Приказ Федерального агентства по рыболовству от 5 апреля 2011 г. № 332 “О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2011 году работ по строительству судов для целей рыбоохраны - катер (на базе проекта "КС-700"), 10 единиц для нужд Федерального агентства по рыболовству”

Справка

С целью обеспечения размещения заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2011 году работ по строительству судов для целей рыбоохраны - катер (на базе проекта "КС-700"), 10 единиц для нужд Федерального агентства по рыболовству в рамках реализации федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2014 годах" за счет средств федерального бюджета, приказываю:

1. Установить, что размещение заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2011 году работ по строительству судов для целей рыбоохраны - катер (на базе проекта "КС-700"), 10 единиц для нужд Федерального агентства по рыболовству осуществляется путем проведения открытого конкурса.

2. Утвердить Извещение о проведении открытого конкурса по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение 2011 году работ по строительству судов для целей рыбоохраны - катер (на базе проекта "КС-700"), 10 единиц для нужд Федерального агентства по рыболовству, согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить Документацию об открытом конкурсе по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2011 году работ по строительству судов для целей рыбоохраны - катер (на базе проекта "КС-700"), 10 единиц для нужд Федерального агентства по рыболовству, согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Управлению экономики, имущественных отношений и перспективного развития (С.И. Крылов) обеспечить размещение заказа, указанного в пункте 1 настоящего приказа, в установленном порядке.

5. Управлению целевых программ и инвестиций (И.Г. Савченко) совместно с Управлением правового обеспечения (Е.С. Кац) в пределах своей компетенции обеспечить заключение государственного контракта с победителем по итогам проведенного открытого конкурса и осуществлять контроль его выполнения.

6. Управлению финансов (Е.Ю. Соловьева) осуществлять оплату государственного контракта в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели в рамках федеральной целевой программы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2014 годах" в 2011 году.

7. Управлению контроля, надзора и рыбоохраны (Г.В. Терпелюк) после заключения государственного контракта организовать комиссию по приемке работ по государственному контракту, из числа государственных служащих центрального аппарата Росрыболовства и территориальных органов получателей судов для целей рыбоохраны.

8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

А.А. Крайний

Приложение № 1
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 5 апреля 2011 г. № 332

Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения государственного контракта на выполнение в 2011 году работ по строительству судов для целей рыбоохраны - катер (на базе проекта "КС-700"), 10 единиц для нужд Федерального агентства по рыболовству

1. Название торгов - право на заключение государственного контракта на выполнение в 2011 году работ по строительству судов для целей рыбоохраны - катер (на базе проекта "КС-700"), 10 единиц для нужд Федерального агентства по рыболовству.

2. Форма торгов - открытый конкурс.

3. Государственный заказчик - Федеральное агентство по рыболовству.

Адрес государственного заказчика: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12.

Контактный телефон: (495) 625-63-23.

Контактные лица: Авдеев Борис Николаевич (avdeev@fishcom.ru);

4. Предмет государственного контракта - выполнение в 2011 году работ по строительству судов для целей рыбоохраны - катер (на базе проекта "КС-700"), 10 единиц для нужд Федерального агентства по рыболовству.

5. Место выполнения работ в 2011 году по строительству судов для целей рыбоохраны - катер (на базе проекта "КС-700"), 10 единиц для нужд Федерального агентства по рыболовству - Российская Федерация.

6. Техническое задание на выполнение работ приведено в приложении № 4 к Конкурсной документации, являющемся неотъемлемой частью Конкурсной документации по размещению заказа на выполнение в 2011 году работ по строительству судов для целей рыбоохраны - катер (на базе проекта "КС-700"), 10 единиц для нужд Федерального агентства по рыболовству.

Наименование работ, срок выполнения работ, начальная (максимальная) цена государственного контракта:

Наименование работ	Срок выполнения работ	Начальная (максимальная) цена государственного контракта, (руб.)
выполнение в 2011 году работ по строительству судов для целей рыбоохраны - катер (на базе проекта "КС-700"), 10 единиц для нужд Федерального агентства по рыболовству	Сроки выполнения работ - 150 дней со дня заключения государственного контракта.	18 000 000

Преимущества учреждениям, предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не предоставляются.

7. Официальный сайт, на котором размещена Конкурсная документация по размещению заказа - www.zakupki.gov.ru.

Комплект Конкурсной документации по размещению заказа на выполнение в 2011 году работ по строительству судов для целей рыбоохраны - катер (на базе проекта "КС-700"), 10 единиц для нужд Федерального агентства по рыболовству, на бумажном носителе предоставляется по адресу государственного заказчика в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

Плата за предоставление Конкурсной документации по размещению заказа на выполнение в 2011 году работ по строительству судов для целей рыбоохраны - катер (на базе проекта "КС-700"), 10 единиц для нужд Федерального агентства по рыболовству, не взимается.

8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе - г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, Федеральное агентство по рыболовству, 11 мая 2011 г. в 14 ч. 00 мин. (время московское).

Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, Федеральное агентство по рыболовству, 31 мая 2011 г.

Место и дата подведения итогов открытого конкурса - г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, Федеральное агентство по рыболовству, 10 июня 2011 г.

Приложение № 1
к приказу Федерального
агентства по рыболовству
от 5 апреля 2011 г. № 332

Конкурсная документация
на право заключения государственного контракта на выполнение в 2011 году работ по строительству судов для целей рыбоохраны - катер (на базе проекта "КС-700"), 10 единиц для нужд Федерального агентства по рыболовству

1. Общие положения

1.1. Настоящая конкурсная документация по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2011 году работ по строительству судов для целей рыбоохраны - катер (на базе проекта "КС-700"), 10 единиц для нужд Федерального агентства по рыболовству (далее - Конкурсная документация) разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее Закон о размещении заказов), постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 722 "Об утверждении правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд".

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в открытом конкурсе и инструкции по ее заполнению

2.1. Участник размещения заказа подает заявку, оформленную в соответствии с приложением № 1 к Конкурсной документации, на участие в открытом конкурсе в письменной форме или в форме электронного документа в запечатанном конверте.

Заявка на участие в открытом конкурсе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в открытом конкурсе, которой обменялись участник размещения заказа и государственный заказчик, должны быть представлены на русском языке.

2.2. К заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются следующие документы:

1) полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (Руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа;

4) описание участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом открытого конкурса, их количественных и качественных характеристик, оформленное в соответствии с приложением № 5 к Конкурсной документации;

5) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом государственного контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта является крупной сделкой;

Если заключение государственного контракта в соответствии с Конкурсной документацией и на условиях, предложенных участником размещения заказа, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения государственного контракта является крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"), то в зависимости от организационно-правовой формы участник размещения заказа должен представить:

- выписку из протокола, содержащего решение о совершении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";

- выписку из протокола, содержащего решение об одобрении крупной сделки, принятое и оформленное в соответствии со статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" либо документом, подтверждающим, что участник размещения заказа является акционерным обществом, состоящим из одного акционера, который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа (для акционерных обществ);

- документ, подтверждающий согласие собственника имущества унитарного предприятия на совершение крупной сделки, принятое в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (для государственных и муниципальных унитарных предприятий);

7) платежное поручение или копия такого поручения, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

8) наличие в собственности или на основании гражданско-правового договора права использования технического проекта или патента на промышленный образец катера "КС-700"(копия прикладывается в составе заявки на участия в открытом конкурсе).

2.3. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.

2.4. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в такой заявке до вскрытия конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе.

2.5. Участник размещения заказа самостоятельно определяет способ доставки заявок на участие в открытом конкурсе и несет все риски того, что его заявка на участие в открытом конкурсе будет доставлена по неправильному адресу или, при несоблюдении сроков получения заявок на участие в открытом конкурсе, признана опоздавшей.

2.6. Каждая заявка на участие в открытом конкурсе, поступившая в срок, указанный в разделе 8 настоящей Конкурсной документации, регистрируется представителем государственного заказчика в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в открытом конкурсе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.

2.7. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, представитель государственного заказчика, указанный в извещении выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения, а также регистрационного номера заявки на участие в открытом конкурсе.

2.8. При получении заявки на участие в конкурсе, поданной в форме электронного документа, представитель государственного заказчика, указанный в извещении подтверждает в письменной форме ее получение в течение одного рабочего дня со дня получения такой заявки.

2.9. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

2.10. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

2.11. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

2.12. Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей).

2.13. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в открытом конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

2.14. Представленные в составе заявки на участие в открытом конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

2.15. Заявка на участие в конкурсе, все документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом, переводом на русском языке.

3. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ

3.1. Участники размещения заказа осуществляют и представляют государственному заказчику описание выполняемых работ согласно приложению № 5 к Конкурсной документации в соответствии со сроками выполнения, характеристикой работ и начальной ценой государственного контракта, изложенных в техническом задании в приложении № 4 к Конкурсной документации.

3.2. Описание выполняемых работ подписывается лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

4. Начальная (максимальная) цена государственного контракта, место, условия и сроки выполнения работ

4.1. Начальная (максимальная) цена государственного контракта 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей 00 копеек.

4.2. Условия выполнения работ указаны в приложении № 4 к Конкурсной документации.

4.3. Форма оплаты работ - безналичный расчет. Порядок и сроки оплаты работ производится в порядке, предусмотренном государственным контрактом.

4.4. Срок выполнения работ - 150 дней со дня заключения государственного контракта.

4.5. Источник финансирования - средства федерального бюджета.

4.6. Место выполнения работ по строительству судов для целей рыбоохраны - катер (на базе проекта "КС-700"), 10 единиц для нужд Федерального агентства по рыболовству - Российская Федерация.

5. Порядок формирования цены государственного контракта

5.1. Цена работ, выполняемых по государственному контракту включает в себя компенсацию всех издержек Подрядчика на выполнение работ по Контракту (включая НДС), в том числе указанных ниже по тексту настоящего пункта, и причитающееся ему вознаграждение.

Стоимость работ по государственному контракту является твердой и не подлежит изменению за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерацией.

5.2. Цена государственного контракта, предлагаемая участником размещения заказа не может превышать начальную (максимальную) цену государственного контракта.

5.3. Цена государственного контракта, предложенная участником размещения заказа должна быть фиксированной на период проведения открытого конкурса, выполнения работ. Заявка на участие в открытом конкурсе, содержащая предложения о корректировке цены в сторону увеличения, будет отклонена без какого-либо рассмотрения.

5.4. В случае наличия арифметических расхождений в форме заявки на участие в открытом конкурсе между цифрами и словами Единой комиссией Федерального агентства по рыболовству по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд путем проведения открытого конкурса, аукциона, аукциона в электронной форме, запроса котировок (далее - Единая комиссия) принимается к рассмотрению число, прописанное словами.

6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с подрядчиками

6.1. При формировании цены государственного контракта и расчетов с подрядчиками используется валюта Российской Федерации.

6.2. Все суммы денежных средств выражаются в российских рублях, за исключением: если к заявке на участие в открытом конкурсе приложены документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами, в которых суммы денежных средств выражены в других валютах. В этом случае участнику размещения заказа необходимо к заявке на участие в открытом конкурсе приложить указание на денежный эквивалент этих сумм в российских рублях по курсу Центрального банка России на дату размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте Российской Федерации.

7. Сведения о возможности государственного заказчика изменить цену государственного контракта

Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного государственным контрактом объема работ и иных условий исполнения государственного контракта.

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе

8.1. Для участия в открытом конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в срок и по форме, которые установлены Конкурсной документацией.

8.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме или в форме электронного документа.

8.3. Заявка на участие в открытом конкурсе в письменной форме подается участником размещения заказа в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде оформляется в соответствии с приложением № 2 к Конкурсной документации.

8.4. Заявка на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа подается участником размещения заказа на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf.

