описание работ по следующей форме:
1. Наименование лота.
2. Информация о наличии у участника размещения заказа Рыбоводно-биологического обоснования (Далее по тексту РБО) на проведение указанных в конкурсной документации работ.
3. Информация о наличии у участника размещения заказа документов, подтверждающих положительное эпизоотическое состояние предприятия.
4. Описание всех работ, указанных в Календарном плане (приводится далее), в том числе расчет ресурсного обеспечения и выхода рыбоводной продукции, в соответствии с РБО и требованиями, определенными приказом Госкомрыболовства России от 21.09.99 N 264 "Об утверждении временных биотехнических нормативов по разведению молоди ценных промысловых рыб предприятиями по искусственному воспроизводству рыбных запасов Российской Федерации", а также требованиями "Инструкции о порядке учета рыбоводной продукции, выпускаемой организациями Российской Федерации в естественные водоемы и водохранилища", утвержденной приказом от 06.03.1995 N 38 Роскомрыболовства.
5. Информация о проводимых ранее участником размещения заказа указанных работ, в том числе информация с разбивкой по годам об объемах и местах вселения личинок/молоди, видовом составе.
6. Информация о наличии у участника размещения заказа производственных мощностей по инкубации и подращиванию личинок/молоди, в том числе их характеристики и площади (указать собственные или арендованные производственные мощности). В случае проведения участником размещения заказа работ на арендованных мощностях предоставляется нотариально заверенная копия договора аренды на период проведения работ, указанных в Календарном плане.
7. Информация о наличии у участника размещения заказа собственного ремонтно-маточного стада воспроизводимого вида водных биоресурсов и его паспортизации (указать его видовой и половозрастной состав).
8. Способ получения молоди/личинок воспроизводимых видов рыб, в том числе, путем:
- добычи (вылова) ____ (количество) штук/весом/половым составом производителей воспроизводимых видов водных биоресурсов (В данном случае предоставляется копия заявки участника размещения заказа на получение квот добычи (вылова) воспроизводимого вида водных биоресурсов, поданной в Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации);
- приобретения ______ (количество) штук производителей (оплодотворенной икры или личинок) воспроизводимых видов биоресурсов по договорам с другими предприятиями;
- получения _____ (количество) штук из оплодотворенной икры или личинок от ремонтно-маточного стада, имеющегося в наличии у участника размещения заказа.
9. Информация о специализации участника размещения заказа в области воспроизводства водных биоресурсов.
10. Информация о наличии у участника размещения заказа специализированного транспорта для перевозки производителей, а также молоди/личинок воспроизводимых видов водных биоресурсов.
11. Информация о наличии у участника размещения заказа дипломированных рыбоводов для выполнения работ по воспроизводству водных биоресурсов, включая выращивание и реализацию (выпуск) личинок/молоди ценных промысловых видов рыб в естественные водоемы и водохранилища.
12. Календарный план выполнения работ:
| N п/п Этапа работ/ Сроки | N п/п Наименование работ и их содержание | Дата начала каждого наименования работ | Дата окончания каждого наименования работ | Цена каждого этапа работ (тыс. руб.) | Ожидаемые результаты по выполнению каждого этапа работ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
13. Описание работ подписывает руководитель организации главный рыбовод и главный бухгалтер.
Заявка и ее описание должны быть пронумерованы, прошнурованы, парафированы и скреплены печатью.