Такая заявка (каждый файл, входящий в состав заявки) должна быть подписана электронной цифровой подписью участника размещения заказа, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого изготовлен удостоверяющим центром, сертификат ключа подписи уполномоченного лица которого внесен в Единый государственный реестр сертификатов ключей подписей уполномоченных лиц удостоверяющих центров в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 01-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" (информация на сайте http://www.reestr-pki.ru).

Указанный машиночитаемый носитель, содержащий заявку в форме электронного документа, подается в запечатанном конверте (бумажном), в который должны быть вложены необходимые в составе заявки документы в письменной форме, если такие документы подписываются иными лицами, нежели участником размещения заказа, в том числе документы, подающиеся в нотариально заверенной форме.

При этом участник размещения заказа принимает на себя все риски и ответственность за сохранность и неизменность подаваемой им заявки в форме электронного документа, а также гарантирует возможность прочтения такой заявки в форме электронного документа на оптическом диске CD-R (исключающем возможность изменения информации) в форматах doc. и rtf.

Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа оформляется в соответствии с приложением № 3 к Конкурсной документации.

Заявки на участие в открытом конкурсе в форме электронного документа, оформленные и/или поданные с нарушением настоящего раздела к участию в открытом конкурсе не допускаются.

8.5. Заявка на участие в открытом конкурсе, как в письменной форме, так и в форме электронного документа может быть:

- направлена по почте по адресу: 107996, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12;

- передана на руки сотруднику, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

Дата начала приема заявок на участие в открытом конкурсе 7 апреля 2011 г.

Дата окончания приема заявок на участие в открытом конкурсе 11 мая 2011 г. в 14-00 (время московское).

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 по московскому времени, по пятницам - с 10.00 до 16.00 по московскому времени.

8.6. Заявка также может быть подана на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открывается доступ к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа (по адресу государственного заказчика).

8.7. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется государственным заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе поданной в письменном виде, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается.

8.8. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе в письменном виде или в форме электронного документа, государственный заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

9. Расходы на участие в открытом конкурсе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом конкурсе, участием в открытом конкурсе и заключением государственного контракта.

10. Требования к участникам размещения заказа

В настоящем открытом конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

10.1. Не проведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

10.2. Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом конкурсе.

10.3. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе.

10.4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

10.5. Наличие в собственности или на основании гражданско-правового договора права использования технического проекта или патента на промышленный образец катера "КС-700".

11. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки

11.1 Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе отозвать такую заявку в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Заявки на участие в открытом конкурсе отзываются в следующем порядке.

Участник размещения заказа подает в письменном виде или в форме электронного документа уведомление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на участие в открытом конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование открытого конкурса, регистрационный номер заявки на участие в открытом конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в открытом конкурсе.

Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, поданное в письменном виде, должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

Заявление об отзыве заявки на участие в открытом конкурсе, поданное в форме электронного документа, должно быть подписано электронной цифровой подписью участника размещения заказа.

Заявление об отзыве заявок на участие в открытом конкурсе подается по адресу государственного заказчика.

В день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, заявки на участие в открытом конкурсе отзываются на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

11.2. Отзывы заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе.

11.3. Заявки на участие в открытом конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, указанном выше, считаются не поданными.

11.4. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в открытом конкурсе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе изменить заявку на участие в открытом конкурсе в любое время до момента вскрытия Единой комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

Изменения, внесенные в заявку на участие в открытом конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в открытом конкурсе.

11.5. Заявки на участие в открытом конкурсе изменяются в следующем порядке.

Изменения заявки на участие в открытом конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются наименование открытого конкурса и регистрационный номер заявки в следующем порядке: "Изменение заявки на участие в открытом конкурсе _____________________ (наименование открытого конкурса) _____________ (регистрационный номер заявки)".

11.6. Изменения заявки на участие в открытом конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в открытом конкурсе в соответствии с разделом 2 Конкурсной документации.

11.7. До последнего дня подачи заявок, установленного разделом 8 Конкурсной документации, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении открытого конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении открытого конкурса).

11.8. В день вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, изменения заявок на участие в открытом конкурсе подаются на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

11.9. Изменения заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, установленном разделом 8 Конкурсной документации.

11.10. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в открытом конкурсе и государственный заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений до момента их вскрытия.

11.11. Конверты с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе вскрываются Единой комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в открытом конкурсе.

11.12. После вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и конвертов с изменениями соответствующих заявок Единая комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в открытом конкурсе надлежащим лицом.

11.13. О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

11.14. В случае, если на конверте с изменениями заявки на участие в открытом конкурсе указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, такие конверты с изменениями заявок на участие в открытом конкурсе не принимаются государственным заказчиком и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта государственным заказчиком по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

12. Формы, порядок, даты начала и окончания срока  предоставления участникам размещения заказа  разъяснений положений Конкурсной документации

12.1. При проведении открытого конкурса какие-либо переговоры Единой комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения открытый конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

12.2. Государственный заказчик обязан давать разъяснения положений Конкурсной документации. Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме или в форме электронного документа государственному заказчику запрос о разъяснении положений Конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса государственный заказчик направит в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

Государственный заказчик прекращает давать разъяснения положений Конкурсной документации за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

12.3. Запросы о разъяснении Конкурсной документации, подаваемые в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью участника размещения заказа.

12.4. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений Конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено государственным заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Конкурсной документации не должно изменять ее суть.

13. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе

13.1. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа: г. Москва, Рождественский бульвар, д. 12, Федеральное агентство по рыболовству.

Публично 11 мая 2011 г. в 14 ч. 00 мин. (время московское) Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и открывается доступ к заявкам на участие в открытом конкурсе, поданным в форме электронного документа.

13.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и Конкурсной документации, Единая комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.3. Единой комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, которые поступили государственному заказчику до вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.4. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.5. В связи с существующим пропускным режимом в здание Росрыболовства участники размещения заказа или их представители, желающие присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, должны не позднее чем за один рабочий день до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе сообщить кандидатуру сотрудникам, указанным в извещении о проведении открытого конкурса.

Для прохода в здание Росрыболовства лицу необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

13.6. Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе лица регистрируются в листе регистрации уполномоченных представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем Единой комиссии.

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в открытом конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных Конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и государственным заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.8. Указанный протокол размещается государственным заказчиком в течение дня, следующего после подписания такого протокола, на официальном сайте.

13.9. Государственный заказчик обязан осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

13.10. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и подаваемых в форме электронных документов заявок на участие в открытом конкурсе конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

13.11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в открытом конкурсе, открытый конкурс признается несостоявшимся.

14. Условия допуска к участию в открытом конкурсе

14.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным подпунктами 2 - 4 пункта 1 статьи 11 Закона о размещении заказов.

Срок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

14.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, участником открытого конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Закона о размещении заказов, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и государственным заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе и о признании его участником открытого конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Закона о размещении заказов, которым не соответствует участник размещения заказа, положений Конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в открытом конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Конкурсной документации, сведений о решении каждого члена Единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в открытом конкурсе.

14.3. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе размещается государственным заказчиком на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и признанным участниками открытого конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и не допущенным к участию в открытом конкурсе, направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

14.4. При рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе участник размещения заказа не допускается Единой комиссией к участию в открытом конкурсе в случае:

1) не предоставления определенных разделом 2 Конкурсной документации документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, соответственно на выполнение которых размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2 - 4 пункта 1 статьи 11 Закона о размещении заказов;

3) несоответствия заявки на участие в открытом конкурсе требованиям Конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене государственного контракта, превышающей начальную (максимальную) цену государственного контракта (цену лота).

14.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Единая комиссия обязана отстранить такого участника от участия в открытом конкурсе на любом этапе его проведения.

15. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе и их значимость

Для определения лучших условий исполнения государственного контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, Единая комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии со следующими критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе:

1. Качество работ и квалификация участника открытого конкурса со значимостью - 20%;

2. Цена государственного контракта со значимостью - 35%;

3. Сроки выполнения работ со значимостью - 35%;

4. Срок предоставления гарантии качества выполнения работ со значимостью - 10%.

16. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

16.1. Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками открытого конкурса.

16.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются Единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями, установленными разделом 15 Конкурсной документации.

16.3. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга * по каждой заявке в соответствии со следующей формулой:

*

где:

Amax - начальная (максимальная) цена контракта, установленная в Конкурсной документации;

Ai - предложение i-го участника конкурса по цене контракта;

Mmax - максимальный срок выполнения работ, установленный в соответствии с извещением и Техническим заданием (равен 150 дней с даты заключения государственного контракта);

Mmin - минимальный срок выполнения работ, установленный в соответствии с Техническим заданием (равен 110 дней с даты заключения государственного контракта);

В случае применения одного срока (периода) выполнения работ предложениям в заявках со сроком (периодом) выполнения работ, равным менее половины максимального срока (периода) выполнения работ, установленного в Конкурсной документации, присваивается рейтинг по данному критерию, равный 50.

Mi - срок выполнения работ, предложенный i-м участником конкурса (___ дней с даты заключения государственного контракта);

Tc - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "качество работ и квалификация участника открытого конкурса";

Hmin - минимальный срок предоставления гарантий качества выполнения работ составляет 12 месяцев;

Hi - предложение i-го участника конкурса по сроку предоставления гарантии качества выполнения работ.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "Срок представления гарантий качества" осуществляется на основании сведений, представленных в заявке участника конкурса.

В целях оценки и сопоставления предложений в заявках по сроку предоставления гарантий качества работ, превышающему более чем на половину минимальный срок предоставления гарантий качества работ, установленный в конкурсной документации, таким заявкам присваивается рейтинг по данному критерию, равный 50.

Если заявка не содержит предложения об обеспечении исполнения условий контракта по критерию "Срок представления гарантий качества", рейтинг заявки по данному критерию равен 0.

Государственный контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником конкурса, с которым заключается контракт, без взимания дополнительной платы, кроме цены контракта.

Для определения рейтинга заявки по критерию "качество работ и квалификация участника открытого конкурса" в Конкурсной документации устанавливаются:

№ п/п	Предмет оценки и перечень показателей по критерию "качество работ и квалификация участника открытого конкурса"	Максимальное количество баллов
1	Наличие у участника размещения заказа сертификата Госстандарта России о соответствии продукции - катера: Представлен сертификат Госстандарта России о соответствии продукции - катера	20
	Не представлен сертификат Госстандарта России о соответствии продукции - катера	0
2	Наличие у участника размещения заказа производственных мощностей (подтверждается документально), в случае проведения участником размещения заказа работ на арендованных мощностях (подтверждается нотариально заверенной копией договора аренды на период проведения работ),
	- собственных;	15
	- частично взятых в аренду;	5
	- полностью взятых в аренду.	0
3	Количество выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов, стороной (исполнителем) которых является участник размещения заказа, на строительство судов (катеров) (подтверждается копиями контрактов и актами выполненных работ):
	Указано максимальное количество выполненных контрактов, стороной (исполнителем) которых является участник размещения заказа, среди всех заявок участников размещения заказа. Следующим заявкам снижается на 2 балла по мере снижения количества контрактов, но значение не может быть менее 2 балла.	10
4	Общая стоимость выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов, стороной (исполнителем) которых является участник размещения заказа, по строительству судов (катеров), (подтверждается копиями контрактов и актами выполненных работ):
	Указана максимальная общая стоимость выполненных контрактов, стороной (исполнителем) которых является участник размещения заказа, среди всех заявок участников размещения заказа Следующим заявкам снижается на 2 балла по мере снижения общей стоимости выполненных контрактов, но значение не может быть менее 2 баллов.	10
5	Наличие у участника размещения заказа положительных отзывов заказчиков по результатам строительства судов (катеров) (подтверждается копиями отзывов):
	В составе заявки приложено максимальное количество положительных отзывов среди всех заявок участников размещения заказа Следующим заявкам снижается на 1 балл по мере уменьшения количества приложенных отзывов, но значение не может быть менее 1 балла.	10
6	Наличие/отсутствие у участника размещения заказа сертификата ГОСТ Р ИСО-9001.	5/0
7	Наличие/отсутствие у участника размещения заказа прибыли/убытка на 01.01.2011 (подтверждается копией формы N 2 бухгалтерского баланса, копией налоговой декларации).	5/0
8	Способ выполнения работ по строительству судов - катеров:
	- с привлечением соисполнителей;	0
	- без привлечения соисполнителей.	20
9	Наличие у участника размещения заказа: - суммы уставного капитала (для юридических лиц при наличии уставного капитала); - имущества в собственности (для индивидуальных предпринимателей, частных и юридических лиц в случае отсутствия у них уставного капитала) в пределах:
	до 1 млн. руб. включительно	1
	от 1 млн. руб. до 5 млн. руб. включительно	2
	от 5 млн. руб. до 8 млн. руб. включительно	3
	от 8 млн. руб. до 10 млн. руб. включительно	4
	более 10 млн. руб.	5
	Итого: максимальная бальная оценка	100

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "качество работ и квалификация участника открытого конкурса", определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Единой комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию.