Приложение 4
Перечень лотов, место, сроки выполнения работ, характеристика работ, начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)
| N лота | Место выполнения работ | Сроки выполнения работ | Виды водных биоресурсов, возрастная стадия, количество, млн. шт. | Средняя штучная навеска молоди, г | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) тыс. руб. | Ориентировочные объемы ресурсного обеспечения тонн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Новгородская область | ||||||
| 1. | Озера Новгородской области | 2008-2009 гг. В т.ч. по годам: | Сиговые (пелядь), сеголетки, 0,6 | 3840 | ||
| 2008 г. - с момента заключения контракта- до момента окончания работ | Заготовка производителей, получение половых продуктов, закладка икры на инкубацию, инкубация икры | 380 | 0,35 | |||
| 2009 г. - с момента заключения контракта- до момента окончания работ | Инкубация икры, выпуск сеголеток | 15 | 3460 | |||
| 2. | Озера Новгородской области | 2008-2009 гг. В т.ч. по годам: | Сиговые (ряпушка), личинки, 5,0 | 1110 | ||
| 2008 г. - с момента заключения контракта до момента окончания работ | Заготовка производителей, получение половых продуктов, закладка икры на инкубацию, инкубация икры | - | 110 | 0,24 | ||
| 2009 г. - с момента заключения контракта до момента окончания работ | Инкубация икры, выпуск личинок | 1000 | ||||
| Новосибирская область | ||||||
| 3. | Озеро Сартлан | 2008-2009 гг. В т.ч. по годам: | Сиговые (пелядь), сеголетки, 3,0 | 7410 | ||
| 2008 г. - с момента заключения контракта до момента окончания работ | Заготовка производителей, получение половых продуктов, закладка икры на инкубацию, инкубация икры | 740 | 8,0 | |||
| 2009 г. - с момента заключения контракта до момента окончания работ | Инкубация икры, выпуск сеголеток | 5 | 6670 | |||
| Свердловская область | ||||||
| 4. | Озеро Таватуй | 2008 - 2009 гг. В т.ч. по годам: | - Сиговые (пелядь, сиг- пыжьян), сеголетки, 0,5 | 1540 | ||
| 2008 г. - с момента заключения контракта до момента окончания работ | Заготовка производителей, получение половых продуктов, закладка икры на инкубацию, инкубация икры | 150 | Пелядь - 0,3, сиг-пыжьян - 1,0 | |||
| 2009 г. - с момента заключения контракта до момента окончания работ | Инкубация икры, выпуск сеголеток | 10 | 1390 | |||
| Тюменская область | ||||||
| 5. | Обь-Иртышский бассейн | 2008-2009 гг. В т.ч. по годам: | Сиговые (муксун), сеголетки, 15,0 | 41700 | ||
| 2008 г. - с момента заключения контракта до момента окончания работ | Заготовка производителей, получение половых продуктов, закладка икры на инкубацию, инкубация икры | 4170 | 6,2 | |||
| 2009 г. - с момента заключения контракта до момента окончания работ | Инкубация икры, выпуск сеголеток | 1,5 | 37530 | |||
| 6. | Обь-Иртышский бассейн | 2008-2009 гг. В т.ч. по годам: | Сиговые (пелядь, чир), сеголетки, 17,0 | 11930 | ||
| 2008 г. - с момента заключения контракта до момента окончания работ | Заготовка производителей, получение половых продуктов, закладка икры на инкубацию, инкубация икры | 1190 | Чир - 0,9, пелядь - 4,5 | |||
| 2009 г. - с момента заключения контракта до момента окончания работ | Инкубация икры, выпуск сеголеток | 1,5 | 10740 | |||
| 7. | Озера Ханты- Мансийского автономного округа | 2008-2009 гг. В т.ч. по годам: | Сиговые (пелядь), личинки, 30,0 | 3450 | Без выделения квот для целей рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов | |
| 2008 г. - с момента заключения контракта до момента окончания работ | Заготовка производителей, получение половых продуктов, закладка икры на инкубацию, инкубация икры | 350 | ||||
| 2009 г. - с момента заключения контракта до момента окончания работ | Инкубация икры, выпуск личинок | - | 3100 | |||
| Республика Бурятия | ||||||
| 8. | Бассейн озера Байкал | 2008-2009 гг. В т.ч. по годам: | Сиговые (байкальский омуль), сеголетки, 11,0 | 22550 | ||
| 2008 г. - с момента заключения контракта до момента окончания работ | Заготовка производителей, получение половых продуктов, закладка икры на инкубацию, инкубация икры | 2260 | ||||
| 2009 г. - с момента заключения контракта до момента окончания работ | Инкубация икры, выпуск сеголеток | 1 | 20290 | 309,54 | ||