Показатель рейтинга, присуждаемый i-й заявке по критерию качество работ и квалификация участника открытого конкурса", определяется по формуле:

*,

где:

* - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

* - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов Единой комиссии), присуждаемое Единой комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k - количество установленных показателей.

Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами Единой комиссии по критерию (показателю).

Оценка заявки по критерию оценки "качество работ и квалификация участника открытого конкурса" производится только при наличии подтверждающих документов, прикладываемых по усмотрению участника размещения заказа.

В случае отсутствия подтверждающих документов по соответствующим показателям по критерию "качество работ и квалификация участника открытого конкурса" будет присваиваться ноль баллов.

16.4. Значение показателя * округляется с точностью до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

В соответствии с полученными оценками итогового рейтинга * государственный заказчик проводит ранжирование заявок на участие в конкурсе. Победителем конкурса признается участник открытого конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен первый номер в соответствии с максимальным показателем *.

В случае, если две или более заявок на участие в открытом конкурсе получили одинаковый показатель * меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе.

16.5. Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и государственным заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у государственного заказчика.

16.6. Государственный заказчик в течение трех дней со дня размещения на официальном сайте протокола передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе в проект государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации.

16.7. Предмет гарантийного обязательства и исчерпывающий перечень условий исполнения гарантийного обязательства изложены в пункте 22 Технического задания, прилагаемого к Конкурсной документации.

17. Требования обеспечения заявки на участие в конкурсе

17.1. Обеспечение заявки на участие в конкурсе устанавливается в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении открытого конкурса и составляет - 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

- Обеспечение заявки должно отвечать следующим требованиям:

- в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе используются только денежные средства;

- в качестве документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, должно быть платежное поручение или копия такого поручения.

17.2. Участник размещения заказа, заявка на участие в конкурсе которого не сопровождается установленным обеспечением, не будет допущен до участия в конкурсе.

17.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются:

- в течение пяти рабочих дней со дня принятия государственным заказчиком решения об отказе от проведения открытого конкурса;

- в течение пяти рабочих дней со дня поступления государственному заказчику уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в открытом конкурсе;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе участнику размещения заказа, не допущенному к участию в конкурсе;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе участникам размещения заказа, которые участвовали в открытом конкурсе, но не стали победителями открытого конкурса, кроме участника размещения заказа, заявке которого присвоен второй номер;

- участнику размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения государственного контракта с победителем открытого конкурса или с таким участником размещения заказа;

- победителю открытого конкурса в течение рабочих пяти дней со дня заключения с ним государственного контракта;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе участникам размещения заказа, чьи конверты с заявками на участие в открытом конкурсе, и поданные в форме электронного документа заявки на участие в открытом конкурсе, поданы после окончания приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

17.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются в случаях:

- уклонения победителя конкурса от заключения государственного контракта;

- уклонения участника размещения заказа, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения государственного контракта, в том случае, если победитель конкурса уклонился от заключения государственного контракта.

17.5. Банковские реквизиты государственного заказчика для перечисления обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе:

Федеральное агентство по рыболовству

Р/с. 40302810800001000079

Лиц/сч. № 05731000760

УФК по г. Москве

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва

БИК 044583001

ИНН 7702679523

КПП 770201001

18. Требования обеспечения исполнения государственного контракта.

18.1. Обеспечение исполнения государственного контракта устанавливается в размере 30% (тридцать процентов) начальной (максимальной) цены государственного контракта, указанной в извещении о проведении открытого конкурса, и составляет 5 400 000 (пять миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

Победитель конкурса до заключения государственного контракта по своему усмотрению предоставляет государственному заказчику безотзывную банковскую гарантию, договор поручительства или передает государственному заказчику в залог денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения государственного контракта.

Обеспечение исполнения государственного контракта в виде страхования ответственности по контракту не допускается.

18.2. Способ обеспечения исполнения обязательств государственного контракта определяется участником размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, самостоятельно.

18.3. В том случае, если обеспечение исполнения государственного контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в конкурсной документации.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны государственного контракта, название предмета государственного контракта и по возможности ссылку на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (или протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в случае признания конкурса несостоявшимся) как основание заключения государственного контракта.

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного срока выполняемых работ по соответствующему государственному контракту и оканчиваться не ранее его завершения.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.

18.4. В случае, если обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в виде договора поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и капитал и резервы которого, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, составляют не менее чем триста миллионов рублей. Капитал и резервы, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления отчетности по окончании периода, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, на предыдущую отчетную дату. При этом размер поручительства не может превышать десять процентов размера капитала и резервов, определенных в порядке, установленном настоящей частью. В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, государственный контракт может быть заключен только после предоставления победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя конкурса от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "д" пункта 1 части 3 статьи 25 Закона о размещении заказов и подтверждающих его полномочия.

18.5. В случае, если обеспечение исполнение государственного контракта предоставляется в виде залога денежных средств, денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения государственного контракта, должны быть перечислены в размере, установленном конкурсной документацией.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются подрядчику, с которым заключается государственный контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по государственному контракту (этапам) в течение 20 рабочих дней или иного срока, установленного в проекте государственного контракта со дня получения государственным заказчиком соответствующего письменного требования подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный подрядчиком в этом письменном требовании.

Банковские реквизиты государственного заказчика для перечисления обеспечения исполнения обязательств государственного контракта:

Федеральное агентство по рыболовству

Р/с. 40302810800001000079

Лиц/сч. № 05731000760

УФК по г. Москве

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва

БИК 044583001

ИНН 7702679523

КПП 770201001

18.6. В случае если участник размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, не предоставляет обеспечения исполнения государственного контракта, то такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного контракта, а также об исполнителях, с которыми государственные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

19. Срок и порядок подписания победителем открытого конкурса государственного контракта

19.1. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, признан участником размещения заказа государственный заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола обязан передать такому участнику проект государственного контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

19.2. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.

19.3. Государственный заказчик, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе передает победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект государственного контракта, который составляется путем включения условий исполнения государственного контракта, предложенных победителем открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе, в проект государственного контракта, прилагаемый к Конкурсной документации (приложение № 6).

19.4. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.

19.5. В случае, если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, государственный заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя открытого конкурса заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта, либо заключить государственный контракт с участником размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для участника размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

19.6. В случае, если победитель открытого конкурса или участник размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, не представил государственному заказчику подписанный государственный контракт, победитель открытого конкурса или участник размещения заказа, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

19.7. После определения победителя открытого конкурса в срок, предусмотренный для заключения государственного контракта, государственный заказчик обязан отказаться от заключения государственного контракта с победителем открытого конкурса либо при уклонении победителя открытого конкурса от заключения государственного контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных разделом 2 Конкурсной документации;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения государственного контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19.8. Заказ признается размещенным со дня заключения Государственного контракта.

19.9. Расторжение Государственного контракта допускается на основании: письменного соглашения Сторон; вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

19.10. Взаимная ответственность сторон (Государственного заказчика и Подрядчика) определяется условиями Государственного контракта.

19.11. В случае, если Государственный контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой государственного контракта.

Приложение № 1
к Конкурсной документации

                                  ЗАЯВКА

                      на участие в открытом конкурсе

     1. Название открытого конкурса

_________________________________________________________________________

     2. Фирменное    наименование     (наименование),     сведения     об

организационно-правовой форме, о месте  нахождения, юридический, почтовый

адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные,

сведения о месте жительства (для физического лица),   номер   контактного

телефона ________________________________________________________________

     3. Предлагаемая цена государственного контракта составляет

_________________________________________________________________________

     4. Предлагаемый срок выполнения работ ________________________ дней.

     5. Предложение сроку предоставлений гарантий  качества    выполнения

работ _______________ (указывается в месяцах).

     6. Настоящей заявкой _______________________________________________

                             (наименование участника размещения заказа)

подтверждает, что на дату подачи заявки на участие в конкурсе:

     6.1. ликвидация _________________________________________________ не

                         (наименование участника размещения заказа)

проводится   и   отсутствует   решение  арбитражного  суда  о   признании

_________________________________________________ банкротом и об открытии

  (наименование участника размещения заказа)

конкурсного производства;

     6.2. деятельность ________________________________________________ в

                          (наименование участника размещения заказа)

порядке,    предусмотренном    Кодексом     Российской    Федерации    об

административных правонарушениях, не приостановлена;

     6.3. У _________________________________________________ отсутствует

                (наименование участника размещения заказа)

задолженность  по  начисленным  налогам,  сборам  и   иным   обязательным

платежам в бюджеты любого уровня или государственные  внебюджетные  фонды

за прошедший календарный год,  размер  которой  превышает  двадцать  пять

процентов  балансовой  стоимости  активов участника размещения заказа, по

данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

     Либо

     6.3. _____________________________________________ обжаловал наличие

            (Наименование участника размещения заказа)

задолженности по платежам в _____________________________________________

                                 (указать вид и размер задолженности)

в     соответствии    с    законодательством    Российской      Федерации

_________________________________________________________________________

        (указать реквизиты иска или жалобы: номер, дату, адресат,

               местонахождение, контактные лица и телефоны)

и решение  по такой жалобе на день подачи заявки на участие в конкурсе не

принято.

     7. Мы извещены о включении сведений о ______________________________

                               (наименование участника размещения заказа)

в  Реестр  недобросовестных  поставщиков в  случае  нашего  уклонения  от

заключения государственного контракта.

     8. К заявке прилагаются следующие документы:

     1)_______________________________.

     2)_______________________________.

     3)_______________________________.

Подпись руководителя (уполномоченного лица)                     (подпись)

участника размещения заказа                     /    ФИО    /

                                                      МП

Приложение № 2
к Конкурсной документации

Порядок оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе подаваемой в письменной форме

+----------------------------------------------------------------------+

¦                                                                      ¦

¦                                                             ЗАКАЗНОЕ ¦

¦                                                             -------- ¦

¦                                                                      ¦

¦ НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: 14 ч. 00 мин. (время московское) 11 мая 2011 г.     ¦

¦                                                                      ¦

¦                                                                      ¦

¦                 Заявка на участие в открытом конкурсе                ¦

¦                 -------------------------------------                ¦

¦                                                                      ¦

¦ ____________________________________________________________________ ¦

¦                     (название открытого конкурса)                    ¦

¦                                                                      ¦

¦                                                                      ¦

¦                                                                      ¦

¦ Куда: __________________________________________________             ¦

¦                                                                      ¦

¦ Кому: __________________________________________________             ¦

+----------------------------------------------------------------------+

                                Внимание!