| 9. | Бассейн озера Байкал | 2008-2009 гг. В т.ч. по годам: | Сиговые (байкальский омуль), личинки, 333,0 | 13620 | ||
| 2008 г. - с момента заключения контракта до момента окончания работ | Заготовка производителей, получение половых продуктов, закладка икры на инкубацию, инкубация икры | 1360 | ||||
| 2009 г. - с момента заключения контракта до момента окончания работ | Инкубация икры, выпуск личинок | - | 12260 | |||
| 10. | Бассейн озера Байкал | 2008-2009 гг. В т.ч. по годам: | Сиговые (байкальский омуль), личинки, 333,0 | 13620 | ||
| 2008 г. - с момента заключения контракта до момента окончания работ | Заготовка производителей, получение половых продуктов, закладка икры на инкубацию, инкубация икры | 1360 | ||||
| 2009 г. - с момента заключения контракта до момента окончания работ | Инкубация икры, выпуск личинок | - | 12260 | |||
| 11. | Бассейн озера Байкал | 2008-2009 гг. В т.ч. по годам: | Сиговые (байкальский омуль), личинки, 333,0 | 13620 | ||
| 2008 г. - с момента заключения контракта до момента окончания работ | Заготовка производителей, получение половых продуктов, закладка икры на инкубацию, инкубация икры | 1360 | ||||
| 2009 г. - с момента заключения контракта до момента окончания работ | Инкубация икры, выпуск личинок | - | 12260 | |||
| Республика Адыгея | ||||||
| 12. | Краснодарское водохранилище | С момента заключения контракта до момента окончания работ | Растительноядные (сеголетки) 2,0 | 25 | 1970 | Без выделения квот |
Приложение 5
Государственный контракт N
г. Москва "____"__________ 2008 г.
Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству,
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________________________,
действующего на основании ____________________________ и по доверенности
________________________________, с одной стороны,
и _____________________________________________________________________,
(полное наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество
для физического лица) именуемое в дальнейшем "Исполнитель" в лице
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____________________________________________, с другой стороны, определенное победителем по лоту N__________ открытого конкурса на выполнение работ по воспроизводству водных биологических ресурсов в 2008 году для государственных нужд (Соответствующий протокол заседания комиссии по размещению заявок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения конкурса, аукциона, запроса котировок Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству от "_____"__________ 2008 г. N____), именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий государственный контракт (далее по тексту - Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется в соответствии с техническим (плановым)
заданием, являющимся приложением к настоящему Контракту выполнить работы
по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, включая выпуск
личинок/молоди _______ (наименование вида рыб) в _______________________
(наименование водного объекта) (далее по тексту - Работы), которые
распределены по этапам (далее по тексту - Этапы Работ).
Наименование Работ, сроки, основное содержание Этапов Работ и их
цена устанавливаются Сторонами в Календарном плане, являющимся
приложением к настоящему Контракту.
2. Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Выполнить Работы, указанные в Календарном плане и в
соответствии с техническим (плановым) заданием выпустить в _____________
(наименование водного объекта) ________ (количество) штук личинок/молоди
_____ (наименование вида рыб) средней штучной навеской ____ (количество)
грамм общей биомассой не менее _____ (количество) тонн.
2.1.2. Выполнять Работы, указанные в п. 1 настоящего Контракта в
соответствии с рыбоводно-биологическим обоснованием требованиями,
определенными приказом Госкомрыболовства России от 21.09.99 N 264 "Об
утверждении временных биотехнических нормативов по разведению молоди
ценных промысловых рыб предприятиями по искусственному воспроизводству
рыбных запасов Российской Федерации", а также требованиями "Инструкции о
порядке учета рыбоводной продукции, выпускаемой организациями Российской
Федерации в естественные водоемы и водохранилища", утвержденной приказом
Госкомрыболовства от 06.03.1995 N 38.
2.1.3. Представлять Заказчику следующие документы:
- 2 подлинных экземпляра актов сдачи-приемки выполненных Работ
(Этапов Работ), указанных в Календарном плане;
- 1 подлинный экземпляр счета-фактуры с указанием НДС - в
необходимых случаях;
- пояснительные записки к актам сдачи-приемки выполненных Работ
(Этапов Работ);
- 1 подлинный экземпляр акта приема-передачи рыбоводной продукции,
утвержденный руководителем соответствующего территориального управления
Государственного комитета Российской Федерации по рыболовству (далее по
тексту - Теруправление);
- 1 подлинный экземпляр актов проверок хода выполнения Работ (Этапов
Работ), предусмотренных Календарным планом, проведенной соответствующим
Теруправлением.
2.1.4. В случае отхода (гибели) производителей / рыбоводной
продукции на всех этапах ее производства незамедлительно информировать
об этом Теруправление и в 10-дневный срок представлять Заказчику акты
отхода (гибели) производителей / рыбоводной продукции, утвержденные
руководителем территориального управления Государственного комитета
Российской Федерации по рыболовству или уполномоченным им должностным
лицом.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. В случае необходимости и в соответствии с условиями
проведенного открытого конкурса на выполнение указанных Работ
предусматривать выделение Исполнителю соответствующих квот добычи
(вылова) водных биоресурсов для осуществления рыболовства в целях
рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации в установленном порядке.
2.2.2. Принимать результаты выполненных этапов Работ и оплачивать их
из средств федерального бюджета.
2.2.3. Осуществлять самостоятельно или с привлечением своих
территориальных управлений контроль хода выполнения Работ, указанных в
календарном плане настоящего Контракта.
2.2.4. Принимать результаты выполнения этапов Работ в порядке,
установленном разделом 3 Контракта.
2.2.5. В случае отхода (гибели) производителей / рыбоводной
продукции на всех этапах ее производства самостоятельно или с
привлечением соответствующих Теруправлений проводить комиссионно с
участием подведомственных Заказчику бассейновых управлений по
сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов и организации
рыболовства, а также научно-исследовательских организаций проверку
фактов отхода (гибели) производителей / рыбоводной продукции на всех
этапах ее производства, в том числе, самостоятельно или с привлечением
уполномоченного должностного лица утверждать акты отходов (гибели)
производителей / рыбоводной продукции.
3. Порядок сдачи и приемки результатов выполнения Работ
(Этапов Работ).
3.1. Исполнитель в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с
даты завершения каждого этапа Работ, направляет Заказчику документы,
указанные в п. 2.1.3. настоящего Контракта.
3.2. Прием выполненных Работ (Этапов Работ) осуществляется
Заказчиком или уполномоченным им лицом путем подписания акта
сдачи-приемки выполненных Работ по каждому этапу. Акт подписывается в
срок, не превышающий 30 (тридцати) рабочих дней с момента предоставления
Исполнителем акта Заказчику.
3.3. При наличии возражений по объему, срокам и качеству выполненных
работ, определенных в пунктах 2.1.1, 2.1.2 Контракта, Стороны составляют
протокол с указанием замечаний, условий и сроков, необходимых для их
устранения.
3.4. Все недостатки и дефекты в работах, в том числе скрытые
недостатки, установленные Заказчиком, устраняются Исполнителем за свой
счет в установленные Заказчиком сроки.
4. Цена Контракта и порядок расчетов
4.1. Валюта цены Контракта устанавливается в рублях.
4.2. Общая цена Контракта составляет ________________________ рублей
(сумма цифрами и прописью) с учетом НДС.
4.3. В случае превышения цены Контракта возникшая разница в цене
погашается за счет Исполнителя.
5. Платежи и расчеты.
5.1. Заказчик вправе проавансировать Работы в размере не более 30
(тридцати) процентов от общей цены Контракта (цены каждого Этапа Работ).