В случае  отсутствия на конверте надписи "Заявка  на участие  в  открытом

конкурсе" конверт будет вскрыт до начала открытого конкурса  и  заявка на

участие в открытом конкурсе не будет рассматриваться Единой комиссией.

Приложение № 3
к Конкурсной документации

Порядок оформления конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе подаваемой в форме электронного документа

+-----------------------------------------------------------------------+

¦                                                                       ¦

¦                                                              ЗАКАЗНОЕ ¦

¦                                                              -------- ¦

¦ "В форме электронного документа"                                      ¦

¦                                                                       ¦

¦ НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО: 14 ч. 00 мин. (время московское) 11 мая 2011 г.      ¦

¦                                                                       ¦

¦                                                                       ¦

¦                 Заявка на участие в открытом конкурсе                 ¦

¦                 -------------------------------------                 ¦

¦                                                                       ¦

¦ _____________________________________________________________________ ¦

¦                     (название открытого конкурса)                     ¦

¦                                                                       ¦

¦                                                                       ¦

¦                                                                       ¦

¦ Куда: __________________________________________________              ¦

¦                                                                       ¦

¦ Кому: __________________________________________________              ¦

+-----------------------------------------------------------------------+

                                Внимание!

В случае отсутствия на конверте надписи "Заявка  на  участие  в  открытом

конкурсе"  конверт  будет вскрыт до начала открытого конкурса и заявка на

участие в открытом конкурсе не будет рассматриваться Единой комиссией.

Приложение № 4
к Конкурсной документации

Техническое задание
на выполнение в 2011 году работ по строительству судов для целей рыбоохраны - катер (на базе проекта "КС-700") для нужд Федерального агентства по рыболовству

1. Назначение

Обеспечение проведения комплекса рыбоохранных мероприятий территориальными органами Росрыболовства для сокращения браконьерства и нарушений правил рыболовства во внутренних водоемах.

Катер предназначен для плавания во внутренних водах Российской Федерации, а также прибрежных акваториях морей, в том числе не обустроенных причальными сооружениями в зонах с умеренным и субтропическим климатом и положительной температурой.

2. Класс катера, правила и нормы проектирования

Класс катера "2_ -(2)8/184\", в соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 29 июня 2005 № 497 "Об утверждении Временных правил классификации морских прогулочных судов, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий".

Катер должен соответствовать:

по минимальной высоте надводного борта правилам Российского Речного Регистра для судов класса "+О 1,0", кроме высоты комингсов и отверстий;

ГОСТ 19105-79 "Суда прогулочные гребные и моторные. Типы, основные параметры и общие технические требования";

Санитарным нормам и правилам для судов внутреннего и смешанного (река - море) плавания СанПиН 2.5.2.-703-98.

3. Район плавания

Внутренние воды Российской Федерации, а также прибрежные акватории морей с удалением от берега не далее 2-х мильной зоны.

4. Климатические условия района использования

Катер должен применяться по своему назначению, как в дневное, так и в ночное время суток при температуре наружного воздуха от -15°С до +40°С, относительной влажности до 85% и температуре забортной воды от 0°С до +27°С в свободный ото льда навигационный период.

5. Главные размерения и водоизмещение

     Длина корпуса                          6,22 м;

     Ширина корпуса                         2,45 м;

     Высота катера габаритная               2,35 м;

     Осадка                                 0,3 м;

     Вес корпуса                            710 кг;

     Количество пассажиров                  6-8 чел;

     Мореходность (высота волны)            1,5 м;

     Запас топлива                          240 л;

     Материал корпуса                       Амг5;

     Водоизмещение порожнем

     с подвесным двигателем (200 л.с.)      1,0 т.

6. Конструкция корпуса

Обводы корпуса глиссирующие, остроскулые, высоты: в носу до 1000 мм. Высота транца - 585 мм. Транец - наклонный.

Корпус должен быть сварной из алюминиево-магниевого сплава; толщина днища 4-5 мм, бортов и надстройки не менее 3 мм. Набор корпуса смешанного типа из профиля, продольных труб Ф 60 мм (с замкнутым на них поперечным набором) и формованных листов из алюминиево-магниевого сплава.

Для обеспечения непотопляемости катера межбортовое пространство и блоки плавучести (в носовом кокпите и под рундуками кормового кокпита) должны быть заполнены вспененным полиуретаном.

7. Скорость хода

Катер при водоизмещении с 50% запасов со свежевыкрашенным корпусом, на глубокой воде, при волнении до 1 балла включительно должен иметь скорость хода не менее 40 узлов.

8. Мореходные качества

Мореходность катера должна обеспечивать эффективное его использование без ограничения по условиям качки, заливания при движении на любых курсовых углах к направлению волн при высоте волны до 1,5 м.

9. Остойчивость и непотопляемость

Остойчивость и непотопляемость должна удовлетворять Правилам безопасной эксплуатации во всех эксплуатационных случаях нагрузки.

Непотопляемость катера должна быть обеспечена наличием водонепроницаемой переборки, делящей катер на отсеки с дополнительным заполнением свободных бортовых и днищевых отсеков - вспененным материалом.

Водонепроницаемая переборка 9 шп. - 1 шт.;

Катер должен быть оборудован автоматической помпой для откачки воды в количестве не менее 1 штуки.

10. Экипаж

На катере должно быть предусмотрено:

экипаж из 1 человека;

прием и размещение команды в количестве не менее 7 человек;

размещение судового имущества.

11. Дальность плавания

Дальность плавания при максимальных оборотах двигателя должна составлять не менее 300 км.

Объем топливного бака должен составлять не менее 240 литров.

12. Обитаемость

Катер по длине должен быть разделен поперечными переборками на три отсека: носовой багажный отсек; средний пассажирский отсек, разделенный бортовыми консолями на два кокпита, носовой и кормовой; кормовой моторный отсек. Багажный отсек должен быть расположен под носовой палубой. Доступ в него должен осуществляться из носового кокпита через запирающийся люк. От переборки багажного отсека до консолей расположен просторный носовой кокпит, оборудованный примыкающими к консолям сиденьями и расположенной по левому борту ступенькой, обеспечивающей удобный выход на палубу.

Кормовой кокпит спереди ограничен бортовыми консолями с установленными на них прозрачными козырьками из органического стекла с жестким обрамлением. Проход между консолей в носовой кокпит должен закрываться дверкой. На консоли правого борта расположен пульт управления катером и двигателем.

У консолей для водителя и пассажира должны быть установлены поворотные кресла. Вдоль бортов должны быть расположены диваны с мягкими спинками.

Под диванами и сиденьями кокпитов должны быть расположены рундуки для хранения имущества.

Пол кокпитов должен быть образован рифлеными сланями, установленными на герметик. Кокпиты должны быть самоотливные.

С целью защиты пассажиров от непогоды кормовой кокпит должен закрываться сверху быстроскладывающимся тентом из водонепроницаемой ткани. Тент удерживается в натянутом положении тремя дугами и люверсами, соединяющими тент с козырьками и бортами. При уборке тента дуги вместе с полотнищем укладываются сзади кокпита.

13. Силовая установка

Силовая установка должна состоять из 4-х тактного подвесного лодочного мотора:

     Мощность                               не менее 200 л.с.

     Топливная система                      топливный инжектор;

     Система смазки                         масло в картере;

     Катушка зажигания/генератор тока       12В-45А;

     Система запуска                        электрическая;

     Механизм подъема                       гидропривод.

Пуск мотора, питание электропотребителей должно быть предусмотрено от аккумуляторных батарей.

14. Автоматизация

На катере должна быть предусмотрена система дистанционного управления и контроля из ходового мостика за силовой установкой и общекатерными механизмами и системами.

15. Якорное устройство, привальный брус и леерное устройство

Якорное устройство должно состоять из якоря массой 10 килограммов (С-10 по ГОСТ 8497-78) и капронового якорного каната длиной 30 метров и диаметром 10 мм. Якорь должен размещаться в носовом багажном отсеке.

Для швартовки должны быть предусмотрены 4 швартовые утки.

По бортам кокпитов и носовой палубы должны быть установлены релинги.

Открытые участки палубы должны иметь нескользящее покрытие из рифленого алюминиево-магниевого сплава типа АМг.

16. Спасательные средства

Спасательное оборудование должно состоять из спасательных жилетов в количестве 2 шт. и располагается в рундуках кормового кокпита.

Пожарный инвентарь: огнетушитель должен располагаться в легкодоступном месте.

17. Радионавигационное оборудование

- GPS Garmin 72H или эквивалент;

- носимая радиостанция Гранит 2Р-44 или эквивалент;

- эхолот Garmin Fishfinder 90 или эквивалент;

На катере должны быть предусмотрены следующие сигнально-отличительные фонари:

- бортовой левый (красный);

- бортовой правый (зеленый);

- круговой (белый).

18. Дополнительные требования

Окраска катера должна быть выполнена в соответствии приказом Росрыболовства от 19 января 2011 года № 23 "О единых цветах окраски наружных поверхностей, нанесении отличительных надписей на бортах маломерных судов находящихся на балансе территориальных органов Росрыболовства и федеральных государственных учреждений, подведомственных Росрыболовству", и высококачественными лакокрасочными материалами.

Сигнально-отличительные огни, звуковые, должны быть предусмотрены в соответствии требованиями нормативной документации.

Катер должен быть пригодным и приспособленным для транспортировки автомобильным, железнодорожным транспортом.

19. Доставка и приемка катеров

В стоимость строительства катеров входит их доставка и передача получателям, указанным в таблице № 1 настоящего технического задания.

Доставка и передача катеров осуществляется Исполнителем за счет собственных средств.

Предельный срок доставки и передачи катеров - 150-й день со дня заключения государственного контракта.

Приемка построенных катеров осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком в составе своего представителя, представителя проектной организации, представителя Исполнителя на территории завода-изготовителя (Исполнителя по государственному контракту) и за счет Исполнителя.

Приемка работ Исполнителя может быть осуществлена комиссией как в отношении одного, нескольких, так и всех 10 катеров одновременно. При этом приемка должна производиться в отношении каждого построенного катера.

Приемка работ осуществляется на основании приемо-сдаточных (технических) испытаний катеров на воде - в акватории естественного водоема Исполнителя или в испытательном бассейне Исполнителя (в зависимости от времени года) по программе, принятой на заводе-изготовителе (Исполнителя по государственному контракту), а также, предоставленных Исполнителем Заказчику форм отчетности КС-2 и КС-3 и журнала производства работ, а также актов приемки построенных катеров (10 шт.).

Акты должны быть составлены на каждый катер.

Исполнитель в письменной форме извещает Заказчика о готовности катеров и дате проведения приемо-сдаточных (технических) испытаний.

Объем выполняемых работ, качество их выполнения и комплектность должны соответствовать настоящему техническому заданию.

Исполнитель доставляет принятые Приемной комиссией Заказчика катера в адреса получателей, указанных в таблице № 1 настоящего технического задания. С момента приемки Приемной комиссией Заказчика и до момента отгрузки катера находятся на ответственном хранении Исполнителя. Исполнитель несет риски случайной гибели (в т.ч. полную или частичную утрату, потерю, недостачу, хищение и т.п.) или случайного повреждения катера (в т.ч. нарушение его внешнего вида или частичную утрату свойств и функций) в период ответственного хранения до момента передачи катеров получателям.