5.2. Исполнитель обязан по требованию Заказчика вернуть Заказчику
выплаченный Исполнителю аванс и оплату за предыдущие выполненные этапы
Работ в случае не выполнения любого из последующих этапов Работ,
указанных в Календарном плане настоящего Контракта.
5.3. Оплата по каждому этапу Работ производится на основании
представленного Исполнителем акта сдачи-приемки выполненных Работ с
приложением пояснительной записки, акта проверки хода выполнения Этапов
Работ, а также счета-фактуры с указанием НДС - в необходимых случаях.
5.4. Окончательная оплата по контракту производится на основании
представленного Исполнителем акта приема-передачи рыбоводной продукции,
акта сдачи-приемки выполненных Работ с приложением пояснительной
записки, акта проверки хода выполнения Работ (Этапов Работ), а также
счета-фактуры с указанием НДС - в необходимых случаях.
5.5. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения
Контракта и до окончания срока его действия вправе, если это
предусмотрено условиями конкурсной документации, изменить не более чем
на десять процентов предусмотренный Контрактом объем Работ при изменении
потребности в Работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при
выявлении потребности в проведении Работ, не предусмотренных Контрактом,
но связанных с Работами, предусмотренными Контрактом. При выполнении
дополнительного объема вышеуказанных Работ Заказчик по согласованию с
Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Контракта
пропорционально объему Работ, но не более чем на десять процентов цены
контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с
сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан
изменить цену Контракта указанным образом.
5.6. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе
Заказчика до завершения Исполнителем полного перечня Работ, указанных в
Календарном плане, Заказчик оплачивает Исполнителю фактические затраты
по выполненному объему Работ на дату прекращения действия настоящего
Контракта с оформлением соответствующего соглашения Сторон в
установленном порядке.
6. Ответственность Сторон и условия расторжения Контракта
6.1. Заказчик обеспечивает финансирование выполнения Работ (Этапов
Работ).
6.2. Исполнитель отвечает за исполнение своих обязательств по
настоящему Контракту своим имуществом.
6.3. В случае невыполнения или частичного выполнения Исполнителем
объемов Работ (Этапов Работ), установленных Контрактом, Заказчик имеет
право расторгнуть Контракт и потребовать в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации возмещения убытков, причиненных
Исполнителем вследствие ненадлежащего исполнения договорных
обязательств.
6.4. В случае просрочки исполнения одной из Сторон своих
обязательств по Контракту другая Сторона вправе потребовать уплатить
неустойку в размере не менее 1/300 ставки рефинансирования Центрального
банка России на текущий период за каждый день просрочки исполнения
обязательств, указанных в Контракте, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств.
Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой
силы или по вине другой Стороны.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение или просрочку исполнения своих обязательств по
Контракту, если ненадлежащее их исполнение произошло вследствие
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях обстоятельств, возникших после заключения Контракта, которые
Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
Доказательством действия обстоятельств непреодолимой силы является
справка уполномоченного органа.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.1.
Контракта, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения
Контракта, должна направить другой стороне в течение 10 дней с момента
наступления указанных обстоятельств письменное уведомление, которое
должно содержать, в том числе, данные о характере обстоятельств
непреодолимой силы.
В случае не извещения или несвоевременного извещения другой стороны
о наступивших обстоятельствах непреодолимой силы, Сторона, не
исполнившая обязательства по Контракту, должна нести ответственность в
соответствии с разделом 6 Контракта.
7.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы и
соблюдения Стороной условий, указанных в пункте 7.2. Контракта, срок
выполнения обязательств по Контракту может быть продлен соразмерно
времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их
последствия, если это не противоречит требованиям к выполняемым работам,
указанным в пункте 2.1.2. Контракта.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут
возникнуть по Контракту и/или в связи с ним, если они не будут разрешены
путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в
установленном порядке.