Таблица № 1

№ п/п	Получатель	Количество единиц	Предельный срок доставки	Адрес поставки
1	Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства г. Ростов-на-Дону	1	150-й день со дня заключения государственного контракта	г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 21/2
2	Верхневолжское территориальное управление Росрыболовства г. Тверь	1	150-й день со дня заключения государственного контракта	г. Тверь, ул. Вокзальная, д. 1
3	Верхнеобское территориальное управление Росрыболовства г. Новосибирск	1	150-й день со дня заключения государственного контракта	г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 1
4	Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболовства г. Астрахань	2	150-й день со дня заключения государственного контракта	г. Астрахань, ул. Яблочкова, д. 38а
5	Западно-Каспийское территориальное управление Росрыболовства г. Махачкала	2	150-й день со дня заключения государственного контракта	г. Махачкала, ул. Даниялова, д. 26
6	Московско-Окское территориальное управление Росрыболовства г. Москва	1	150-й день со дня заключения государственного контракта	г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 39а
7	Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства г. Санкт-Петербург	1	150-й день со дня заключения государственного контракта	г. Санкт-Петербург, ул. М. Морская, д. 18/20
8	Средневолжское территориальное управление Росрыболовства г. Самара	1	150-й день со дня заключения государственного контракта	г. Самара, ул. Владимирская, д. 1а

20. Срок службы

При нормальных эксплуатационных условиях срок службы корпуса катера должен составлять не менее 120 месяцев.

21. Дополнительное оборудование

- чехол транспортировочный;

- весло с отпорным крюком;

- плавучий черпак;

- туманный горн;

- спасжилеты;

- огнетушитель;

- аккумулятор;

- гребной винт из нержавеющей стали для двигателя;

- спидометр + тахометр - в комплектации двигателя;

- аптечка ФЭСТ или эквивалент;

- прицеп для транспортировки катера.

22. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства и исчерпывающий перечень условий исполнения гарантийного обязательства:

а) предмет гарантийного обязательства:

- высокое качество работ, соответствие катеров (в т.ч. установленного на них оборудования) установленным требованиям настоящего технического задания;

б) исчерпывающий перечень условий исполнения гарантийного обязательства:

- обеспечение консультирование специалистов Заказчика по вопросам эксплуатации катеров (в т.ч. установленного на них оборудования) на основе обмена информацией по типу "вопрос-ответ" (по телефону или посредством электронной почты);

- устранение брака, выявленного в процессе эксплуатации катеров (в т.ч. установленного на них оборудования);

- обеспечение прибытия специалистов для проведения работ по локализации неисправности и восстановлению работоспособности катеров (в т.ч. установленного на них оборудования) в рабочие дни в течение 7 дней;

в) минимальный срок предоставления гарантии качества работ - не менее 12 месяцев с момента приема катеров Заказчиком;

г) единица измерения срока предоставления гарантии качества товара, работ, услуг - месяц.

Приложение № 5

к Конкурсной документации

Требования
к описанию участниками размещения заказа выполняемых в 2011 году работ по строительству судов для целей рыбоохраны - катер (на базе проекта "КС-700"), 10 единиц для нужд Федерального агентства по рыболовству

Участник размещения заказа представляет описание выполняемых в 2011 году работ по строительству судов для целей рыбоохраны - катер (на базе проекта "КС-700"), 10 единиц для нужд Федерального агентства по рыболовству по следующей форме:

Наименование работ - строительство судов для целей рыбоохраны катер (на базе проекта "КС-700"), 10 единиц для нужд Федерального агентства по рыболовству.

Участник размещения заказа указывает последовательность, основное содержание и сроки проведения работ.

Участник размещения заказа в произвольной форме по ниже перечисленным позициям представляет следующую информацию и по своему усмотрению прилагает документы, подтверждающие эту информацию:

- адрес места выполнения работ по строительству судов (катеров);

- наличие у участника размещения заказа сертификата Госстандарта России о соответствии продукции - катера;

- наличие у участника размещения заказа производственных мощностей (подтверждается документально), в случае проведения участником размещения заказа работ на арендованных мощностях (подтверждается нотариально заверенной копией договора аренды на период проведения работ);

- количество выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов, стороной (исполнителем) которых является участник размещения заказа, на строительство судов (катеров) (подтверждается копиями контрактов и актами выполненных работ);

- общая стоимость выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов, стороной (исполнителем) которых является участник размещения заказа, по строительству судов (катеров), (подтверждается копиями контрактов и актами выполненных работ);

- наличие у участника размещения заказа в собственности или на основании гражданско-правового договора права использования технического проекта "КС-700" (подтверждается копиями);

- наличие у участника размещения заказа положительных отзывов заказчиков по результатам строительства судов (катеров) (подтверждается копиями отзывов);

- наличие/отсутствие у участника размещения заказа сертификата ГОСТ Р ИСО 9001;

- наличие/отсутствие у участника размещения заказа прибыли/убытка на 01.01.2011 (подтверждается копией формы № 2 бухгалтерского баланса, копией налоговой декларации);

- способ выполнения работ по строительству судов - катеров (с привлечением соисполнителей; без привлечения соисполнителей);

- сумма уставного капитала участника размещения заказа (для юридических лиц при наличии уставного капитала);

- имущества в собственности у участника размещения заказа (для индивидуальных предпринимателей, частных и юридических лиц в случае отсутствия у них уставного капитала).

Оценка заявки участника размещения заказа по вышеуказанной информации будет производиться только при представлении подтверждающих документов прикладываемых по усмотрению участника размещения заказа.

В случае отсутствия документов по соответствующим подкритериям будет ставиться ноль баллов.

Примечания.

Описание работ подписывает лицо, уполномоченное на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

Заявка и описание работ должны быть пронумерованы, прошнурованы, парафированы и скреплены печатью.

Приложение № 6

к Конкурсной документации

Проект

                         ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ

                   на выполнение работ по строительству

г. Москва                                      "__"______________ 2011 г.

     Федеральное агентство   по  рыболовству  (далее  -  Росрыболовство),

именуемое  в  дальнейшем "Заказчик",  в   лице  руководителя (заместителя

руководителя) __________________________________________________________,

действующего   на  основании  Положения  о  федеральном    агентстве   по

рыболовству,  утвержденного  постановлением   Правительства    Российской

Федерации от 11.06.2008 № 444,  или (доверенности)  с  одной  стороны,  и

_________________________________________________________________________

       (полное наименование и сокращенное наименование организации)

в лице _________________________________________________________________,

                              (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании

________________________________________________________________________,

                           (Устав, доверенность)

признанное ________________________________________________ (единственным

участником / победителем)

(основанием   для    заключения   государственного   контракта   является

протокол ________________________________________________________________

                    (название соответствующего протокола)

от "__"__________ 20__ г. № _____), именуемое в дальнейшем "Исполнитель",

с другой стороны,  именуемые в  дальнейшем "Стороны", заключили настоящий

государственный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

                       Статья 1. Предмет контракта

     1.1. По настоящему Контракту Исполнитель обязуется в  2011  году   в

установленный настоящим Контрактом срок  осуществить  строительство   для

нужд Заказчика для целей рыбоохраны 10 (десяти) катеров на базе   проекта

"КС-700" согласно условий, установленных Техническим заданием (Приложение

N ___ к  Контракту)  и  обеспечить  (осуществить)  доставку  и   передачу

Заказчику в срок указанный настоящим Контрактом 10 (десяти)  катеров   на

базе проекта "КС-700" по адресам,  установленным  в  Приложении    N __ к

Контракту.

     Исполнитель обязан выполнить  работы  по  настоящему    Контракту на

основании технического проекта или патента на промышленный образец  судна

(катера)  на  базе  проекта  "КС-700"  принадлежащего  ему     на   праве

собственности   или   на   основании   гражданско-правового     договора,

закрепляющего за Исполнителем право использования  проекта  на  срок   не

менее, чем срок действия настоящего Контракта.

     Заказчик в рамках исполнения обязательств по настоящему Контракту не

несет обязательств по передаче Исполнителю технического проекта   катеров

на базе проекта "КС-700".

     1.2. Строительство 10 (десяти) катеров  на  базе  проекта   "КС-700"

осуществляется за счет средств федерального бюджета, в рамках  реализации

федеральной целевой программы "Повышение эффективности  использования   и

развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009 - 2014

годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от

12 августа 2008 г. N 606.

                  2. Цена Контракта и порядок расчетов

     2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____________  0,00   руб.

(___________________________________  рублей)   (включая   НДС).   Цена

настоящего Контракта является твердой и увеличению не подлежит.

     2.2. В указанную цену Контракта включается компенсация всех издержек

Исполнителя, связанных с  выполнением  работ  по  настоящему   Контракту,

включая вознаграждение Исполнителя.

     В цену настоящего Контракта, в частности, входит:

     - оплата аренды  необходимых  для  строительства  машин  и   техники

(включая амортизацию машин и техники), в том числе деталей, конструкций и

оборудования;

     - оплата всех строительных материалов, связанных с выполнением работ

по настоящему Контракту, в том числе деталей, конструкций и оборудования;

     - проведение всех  необходимых  испытаний,  включая    организацию и

осуществление  приемки  результатов  работ,  катеров  на  базе    проекта

"КС-700";

     - охрану катеров на базе проекта "КС-700" до  момента  их   вручения

Заказчику или третьему лицу по указанию Заказчика;

     -  затраты  по  доставке  катеров  по  адресам  Заказчика   согласно

Приложения N __ к Контракту;

     - оплату всех налогов, сборов и прочих обязательных отчислений;

     - прочие расходы.

     В цену  включаются  все  расходы  Исполнителя,  производимые  им   в

процессе строительства 10 (десяти) катеров  на  базе  проекта   "КС-700";

сдачи, доставки и передачи Заказчику 10 (десяти) катеров на базе  проекта

"КС-700" в места,  установленные  Заказчиком  согласно  Приложения   N 3,

оказания услуг, в том числе  расходы  на  страхование,  уплату   налогов,

сборов и других обязательных платежей.

     2.3. Заказчик в  течение  30  (тридцать)  рабочих  дней  с   момента

заключения настоящего Контракта производит авансирование работ в  размере

15% от цены Контракта.

     Оплата  аванса  производится  на  основании   счета     Исполнителя,

выставленного в адрес Заказчика.

     2.4. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту   производится

Заказчиком Исполнителю  после  выполнения  Исполнителем  всех    работ по

строительству и доставке судов на базе проекта  "КС-700",  на   основании

счета, выставленного Исполнителем Заказчику  при  условии   представления

Исполнителем подписанных Сторонами Контракта акта  приемки   построенного

судна-катера на базе проекта "КС-700" (10 шт.), форм отчетности  КС-2   и

КС-3 (10 шт.), актов приемки -  передачи  доставленных  катеров   проекта

"КС-700" (10 шт.).

     Все акты составляются Исполнителем в отношении каждого из катеров на

базе проекта "КС-700" и подписываются Сторонами.

     Оплата производится только после доставки и передачи  Заказчику   10

(десяти)  катеров  на  базе  проекта  "КС-700"  в  места,   установленные

Заказчиком согласно Приложения N 3 к Контракту.

     2.5. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение   15

(пятнадцати) рабочих дней с момента выставления Исполнителем  счета   при

соблюдении условий п.2.5. Контракта.

     2.6. Датой оплаты работ  по  настоящему  Контракту  считается   дата

списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

     2.7. Оплата работ по Контракту производится Заказчиком в 2011   году

безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

     2.8. В случае уменьшения (отсутствия) бюджетного  финансирования   в

2011 году и, в связи с этим, невозможности  выполнения  обязательств   по

настоящему Контракту в установленные сроки в  установленном  им   объеме,

Заказчик  освобождается  от  ответственности   перед       Исполнителем в

соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ.

     2.9. В  случае  досрочного  расторжения  Контракта  по   основаниям,

предусмотренным законом, иными правовыми актами и Контрактом, Исполнитель

обязуется  возвратить  выплаченные  Заказчиком  денежные      средства по

настоящему Контракту в  полном  объеме  в  течение  10  дней  с   момента

расторжения настоящего Контракта.

     2.10. В случае нарушения Исполнителем сроков  исполнения   Контракта

таким образом, что Контракт будет исполнен после 20  декабря  2011   года

Заказчик освобождается от обязательства по оплате  работ  по   настоящему

Контракту, при этом обязательства Исполнителя  по  выполнению  работ   не

изменяются.

                        3. Сроки выполнения работ

     3.1. Сроки выполнения обязательств определены  Сторонами   следующим

образом:

     Начало работ: с момента заключения Контракта.

     Предельный срок сдачи Заказчику  построенных  в  рамках   настоящего

Контракта 10 (десяти) катеров на базе проекта "КС-700":  _________   года

________________ месяца ______ дня.

     Предельный срок доставки и передачи  от  Исполнителя  Заказчику   10

(десяти)   катеров   на   базе   проекта   "КС-700":       _________ года

________________ месяца ______ дня.

                         4. Обязательства Сторон

     4.1. Обязательства Исполнителя.

     Для выполнения работ по настоящему Контракту Исполнитель   принимает

на себя обязательства:

     4.1.1. Выполнить все работы по строительству 10 (десяти) катеров  на

базе проекта "КС-700" в объеме  и  в  сроки,  предусмотренные   настоящим

Контрактом и приложениями к нему, а также сдать,  доставить  и   передать

катера на базе проекта "КС-700" их Заказчику в установленный   Контрактом

срок.

     4.1.2. Обеспечить:

     - выполнение работ в полном  соответствии  с  проектной  и   рабочей

документациями проекта катера на базе  проекта  "КС-700"  и   Техническим

заданием к настоящему Контракту;

     -  качество  выполнения  всех  работ  в  соответствии  с   проектной

документацией, рабочей документацией  проекта  катера  на  базе   проекта

"КС-700" и действующими нормами и техническими условиями;

     - доставку и передачу Заказчику катеров на базе проекта "КС-700"  по

адресам, установленным в Приложении N 3 транспортом  _______________   до

места  спуска  на  воду/хранения  указанного  Заказчиком,  в    счет цены

Контракта;

     - своевременное устранение недостатков и дефектов,  выявленных   при

приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации катеров на базе

проекта "КС-700";

     - обеспечить  сохранность  катеров  на  базе  проекта    "КС-700" до

подписания актов передачи катеров  от  Исполнителя  Заказчику    после их

доставке.

     4.1.3. При готовности 10 (десяти) катеров на базе проекта   "КС-700"

известить об этом Заказчика в 15-дневный срок, для формирования  комиссии

по приемки построенных катеров проекта "КС-700".

     4.1.4. Уведомить Заказчика о времени доставки и передачи катеров  на

базе проекта "КС-700" не позднее, чем за 15 дней до доставки.

     4.1.5. Произвести индивидуальное испытание построенных  катеров   на

базе проекта "КС-700" до сдачи их Заказчику.

     4.1.6. Немедленно  известить  Заказчика  и  до  получения    от него

указаний приостановить работы при обнаружении:

     - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его

указаний о способе исполнения работы;

     - иных,  не  зависящих  от  Исполнителя  обстоятельств,   угрожающих

годности или прочности результатов  выполняемой  работы  либо   создающих

невозможность ее завершения в срок.

     4.1.7.  Исполнитель  обязан  самостоятельно  закупить   строительные

материалы  для  выполнения  работ  по  настоящему  Контракту,     а также

предоставить и/или арендовать все необходимое оборудование (технику)  для

выполнения  работ  по  настоящему  Контракту.  Исполнитель    не   должен

использовать  материалы  и  оборудование,  если  это  может    привести к

нарушению требований, обязательных для Сторон, по охране окружающей среды

и безопасности строительных работ.

     4.1.8.  Исполнитель   обязан   самостоятельно,   без     привлечения

субподрядчиков выполнить работы по строительству 10 корпусов катеров   на

базе проекта "КС-700".

     4.1.9. Нести ответственность перед Заказчиком за  неисполнение   или

ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

     4.1.10.  Выполнить  в  полном  объеме  все   свои     обязательства,

предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

     4.2. Обязательства Заказчика.

     Для реализации настоящего  Контракта  Заказчик  принимает  на   себя

обязательства:

     4.2.1. Произвести приемку и оплату работ, выполненных  Исполнителем,

в порядке, предусмотренном в разделе 2.

                        5. Сдача и приемка работ

     5.1. Приемка построенных судов - катеров на базе  проекта   "КС-700"

осуществляется  комиссией,  создаваемой  Заказчиком  в  составе    своего

представителя,  представителя  проектной   организации,     представителя

Исполнителя на территории завода-изготовителя (Исполнителя по  Контракту)

и за счет Исполнителя.

     Приемка работ Исполнителя может быть осуществлена комиссией  как   в

отношении одного, нескольких, так и всех 10  (десяти)  катеров  на   базе

проекта "КС-700" одновременно. При этом приемка должна  производиться   в

отношении каждого построенного катера на базе проекта "КС-700".

     Приемка работ осуществляется  на  основании  технических   испытаний

катеров на базе проекта "КС-700"  на  воде  (в  акватории   естественного

водоема Исполнителя или в испытательном бассейне Исполнителя), а   также,

предоставленных Исполнителем Заказчику форм отчетности  КС-2  и    КС-3 и

журнала  производства  работ,  а  также   акта   приемки     построенного

судна-катера на базе проекта "КС-700" (10 шт.).

     Акты должны  быть  составлены  на  каждый  катер  на  базе   проекта

"КС-700".

     В  случае  несоответствия  катеров   на    базе   проекта   "КС-700"

Техническому заданию, техническим требования, классу и проч., а также   в

случае, если катер (катера) на базе проекта "КС-700" не прошли   приемку,

Стороны обязаны составить акт несоответствия  катеров  на  базе   проекта

"КС-700" и установит строк для устранения Исполнителем недостатков.

     Объем  выполняемых  работ  по  настоящему  Контракту,    качество их

выполнения и комплектность должны соответствовать Техническому  заданию и

техническому проекту или патенту на промышленный образец катера  "КС-700"

находящегося в собственности или принадлежащего Исполнителю на  основании

гражданско-правового, закрепляющего за Исполнителем право   использования

проекта на срок не менее чем срок действия настоящего Контракта.

     При исполнении настоящего Контракта  не  допускается   использование

ранее бывших в употреблении,  снятых  с  консервации  и   восстановленных

изделий, механизмов, деталей, материалов и прочего. Все катера  на   базе

проекта "КС-700", которые будут сдаваться Исполнителем Заказчику,  должны

быть построены не ранее даты заключения Контракта.

     5.2. После подписания Сторонами акта  приемки  построенного   катера

Исполнитель должен доставить и передать катер на базе  проекта   "КС-700"

Заказчику в сроки и по  адресам  установленным  настоящим    Контрактом и

Приложением N 3 к Контракту.

     Заказ транспорта для доставки катеров  на  базе  проекта   "КС-700",

отгрузка и доставка катеров на базе проекта "КС-700" в  места   указанные

Заказчиком лежит на Исполнителе.

     Исполнитель несет ответственность  за  сохранность  и   качественные

характеристики катеров на  базе  проекта  "КС-700"  при  их    отгрузке и

доставке.

     5.3. Приемка катеров на базе проекта  "КС-700"  в  местах   доставки

осуществляется Сторонами на основании акта приемки-передачи  доставленных

судов. Акты должны быть составлены  на  каждый  катер  на  базе   проекта

"КС-700".

     В  случае  несоответствия  доставленных  катеров  на  базе   проекта

"КС-700"  Техническому  заданию,  техническому  проекту,  акту    приемки

построенного  судна-катера  на  базе  проекта  "КС-700",     технического

повреждения и проч. недостатков, Стороны составляют акт,   подтверждающий

указанные  выше  недостатки  и  устанавливают   Срок   для     устранения

Исполнителем названных недостатков.

     5.4. При сдаче работ Заказчику Исполнитель обязан  сообщить  ему   о

требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и  безопасного

использования  результатов  работы,  а  также  о  возможных  для   самого

Заказчика  и  других  лиц  последствиях  несоблюдения     соответствующих

требований.

     5.5. Исполнитель вместе  с  передачей  Заказчику  катеров  на   базе

проекта "КС-700" обязан  передать  Заказчику  комплект   сопроводительной

документации:

     - паспорта (формуляры) катеров в количестве 10 (десяти) штук;

     - инструкции по эксплуатации катеров в количестве 10 (десяти) штук;

     - сертификаты Госстандарта России о соответствия продукции катеров в

количестве 10 (десяти) штук.

                 6. Гарантии качества по сданным работам

     6.1.  Гарантии  качества  распространяются  на  все   конструктивные

элементы и работы, выполненные Исполнителем по настоящему Контракту.

     6.2. Гарантийный срок обслуживания составляет  ___________   месяцев

(указать  количество  месяцев)  с  момента   подписания   акта    (актов)

приемки-передачи доставленных судов.

     6.3. Если в период гарантийной эксплуатации катеров на базе  проекта

"КС-700"  обнаружатся  дефекты,  допущенные  по  вине     Исполнителя, то

Исполнитель обязан их  устранить  за  свой  счет  и  в    согласованные с

Заказчиком сроки.

     В случае невозможности устранения  указанных  дефектов   Исполнитель

обязуется в срок, согласованный с Заказчик заменить катер на базе проекта

"КС-700" на новый с идентичными техническими характеристиками.

     Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты,   согласования

порядка и сроков  их  устранения  Исполнитель  обязан  направить   своего

представителя не  позднее  2-х  дней  с  момента  получения   письменного

извещения  Заказчика.  Гарантийный  срок  в  этом  случае    продлевается

соответственно на период устранения дефектов.

     6.4.   Указанные   гарантии   не   распространяются     на    случаи

преднамеренного повреждения катеров со Стороны Заказчика и третьих лиц, а

также на случаи нарушения правил эксплуатации  Заказчиком  или   третьими

лицами.

     6.5. При отказе Исполнителя  от  составления  или  подписания   акта

обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний  акт  на   основе

квалифицированной  экспертизы,  осуществляемой  им  за  свой     счет   с

последующим отнесением затрат на Исполнителя.

        7. Обеспечение строительства материалами и оборудованием

     7.1.  Исполнитель  принимает  на  себя  обязательство     обеспечить

строительство  катеров  на  базе  проекта  "КС-700"  всеми   необходимыми

строительными  материалами,  изделиями  и   конструкциями,     инженерным

(технологическим) оборудованием в соответствии  с  Техническим   заданием

Приложение N 1 к настоящему Контракту.

     7.2. Все используемые для строительства  материалы  и   оборудование

должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и   другие

документы, удостоверяющие их качество.

     Все используемые для строительства материалы и оборудование   должны

быть новыми и не использованными ранее.

     Копии  сертификатов  и  иных   документов,   имеющих     аналогичное

назначение, должны быть предоставлены Заказчику за  10  дней  до   начала

производства работ,  выполняемых  с  использованием  этих    материалов и

оборудования.

     7.3. Подрядчик несет ответственность за  соответствие   используемых

материалов и оборудования, поставляемых для строительства катеров на базе

проекта  "КС-700"  по  настоящему  Контракту,  проектным   спецификациям,

государственным стандартам и техническим условиям.

                      8. Журнал производства работ

     8.1. С момента начала работ и до их  завершения  Исполнитель   ведет

журнал производства работ на русском языке. Форма журнала установлена   в

типовой  межотраслевой  форме   N КС-6,   утвержденной     Постановлением

Госкомстата  России  от  30.10.1997  N 71а.  Каждая  запись  в    журнале

подписывается Исполнителем и представителем Заказчика.

     8.2.  Если  Заказчик  не  удовлетворен  ходом  и  качеством   работ,

применяемых материалов или записями Исполнителя, то он  обязан   изложить

свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием   срока

устранения допущенных отклонений. Исполнитель в течение указанного  срока

исполняет указания представителя Заказчика,  о  чем  Исполнитель   обязан

сделать отметку в журнале производства работ.