9. Особые условия
9.1. Рыбоводная продукция, получаемая в ходе всего технологического
цикла воспроизводства водных биоресурсов и оплачиваемая Заказчиком,
является собственностью Заказчика.
9.2. Добытые (выловленные) водные биоресурсы после их использования
для целей воспроизводства, а также производители / рыбоводная продукция
на всех этапах ее производства, указанные в пункте 2.1.4. Контракта и не
оплаченные Заказчиком, являются собственностью Исполнителя.
10. Прочие условия
10.1. В случае если для выполнения установленного задания невозможно
заготовить необходимое количество производителей согласно выделенной
Заказчиком квоты добычи (вылова) водных биоресурсов на цели
искусственного воспроизводства Исполнитель использует половозрелых
производителей той же популяции из собственного ремонтно-маточного стада
или закупает недостающее количество оплодотворенной икры (личинок) без
увеличения стоимости Контракта.
10.2. Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь в
том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны должным
образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
10.3. Все приложения к Контракту, подписанные Сторонами, являются
его неотъемлемыми частями.
10.4. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по
Контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны.
10.5. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях
реквизитов и других сведений, касающихся исполнения Контракта.
10.6. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
10.7. Контракт действует с момента его подписания Контракта до
_______________.
11. Адреса и реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ
12. ПРИЛОЖЕНИЕ
12.1. К настоящему Контракту прилагаются:
1) Календарный план на _______ листах в 1 экз.
2) Техническое (плановое) задание на ______ листах в 1 экз.
Исполнитель: Заказчик:
____________________ ____________________
М.П. М.П.
"___" ________ 200_ г. "___" ________ 200_ г.
Приложение 1
к государственному контракту
N___ от "___" ______ 2008 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
выполнение работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов,
включая выпуск личинок/молоди ________ (наименование вида рыб)
в __________________ (наименование водного объекта)
| N п/п Этапа работ/ Сроки | N п/п Наименование работ и их содержание | Дата начала каждого наименования работ | Дата окончания каждого наименования работ | Цена каждого этапа работ (тыс. руб.) | Ожидаемые результаты по выполнению каждого этапа работ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
Исполнитель: Заказчик:
____________________ ____________________
М.П. М.П.
"___" ________ 200_ г. "___" ________ 200_ г.
Приложение 2
к государственному контракту
N___ от "___" ______ 2008 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ (ПЛАНОВОЕ) ЗАДАНИЕ
выполнение работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов,
включая выпуск личинок/молоди ________ (наименование вида рыб)
в __________________ (наименование водного объекта)
1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.
Соответствующий протокол Комиссии по размещению заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем
проведения конкурса, аукциона, запроса котировок от _____ N___________.
2. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.
Целью проведения настоящих работ является увеличение объемов и
повышение эффективности искусственного воспроизводства ценных
промысловых видов рыб.
3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОБЪЕМЫ РАБОТ.
В результате выполненных Работ Исполнитель осуществит в срок до
_______ выпуск в ________________________ (наименование водного объекта)
_______ (количество) штук личинок/молоди ______ (наименование вида рыб)
средней штучной навеской ____ (количество) грамм, общей биомассой не
менее _____ (количество) тонн.
Для указанных целей Исполнителем в случае необходимости и в
соответствии с условиями конкурсной (аукционной) документации
предусматривается осуществить в 200__ году добычу (вылов): _____________
(видовой, половой и размерный состав уловов).
Районы добычи (вылова): (зона, подзона), место лова (водный объект),
границы лова.
Сроки добычи (вылова): _____.
Орудия и способы лова: _____.
Исполнитель: Заказчик:
____________________ ____________________
М.П. М.П.
"___" ________ 200_ г. "___" ________ 200_ г.
Приказ Госкомрыболовства РФ от 10 июня 2008 г. N 505 «О размещении заказа на выполнение работ по воспроизводству водных биологических ресурсов в 2008 году для государственных нужд»
Текст приказа официально опубликован не был