         9. Контроль и надзор заказчика за исполнением Контракта

     9.1. Заказчик вправе осуществлять контроль  и  надзор  за    ходом и

качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения  (графика),

качеством применяемых материалов.

     9.2. Исполнитель ведет журнал производства работ в  соответствии   с

требованиями раздела 8 настоящего Контракта, в котором  отражается   весь

ход фактического производства работ, а также все факты и  обстоятельства,

связанные с производством работ, имеющие  значение  во   взаимоотношениях

Заказчика и Исполнителя.

     Заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи  в

журнале.

                         10. Право собственности

     10.1 Заказчик приобретает право собственности  на  катера  на   базе

проекта "КС-700" с момента подписания  Сторонами  акта   приемки-передачи

доставленных катеров.

     Исполнитель не имеет права продавать или передавать строящиеся   или

построенные катера на базе проекта "КС-700"  или  отдельные  его   части,

никакой третьей стороне.

                    11. Имущественная ответственность

     11.1.  Исполнитель  при  нарушении   обязательств,     установленных

настоящим Контрактом обязывается уплатить Заказчику:

     - в случае нарушения сроков сдачи построенных в  рамках   настоящего

Контракта катеров на  базе  проекта  "КС-700"  до  30  дней   Исполнитель

выплачивает Заказчику пеню в размере 0,5% от цены  Контракта  за   каждый

день просрочки;

     - в случае нарушения сроков сдачи построенных в  рамках   настоящего

Контракта катеров на базе проекта "КС-700"  свыше  10  дней   Исполнитель

выплачивает Заказчику пеню в размере 1% от цены Контракта за каждый  день

просрочки до фактического исполнения обязательств;

     - в случае нарушения срока доставки катеров на базе проекта "КС-700"

до 10 дней Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 1%  от   цены

Контракта за каждый день просрочки;

     - в случае нарушения срока доставки катеров на базе проекта "КС-700"

свыше 10 дней Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в  размере  10%   от

цены Контракта за  каждый  день  просрочки  до  фактического   исполнения

обязательств;

     -  в  случае  нарушения  сроков,  предоставленных    Исполнителю для

устранения недостатков в  выполненных  работах  Исполнитель   выплачивает

Заказчику штраф в размере 5% от цены Контракта за каждый день просрочки.

     11.2. В случае расторжения Контракта по инициативе  Исполнителя,   а

также в случае отказа Исполнителя  от  выполнения  работ  по   настоящему

Контракту, последний обязан выплатить Заказчику штраф в размере  20%   от

цены Контракта, а также вернуть ранее  выплаченные  Заказчиком   денежные

средства.

     11.3. В случае нарушения Исполнителем срока доставки катеров на базе

проекта "КС-700" свыше 10 дней, Исполнитель признается отказавшимся,   от

исполнения обязательств по настоящему  Контракту  и  Исполнитель   обязан

выплатить Заказчику штраф в размере 45% от цены Контракта.

     11.4.  Уплата  пени  и  штрафов,  а  также  возмещение    убытков не

освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

                  12. Обеспечение исполнения Контракта

     12.1   Условием    заключения    настоящего    Контракта    является

предоставление Исполнителем обеспечения исполнения Контракта на срок  его

действия. Обеспечение  исполнения  Контракта  может  быть   предоставлено

Заказчику в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства

или передачи Заказчику в залог денежных средств, в  том  числе  в   форме

вклада (депозита)  в  размере  обеспечения  исполнения   государственного

контракта.

     Размер обеспечения исполнения Контракта составляет  2 700 000   (два

миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек.

     12.2. В случае  продления  срока  выполнения  работ  по   настоящему

Контракту  Исполнитель  обязуется  в  срок  не  позднее,  чем   10   дней

переоформить соответствующую безотзывную  банковскую  гарантию,   договор

поручительства или передать Заказчику дополнительные денежные средства  в

обеспечение исполнения настоящего Контракта, в том числе в форме   вклада

(депозита).

     12.3. В случае если по каким-либо причинам  обеспечение   исполнения

Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным

образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем его   обязательств

по контракту, Исполнителем обязуется в течение  10  (десяти)   банковских

дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств

по Контракту перестало действовать предоставить Заказчику  иное   (новое)

надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же   размере,

которые указаны в настоящей статье Контракта.

     12.4. Уплата  Исполнителем  неустойки  или  применение  иной   формы

ответственности  не  освобождает  его  от  исполнения     обязательств по

настоящему Контракту.

     12.5. Обеспечение исполнения Контракта  удерживается  Заказчиком   в

случае неисполнения Исполнителем Подрядчиком обязательств по   настоящему

Контракту.

                  13. Обстоятельства непреодолимой силы

     13.1. Стороны освобождаются от  ответственности  за  частичное   или

полное неисполнение  обязательств  по  настоящему  Контракту,    если оно

явилось  следствием  природных  явлений,  действий  внешних   объективных

факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы,  на  время   действия

этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли   на

исполнение настоящего Контракта.

     13.2.  Если  в   результате   обстоятельств       непреодолимой силы

строительству был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб,

то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 3-дневный срок,   после

чего Стороны обязаны обсудить целесообразность  дальнейшего   продолжения

строительства  и  принять  дополнительное  соглашение  с     обязательным

указанием новых сроков, порядка ведения и  стоимости  работ,    которое с

момента  его  подписания  становится  неотъемлемой  частью     настоящего

Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

     13.3. Если, по  мнению  Сторон,  работы  могут  быть    продолжены в

порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала   действия

обстоятельств непреодолимой силы, то  срок  исполнения  обязательств   по

настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение  которого

действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

                  14. Разрешение споров между Сторонами

     14.1. Спорные вопросы, возникающие  в  ходе  исполнения   настоящего

Контракта,  разрешаются  Сторонами  путем  переговоров,   и     возникшие

договоренности  в  обязательном  порядке   фиксируются     дополнительным

соглашением  Сторон  (или  протоколом),  становящимся  с      момента его

подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

     14.2. При возникновении между Заказчиком  и  Подрядчиком  спора   по

поводу недостатков выполненной работы  или  их  причин  и   невозможности

урегулирования этого спора переговорами по требованию  любой  из   Сторон

должна быть назначена экспертиза.

     Расходы  на  экспертизу  несет  Сторона,  требовавшая     назначения

экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта

или  причинной  связи  между  действиями  Исполнителя  и    обнаруженными

недостатками  расходы  на  экспертизу,  назначенную  Заказчиком,    несет

Исполнитель. В случае, если экспертиза  назначена  по  соглашению   между

Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну.

     14.3. Если, по мнению  одной  из  Сторон,  не  имеется   возможности

разрешить возникший между  Сторонами спор в соответствии  с  п.п. 14.1  и

14.2   настоящего   Контракта,  то  он  разрешается  в  Арбитражном  суде

г. Москвы в установленном порядке.

     14.4. Претензионный срок по настоящему Контракту составляет 10  дней

с момента получения претензии.

                           15. Прочие условия

     15.1. Все изменения и дополнения к Контракту действительны  лишь   в

том случае, если они совершены в письменной форме  и  подписаны   должным

образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

     15.2. Все приложения к Контракту, подписанные  Сторонами,   являются

его неотъемлемыми частями.

     15.3. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности   по

Контракту третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны.

     15.4. Стороны обязуются  информировать  друг  друга  об   изменениях

реквизитов и других сведений, касающихся исполнения Контракта.

     15.5.  Контракт  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих    равную

юридическую силу.

     15.6. Контракт вступает в силу с момента его заключения и  действует

до 20 декабря 2011 года, а в части исполнения гарантийных  обязательств -

до истечения срока таковых.

     В случае если Исполнитель исполнит свои обязательства по   Контракту

после 20 декабря 2011 года, то Заказчик освобождается от обязательств  по

оплате настоящего Контракта после 20 декабря 2011 года.

     15.7. Вся  корреспонденция  по  настоящему  Контракту   направляется

Сторонами путем почтовых отправлений по почтовым  адресам,  указанным   в

настоящем Контракте. Каждая из Сторон обязана  обеспечить  получение   ею

корреспонденции по указанному ею в настоящем Контракте почтовому адресу.

Сторона  считается  надлежаще  уведомленной  при  оправке  в  ее   адрес,

указанный в Контракте, письменного обращения другой Стороны.

     15.8. Разрешается привлечение только  тех  субподрядчиков,   которые

имеют соответствующие  допуски  для  исполнения  своих    обязательств по

Контракту. Вся координация деятельности субподрядчиков и  ответственность

за выполнение ими своих обязательств возлагается на Исполнителя.

       16. Перечень документов, прилагаемых к настоящему контракту

     Неотъемлемыми частями настоящего Контракта являются:

     1. Техническое задание - Приложение N 1 к Контракту;

     2. Перечень территориальных органов Заказчика с указанием адресов и

сроков доставки и передачи катеров на базе проекта  "КС-700"   Приложение

N 2 к Контракту.

                      17. Адреса и реквизиты Сторон

     Заказчик:                               Исполнитель:

Приложение № 1
к государственному контракту
№ ______ от ________ 2011 г.

Техническое задание
на выполнение в 2011 году работ по строительству судов для целей рыбоохраны - катер (на базе проекта "КС-700") для нужд Федерального агентства по рыболовству

1. Назначение

Обеспечение проведения комплекса рыбоохранных мероприятий территориальными органами Росрыболовства для сокращения браконьерства и нарушений правил рыболовства во внутренних водоемах.

Катер предназначен для плавания во внутренних водах Российской Федерации, а также прибрежных акваториях морей, в том числе не обустроенных причальными сооружениями в зонах с умеренным и субтропическим климатом и положительной температурой.

2. Класс катера, правила и нормы проектирования

Класс катера "2_ -(2)8/184\", в соответствии с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 29 июня 2005 N 497 "Об утверждении Временных правил классификации морских прогулочных судов, поднадзорных Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий".

Катер должен соответствовать:

по минимальной высоте надводного борта правилам Российского Речного Регистра для судов класса "+О 1,0", кроме высоты комингсов и отверстий;

ГОСТ 19105-79 "Суда прогулочные гребные и моторные. Типы, основные параметры и общие технические требования";

Санитарным нормам и правилам для судов внутреннего и смешанного (река - море) плавания СанПиН 2.5.2.-703-98.

3. Район плавания

Внутренние воды Российской Федерации, а также прибрежные акватории морей с удалением от берега не далее 2-х мильной зоны.

4. Климатические условия района использования

Катер должен применяться по своему назначению, как в дневное, так и в ночное время суток при температуре наружного воздуха от -15°С до +40°С, относительной влажности до 85% и температуре забортной воды от 0°С до +27°С в свободный ото льда навигационный период.

5. Главные размерения и водоизмещение

     Длина корпуса                          6,22 м;

     Ширина корпуса                         2,45 м;

     Высота катера габаритная               2,35 м;

     Осадка                                 0,3 м;

     Вес корпуса                            710 кг;

     Количество пассажиров                  6-8 чел;

     Мореходность (высота волны)            1,5 м;

     Запас топлива                          240 л;

     Материал корпуса                       Амг5;

     Водоизмещение порожнем

     с подвесным двигателем (200 л.с.)      1,0 т.

6. Конструкция корпуса

Обводы корпуса глиссирующие, остроскулые, высоты: в носу до 1000 мм. Высота транца - 585 мм. Транец - наклонный.

Корпус должен быть сварной из алюминиево-магниевого сплава; толщина днища 4 - 5 мм, бортов и надстройки не менее 3 мм. Набор корпуса смешанного типа из профиля, продольных труб Ф 60 мм (с замкнутым на них поперечным набором) и формованных листов из алюминиево-магниевого сплава.

Для обеспечения непотопляемости катера межбортовое пространство и блоки плавучести (в носовом кокпите и под рундуками кормового кокпита) должны быть заполнены вспененным полиуретаном.

7. Скорость хода

Катер при водоизмещении с 50% запасов со свежевыкрашенным корпусом, на глубокой воде, при волнении до 1 балла включительно должен иметь скорость хода не менее 40 узлов.

8. Мореходные качества

Мореходность катера должна обеспечивать эффективное его использование без ограничения по условиям качки, заливания при движении на любых курсовых углах к направлению волн при высоте волны до 1,5 м.

9. Остойчивость и непотопляемость

Остойчивость и непотопляемость должна удовлетворять Правилам безопасной эксплуатации во всех эксплуатационных случаях нагрузки.

Непотопляемость катера должна быть обеспечена наличием водонепроницаемой переборки, делящей катер на отсеки с дополнительным заполнением свободных бортовых и днищевых отсеков - вспененным материалом.

Водонепроницаемая переборка 9 шп. - 1 шт.;

Катер должен быть оборудован автоматической помпой для откачки воды в количестве не менее 1 штуки.

10. Экипаж

На катере должно быть предусмотрено:

экипаж из 1 человека;

прием и размещение команды в количестве не менее 7 человек;

размещение судового имущества.

11. Дальность плавания

Дальность плавания при максимальных оборотах двигателя должна составлять не менее 300 км.

Объем топливного бака должен составлять не менее 240 литров.

12. Обитаемость

Катер по длине должен быть разделен поперечными переборками на три отсека: носовой багажный отсек; средний пассажирский отсек, разделенный бортовыми консолями на два кокпита, носовой и кормовой; кормовой моторный отсек. Багажный отсек должен быть расположен под носовой палубой. Доступ в него должен осуществляться из носового кокпита через запирающийся люк. От переборки багажного отсека до консолей расположен просторный носовой кокпит, оборудованный примыкающими к консолям сиденьями и расположенной по левому борту ступенькой, обеспечивающей удобный выход на палубу.

Кормовой кокпит спереди ограничен бортовыми консолями с установленными на них прозрачными козырьками из органического стекла с жестким обрамлением. Проход между консолей в носовой кокпит должен закрываться дверкой. На консоли правого борта расположен пульт управления катером и двигателем.

У консолей для водителя и пассажира должны быть установлены поворотные кресла. Вдоль бортов должны быть расположены диваны с мягкими спинками.

Под диванами и сиденьями кокпитов должны быть расположены рундуки для хранения имущества.

Пол кокпитов должен быть образован рифлеными сланями, установленными на герметик. Кокпиты должны быть самоотливные.

С целью защиты пассажиров от непогоды кормовой кокпит должен закрываться сверху быстроскладывающимся тентом из водонепроницаемой ткани. Тент удерживается в натянутом положении тремя дугами и люверсами, соединяющими тент с козырьками и бортами. При уборке тента дуги вместе с полотнищем укладываются сзади кокпита.

13. Силовая установка

Силовая установка должна состоять из 4-х тактного подвесного лодочного мотора:

     Мощность                               не менее 200 л.с.

     Топливная система                      топливный инжектор;

     Система смазки                         масло в картере;

     Катушка зажигания/генератор тока       12В-45А;

     Система запуска                        электрическая;

     Механизм подъема                       гидропривод.

Пуск мотора, питание электропотребителей должно быть предусмотрено от аккумуляторных батарей.

14. Автоматизация

На катере должна быть предусмотрена система дистанционного управления и контроля из ходового мостика за силовой установкой и общекатерными механизмами и системами.

15. Якорное устройство, привальный брус и леерное устройство

Якорное устройство должно состоять из якоря массой 10 килограммов (С-10 по ГОСТ 8497-78) и капронового якорного каната длиной 30 метров и диаметром 10 мм. Якорь должен размещаться в носовом багажном отсеке.

Для швартовки должны быть предусмотрены 4 швартовые утки.

По бортам кокпитов и носовой палубы должны быть установлены релинги.

Открытые участки палубы должны иметь нескользящее покрытие из рифленого алюминиево-магниевого сплава типа АМг.

16. Спасательные средства

Спасательное оборудование должно состоять из спасательных жилетов в количестве 2 шт. и располагается в рундуках кормового кокпита.

Пожарный инвентарь: огнетушитель должен располагаться в легкодоступном месте.

17. Радионавигационное оборудование

- GPS Garmin 72H или эквивалент;

- носимая радиостанция Гранит 2Р-44 или эквивалент;

- эхолот Garmin Fishfinder 90 или эквивалент;

На катере должны быть предусмотрены следующие сигнально-отличительные фонари:

- бортовой левый (красный);

- бортовой правый (зеленый);

- круговой (белый).

18. Дополнительные требования

Окраска катера должна быть выполнена в соответствии приказом Росрыболовства от 19 января 2011 года N 23 "О единых цветах окраски наружных поверхностей, нанесении отличительных надписей на бортах маломерных судов находящихся на балансе территориальных органов Росрыболовства и федеральных государственных учреждений, подведомственных Росрыболовству", и высококачественными лакокрасочными материалами.

Сигнально-отличительные огни, звуковые, должны быть предусмотрены в соответствии требованиями нормативной документации.

Катер должен быть пригодным и приспособленным для транспортировки автомобильным, железнодорожным транспортом.

19. Доставка и приемка катеров

В стоимость строительства катеров входит их доставка и передача получателям, указанным в таблице N 1 настоящего технического задания.

Доставка и передача катеров осуществляется Исполнителем за счет собственных средств.

Предельный срок доставки и передачи катеров - 150-й день со дня заключения государственного контракта.

Приемка построенных катеров осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком в составе своего представителя, представителя проектной организации, представителя Исполнителя на территории завода-изготовителя (Исполнителя по государственному контракту) и за счет Исполнителя.

Приемка работ Исполнителя может быть осуществлена комиссией как в отношении одного, нескольких, так и всех 10 катеров одновременно. При этом приемка должна производиться в отношении каждого построенного катера.

Приемка работ осуществляется на основании приемо-сдаточных (технических) испытаний катеров на воде - в акватории естественного водоема Исполнителя или в испытательном бассейне Исполнителя (в зависимости от времени года) по программе, принятой на заводе-изготовителе (Исполнителя по государственному контракту), а также, предоставленных Исполнителем Заказчику форм отчетности КС-2 и КС-3 и журнала производства работ, а также актов приемки построенных катеров (10 шт.).

Акты должны быть составлены на каждый катер.

Исполнитель в письменной форме извещает Заказчика о готовности катеров и дате проведения приемо-сдаточных (технических) испытаний.

Объем выполняемых работ, качество их выполнения и комплектность должны соответствовать настоящему техническому заданию.

Исполнитель доставляет принятые Приемной комиссией Заказчика катера в адреса получателей, указанных в таблице N 1 настоящего технического задания. С момента приемки Приемной комиссией Заказчика и до момента отгрузки катера находятся на ответственном хранении Исполнителя. Исполнитель несет риски случайной гибели (в т.ч. полную или частичную утрату, потерю, недостачу, хищение и т.п.) или случайного повреждения катера (в т.ч. нарушение его внешнего вида или частичную утрату свойств и функций) в период ответственного хранения до момента передачи катеров получателям.

Таблица № 1

№ п/п	Получатель	Количество единиц	Предельный срок доставки	Адрес поставки
1	Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства г. Ростов-на-Дону	1	150-й день со дня заключения государственного контракта	г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 21/2
2	Верхневолжское территориальное управление Росрыболовства г. Тверь	1	150-й день со дня заключения государственного контракта	г. Тверь, ул. Вокзальная, д. 1
3	Верхнеобское территориальное управление Росрыболовства г. Новосибирск	1	150-й день со дня заключения государственного контракта	г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 1
4	Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболовства г. Астрахань	2	150-й день со дня заключения государственного контракта	г. Астрахань, ул. Яблочкова, д. 38а
5	Западно-Каспийское территориальное управление Росрыболовства г. Махачкала	2	150-й день со дня заключения государственного контракта	г. Махачкала, ул. Даниялова, д. 26
6	Московско-Окское территориальное управление Росрыболовства г. Москва	1	150-й день со дня заключения государственного контракта	г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 39а
7	Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства г. Санкт-Петербург	1	150-й день со дня заключения государственного контракта	г. Санкт-Петербург, ул. М. Морская, д. 18/20
8	Средневолжское территориальное управление Росрыболовства г. Самара	1	150-й день со дня заключения государственного контракта	г. Самара, ул. Владимирская, д. 1а

20. Срок службы

При нормальных эксплуатационных условиях срок службы корпуса катера должен составлять не менее 120 месяцев.

21. Дополнительное оборудование

- чехол транспортировочный;

- весло с отпорным крюком;

- плавучий черпак;

- туманный горн;

- спасжилеты;

- огнетушитель;

- аккумулятор;

- гребной винт из нержавеющей стали для двигателя;

- спидометр + тахометр - в комплектации двигателя;

- аптечка ФЭСТ или эквивалент;

- прицеп для транспортировки катера.

22. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства и исчерпывающий перечень условий исполнения гарантийного обязательства:

а) предмет гарантийного обязательства:

- высокое качество работ, соответствие катеров (в т.ч. установленного на них оборудования) установленным требованиям настоящего технического задания;

б) исчерпывающий перечень условий исполнения гарантийного обязательства:

- обеспечение консультирование специалистов Заказчика по вопросам эксплуатации катеров (в т.ч. установленного на них оборудования) на основе обмена информацией по типу "вопрос-ответ" (по телефону или посредством электронной почты);

- устранение брака, выявленного в процессе эксплуатации катеров (в т.ч. установленного на них оборудования);

- обеспечение прибытия специалистов для проведения работ по локализации неисправности и восстановлению работоспособности катеров (в т.ч. установленного на них оборудования) в рабочие дни в течение 7 дней;

в) минимальный срок предоставления гарантии качества работ - не менее 12 месяцев с момента приема катеров Заказчиком;

г) единица измерения срока предоставления гарантии качества товара, работ, услуг - месяц.

Приложение № 2
к государственному контракту
№ ______ от ________ 2011 г.

Перечень территориальных органов Заказчика с указанием адресов и сроков доставки и передачи катеров на базе проекта "КС-700"

№ п/п	Получатель	Количество единиц	Предельный срок доставки	Адрес поставки
1	Азово-Черноморское территориальное управление Росрыболовства г. Ростов-на-Дону	1	150-й день со дня заключения государственного контракта	г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 21/2
2	Верхневолжское территориальное управление Росрыболовства г. Тверь	1	150-й день со дня заключения государственного контракта	г. Тверь, ул. Вокзальная, д. 1
3	Верхнеобское территориальное управление Росрыболовства г. Новосибирск	1	150-й день со дня заключения государственного контракта	г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 1
4	Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболовства г. Астрахань	2	150-й день со дня заключения государственного контракта	г. Астрахань, ул. Яблочкова, д. 38а
5	Западно-Каспийское территориальное управление Росрыболовства г. Махачкала	2	150-й день со дня заключения государственного контракта	г. Махачкала, ул. Даниялова, д. 26
6	Московско-Окское территориальное управление Росрыболовства г. Москва	1	150-й день со дня заключения государственного контракта	г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 39а
7	Северо-Западное территориальное управление Росрыболовства г. Санкт-Петербург	1	150-й день со дня заключения государственного контракта	г. Санкт-Петербург, ул. М. Морская, д. 18/20
8	Средневолжское территориальное управление Росрыболовства г. Самара	1	150-й день со дня заключения государственного контракта	г. Самара, ул. Владимирская, д. 1а

---

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 5 апреля 2011 г. № 332 “О размещении заказа на право заключения государственного контракта на выполнение в 2011 году работ по строительству судов для целей рыбоохраны - катер (на базе проекта "КС-700"), 10 единиц для нужд Федерального агентства по рыболовству”

Текст приказа официально опубликован не был